公司内部承包合同

时间:2023-03-24 14:26:15 承包合同 我要投稿

公司内部承包合同(8篇)

  随着人们对法律的了解日益加深,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家收集的公司内部承包合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

公司内部承包合同(8篇)

公司内部承包合同1

  发包方(乙方):云南涵诚装饰工程有限公司

  承包方(丙方):

  按照《中华人民共和国经济公司内部承包合同法》和《建筑安装工程承包公司内部承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一:工程概况:

  1.1工程名称:西城时代B座901

  1.2工程地点:西城时代B座901

  1.3建筑面积:50平米

  1.4承包范围:图纸及预算范围内的内容

  第二条:承包方式:由丙方全承包(承包项目主要为:人工费、材料费、工程质量、工期、安全、售后服务等)

  第三条:工程工期:

  本工程自 年月 日开工,于 年月 日竣工,共个日历天。

  第四条:工程质量:合格并通过房屋业主验收认可。

  第五条:公司内部承包合同价款: (人民币大写):

  第六条:工程施工

  6.1乙方负责向丙方提供确认的施工图纸或作法说明一份,并进行技术交底。丙方根据施工图纸或作法说明拟定施工方案和进度计划,交乙方审定。乙方指派工作室项目经理沈建东为工程项目负责人,负责公司内部承包合同履行并承担工程全承包责任。

  6.2安全生产:丙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法律、规范。丙方在施工生产过程中发生人生安全或生产事故,丙方应承担一切经济损失。

  6.3文明施工:不得在施工现场高声喧哗、嬉笑打闹。不得打赤膊、随地大小便、说粗话、擅自离岗。严禁在施工现场吸烟、穿拖鞋,和甲方争执漫骂。材料应分类堆放整齐,做到工完场清。并对成品和半成品进行保护,违者视情节轻重处以人民币50—500元罚款,情节严重的立即离岗退场并以处罚。对成品、半成品、原材料及原有设施造成损坏的,照价赔偿并处以罚款。

  6.4质量要求:本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等施工规范为质量评定验收标准。丙方应及时做好隐蔽工程、中间工程的检查和记录。如丙方质量不合格,不能通过验收或发生质量事故,其返工费用和延误工期造成损失由丙方负责承担。

  6.5材料要求:施工过程中应严格配料、选料,避免浪费。由业主或乙方提供的成品或半成品,丙方在安装前必须仔细检查和签收,避免发生纠纷。丙方必须按照乙方规定的品牌在业主代表陪同下购买材料,且须由其签字认可。如有未明确规定的,购买前须报之乙方审定。

  6.6实际工程项目以预算及图纸为准。如业主要求增减工程

  项目,需由业主签字认可后进行施工。如业主要求变动设计须经过乙方工程设计人员认可。

  第七条:工程价款及付款方式:

  7.1公司内部承包合同生效后,丙方即进场施工。

  7.2工程款项按照丙方提供的工程验收单及工程量付款(验收部分产值的'80%)。

  7. 3工程完工甲方验收公司内部承包合同支付完尾款,丙方方可领取本工程核算总价的98%,剩余的2%作为工程质保金,丙方提供该工程两年的质保。两年后方可领取2%的质保金(丙方提供了完善的质保情况下方可领取)。

  第八条:乙方对工程的管理:

  8.1丙方必须严格遵守乙方的各项管理规定。

  8.2乙方对工程实行财务管理,购买材料及发放工人工资由乙方派人现场支付。

  8.3乙方对工程质量、进度实施监督,丙方应服从乙方的监管。

  8.4丙方应向业主提供完善的工程售后服务。

  第九条:违约责任:

  9.1本公司内部承包合同签定后,公司内部承包合同任何一方提出解除公司内部承包合同或无论因何原因违约造成公司内部承包合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止公司内部承包合同手续,违约方应向守约方支付工程造价5%的违约金。

  9.2由于丙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,由丙方负责修理,所需修理费用丙方承担,工期不顺延。

  9.3由于乙方或丙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向另一方支付违约金200元。

  第十条:附则

  10.1本工程需要保险时另订协议。

  10.2本公司内部承包合同一式两份,双方各执一份。

  10.3本公司内部承包合同结清工程尾款后自行失效。

  10.4本公司内部承包合同未尽事宜另行协商解决。

  乙方签字(盖章): 丙方签字(盖章): 负责人: 负责人:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

公司内部承包合同2

  发包方:(以下简称甲方)_________

  承包方:(以下简称乙方)_________

  为了明确发包方方与承包方的权利义务关系,经双方友好协商,同意对_________有限公司济南分公司实行承包经营,特签订本合同,以资共同遵守。

  第一条承包内容

  承包方为_________有限公司济南分公司经理,从事济南市的工程项