工程款起诉书
在当今社会生活中，我们越来越多的事务会去使用起诉书，起诉书俗称“状子”。它是司法公文中使用频率最大的一个文种。你写起诉书时总是无从下手？下面是小编帮大家整理的工程款起诉书，希望对大家有所帮助。
工程款起诉书1
起诉单位：（全称）：______市______县______建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑。
流动资金：___________万元
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
法定代表人姓名：_________职务：_________
被告单位（全称）：______市职工教育培训中心
地址：________市____________路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为_______________元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达_______________元。甲方虽然承担了__________元的误工费，但尚有__________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款__________元。
从______年_____月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值__________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的'约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款__________元；
（二）结算零建工程款：__________元减去甲方垫付的材料款__________元，应付给乙方工程款__________元；
（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金_______________元；______年______月至______月设备闲置费__________元
以上三项合计，共_______________元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位：______县建筑工程总公司
__________公司（盖章）
_________年_________月________日
附：
1.本状副本1份；
2.书证28件。
工程款起诉书2
原告xx建设集团有限公司，住XX省XX县XX路X号。
法定代理人XXX，系公司经理。
委托代理人XXX，X，XX年X月X日生，X族，系XX建筑工程有限责任公司副经理。
委托代理人XXX，X，XX年X月X日生，X族，系XX建筑工程有限责任公司项目副经理。
被告XX学校,住址XX镇XX区XX号。
法定代理人XX，系XX学校负责人。
请求事项
1.要求被告向原告退回工程履约保证金XX万元(￥XXXX元)；自XX年X月X日每日以应支付款X%计算违约金。
2.被告按月利率2%从20xx年11月14日算支付至被告实际清偿之日的利息；
3.由被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由
被告因兴建XX校的综合楼，于XX年X月X日与原告就该综合楼的兴建签订了《建设工程施工合同》，并对工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等内容进行约定。后，原告依约定分二次向被告汇入工程履约保证金分别为人民币XX万元(￥XXX元)、人民币X万元(￥XXX元)，合计XX元(￥XXX元)。之后，被告以某某综合楼不具备开工条件，多次拒绝原告进场施工建设。为此，原告于XX年X月XX日授权委托公司副经理XX、XX二人前往被告处，进行协商约定，并签署了一份《协议》。《协议》约定：被告于XX年X月X日、XX年X月X日分别退款XX万元、XX万元给原告；被告按月利率2%从XX年X月X日算支付至被告实际清偿之日的利息；被告违约的，每日以应支付款X%计算违约金。至今，被告违反《协议》的约定，拒绝还款和支付利息。
综上，原告认为被告违反了双方所签订《建设工程施工合同》应履行的.义务，并经双方协商后重新签订《协议》，是双方当事人真实意思表示，该《协议》合法有效。依照《民法通则》、《合同法》有关规定，被告依法应当承担还款付息义务。为保护原告的合法民事权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条的规定，向贵院提起诉讼，请依法判如诉请为盼!
此致
XX市中级人民法院
具状人：xx建设集团有限公司
工程款起诉书3
原告：_______________
法定代表人：_____;电话：_________________________;地址：_____________________________________________
被告：____
法定代表人：_____;电话：_________________________;地址：_____________________________________________
诉讼请求：
1、请求判决被告向原告支付拖欠的工程款_______________元。
2、判决被告按银行同期利率计算支付从__________年_____月_____日至款项清偿之日的利息。
3、诉讼费由被告承担。
事实和理由：
原告于__________年_____月_____日与_____市_____建筑工程公司签订了一份《__________工程施工合同》，约定工作由原告组织包工队进行承包施工，另约定工程全部竣工验收合格后，一月内付总工程款的`90%，剩余10%工程款待质保期结束且无质量问题，一次性付清余款。
截止__________年_____月_____日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，双方于当日进行了工程量的结算，工程验收合格，合同内结算总价为__________元，合同外完成工程结算总额为__________元，原告完成工程量最终结算总价为__________元。现本案项目已交付业主使用半年之久，_____市_____建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后，对剩余的__________元工程款拒不向原告支付，经原告多次催要无果。
现为维护原告合法权益，根据《民法典》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。
此致
_____市_____区人民法院
具状人：
__________年_____月_____日
工程款起诉书4
原告：崔____，男，汉族，1______年12月8日出生，住____省____市____镇__村。
法定代表人：张____
职务：董事长
法定代表人：
职务：
诉讼请求
1、依法判决第一被告支付工程款万元及利息万元，被告在欠付工程价款范围内承担给负责任；
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
______年11月1日和______1年3月1日原告与被告________信息工程有限公司分别签定《______年基建室外设备施工合作合同》与《合作协议》，由原告负责临沂、青岛地区的基建室外系统硬件工程施工及系统维护。该工程发包方为被告____________技术工程有限公司。______1年9月3日原告____________信息工程有限公司确认临沂工程款为万元，______2年8月17日确认青岛工程款为万元，合计总价款为万元。原告在合同约定期限内完成工程，现已投产使用。被告____________信息工程有限公司曾于______1年4月19日给付临沂合同部分工程款2万元，______1年5月31日给付青岛合同部分工程款1万元，剩余工程款万元至今未付。原告多次催要，被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请贵院依法判决。
【工程款起诉书】相关文章：
起诉书12-05
民事起诉书12-09
欠款起诉书12-05
诽谤起诉书01-03
[经典]离婚起诉书12-24
借款起诉书12-07
离婚起诉书12-05
男方离婚起诉书12-04
起诉书及格式12-05
起诉欠款的起诉书12-07