- 相关推荐
电梯远程监控销售合同
发包人（甲方）：深圳职业技术学院第一工业中心
承包人（乙方）：深圳市xx有限公司
为了解决深圳职业技术学院第一工业中心电梯监控系统出现的启动缓慢和中途停机等问题，使电梯系统能够更好地服务于学校老师的教学与学生的学习，根据《中华人民共和国合同法》规定，以及经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、总论
项目编号：szpt—fb886
项目名称：工业中心电梯监控系统建设
建设地点：深圳职业技术学院第一工业中心
二、合同内容
标的：甲方招标书文件与乙方投标书文件
参照招投标文件的技术方案，本工程采取包工包料的承包方式，开工前，以投标书内技术部分的材料型号进行采购，乙方严格按照投标书中的施工组织方案计划安排，乙方承包施工图内所有工程任务。
三、质量技术标准
1)物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件；
2)如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，将按照本合同第八条违约责任进行。
四、价款与付款方式
1)合同总价：￥10万元；
2)结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告；
3)支付方式：阶段性付款
合同签订之日起3日内，甲方向乙方支付总费用的30%预付款，即人民币叁万元整(￥30，000元)；
一期阶段成果汇报并由甲方签字确认后，3日内甲方向乙方支付总费用20%，即人民币贰万元整(￥20，000元)；
所有项目及服务完成后3日内甲方向乙方支付总费用的40%尾款，即人民币贰万元整（￥40，000元整）；
自验收合格之日起一年为质保期，质保期过期后三日内甲方向乙方支付合同总费用的10%，为人民币壹万元（￥10，000）元整（质保金）；
4）在中国境内、外发生的与本名合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
五、合同期限
2011年11月20—2011年12月20日
六、双方责任
甲方责任：
1）按照合同规定按时支付各期款项；
2）在施工过程中，甲方负责配合；
2）甲方为乙方提供电、电讯线路等资源，保证施工期间的需要；
3）甲方需向乙方提供执行和完成本项目所必需的补充技术规范、资料表、图纸或细节说明壹份；
4）及时进设计评审、中期检查与验查。
乙方责任：
1）乙方必须根据本合同条款执行，并按时、按质量完成招标书和投标书的相关内容；（具体
详见招标书和投标书）
2）乙方须遵从有关工作条件、工作时间、安全施工的现行法律和条例；
3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
七、验收标准
1)由甲方组织验收，乙方配合；
2)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；
3)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求（质量标准详见投标书）。
4)经验收未达到合同有关条款规定要求的，将按照本合同第八条第一项进行。
八、违约责任
1）因乙方原因造成工期延误或不能通过验收，则乙方应向甲方支付违约金，每延长一天，应按合同总额的1%支付违约金，逾期5日（含节假日）以上，甲方有权终止合同，未付款项无须支付。若因非乙方原因导致工期拖延，则项目开发与交付时间，经甲乙双方另行协商定夺。
2）合同签订生效后，双方应认真遵守，不得单方面随意违约。若任何一方单方 面违约，则应由违约方负责赔偿另一方全部直接经济损失，另一方并有权终止合同。
九、保修责任
1）乙方在得到甲方签认的本系统工程竣工并验收合格证明书后，即向甲方发出本系统的保修卡。工程质保期一年。在保修期内，乙方须执行产品使用说明所规定的任何保养与维修工作，所发现的任何缺陷或其他过失，若是因为设备、安装材料不符合本合同规定而引起的，乙方在收到甲方要求修补或更换的指示后，在三日内，须免费按指示后，在三日内，须免费按指示进行修补或更换。若是因为甲方原因使得设备、材料损坏或使系统出现故障，乙方则应提供有偿服务。
2）保修期满后，甲乙双方可根据自主意愿协商一致是否续签项目维护合同。
十、争议解决
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。
十一、合同的变更及解除
1）合同生效期自双方签字盖章之日起生效。任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
《电梯远程监控销售合同》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
2）由于一方没有履行合同内容，或违反合同，则解除合同。
十二、其他
1）合同一式三份，合同甲乙双方与备份一份。
2）如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。
3）未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
十三、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后，经区政府采购中心审核，送区财政局备案后生效。合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。 合同一式3份。
电梯远程监控销售合同 [篇2]
发包人（甲方）：深圳职业技术学院第一工业中心
承包人（乙方）：深圳市XX有限公司
为了解决深圳职业技术学院第一工业中心电梯监控系统出现的启动缓慢和中途停机等问题，使电梯系统能够更好地服务于学校老师的教学与学生的学习，根据《中华人民共和国合同法》规定，以及经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、总论
项目编号：SZPT—FB886
项目名称：工业中心电梯监控系统建设
建设地点：深圳职业技术学院第一工业中心
二、合同内容
标的：甲方招标书文件与乙方投标书文件
参照招投标文件的技术方案，本工程采取包工包料的承包方式，开工前，以投标书内技术部分的材料型号进行采购，乙方严格按照投标书中的施工组织方案计划安排，乙方承包施工图内所有工程任务。
三、质量技术标准
1)物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件；
2)如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，将按照本合同第八条违约责任进行。
四、价款与付款方式
1)合同总价：￥10万元；
2)结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告；
3)支付方式：阶段性付款
合同签订之日起3日内，甲方向乙方支付总费用的30%预付款，即人民币叁万元整(￥30，000元)；
一期阶段成果汇报并由甲方签字确认后，3日内甲方向乙方支付总费用20%，即人民币贰万元整(￥20，000元)；
所有项目及服务完成后3日内甲方向乙方支付总费用的40%尾款，即人民币
贰万元整（￥40，000元整）；
自验收合格之日起一年为质保期，质保期过期后三日内甲方向乙方支付合同总费用的10%，为人民币壹万元（￥10，000）元整（质保金）；
4）在中国境内、外发生的与本名合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
五、合同期限
2011年11月20—2011年12月20日
六、双方责任
甲方责任：
1）按照合同规定按时支付各期款项；
2）在施工过程中，甲方负责配合；
2）甲方为乙方提供电、电讯线路等资源，保证施工期间的需要；
3）甲方需向乙方提供执行和完成本项目所必需的补充技术规范、资料表、图纸或细节说明壹份；
4）及时进设计评审、中期检查与验查。
乙方责任：
1）乙方必须根据本合同条款执行，并按时、按质量完成招标书和投标书的相关内容；（具体详见招标书和投标书）
2）乙方须遵从有关工作条件、工作时间、安全施工的现行法律和条例；
3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
七、验收标准
1)由甲方组织验收，乙方配合；
2)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；
3)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求（质量标准详见投标书）。
4)经验收未达到合同有关条款规定要求的，将按照本合同第八条第一项进行。
八、违约责任
1）因乙方原因造成工期延误或不能通过验收，则乙方应向甲方支付违约金，每延长一天，应按合同总额的1%支付违约金，逾期5日（含节假日）以上，甲方
有权终止合同，未付款项无须支付。若因非乙方原因导致工期拖延，则项目开发与交付时间，经甲乙双方另行协商定夺。
2）合同签订生效后，双方应认真遵守，不得单方面随意违约。若任何一方单方 面违约，则应由违约方负责赔偿另一方全部直接经济损失，另一方并有权终止合同。
九、保修责任
1）乙方在得到甲方签认的本系统工程竣工并验收合格证明书后，即向甲方发出本系统的保修卡。工程质保期一年。在保修期内，乙方须执行产品使用说明所规定的任何保养与维修工作，所发现的任何缺陷或其他过失，若是因为设备、安装材料不符合本合同规定而引起的，乙方在收到甲方要求修补或更换的指示后，在三日内，须免费按指示后，在三日内，须免费按指示进行修补或更换。若是因为甲方原因使得设备、材料损坏或使系统出现故障，乙方则应提供有偿服务。
2）保修期满后，甲乙双方可根据自主意愿协商一致是否续签项目维护合同。
十、争议解决
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。
十一、合同的变更及解除
1）合同生效期自双方签字盖章之日起生效。任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
2）由于一方没有履行合同内容，或违反合同，则解除合同。
十二、其他
1）合同一式三份，合同甲乙双方与备份一份。
2）如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。
3）未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
十三、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后，经区政府采购中心审核，送区财政局备案后生效。合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。 合同一式3份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法人代表或授权代理人（签字）： 法人代表或授权代理人（签字）：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
项目负责人：谭展 周银辉 张高明 黄金河
单位地址：深圳市XX区XX镇XX村XX路XX号
联系电话：0755－XXXXXXXX，136XXXXXXXX
【电梯远程监控销售合同】相关文章：
远程监控系统方案11-23
小区远程监控方案11-23
监控销售合同12-17
远程监控值班检查制度11-23
监控设备销售合同11-23
远程监控服务解决方案11-23
监控销售合同15篇04-14
监控设备销售安装合同11-23
安防监控设备销售合同11-23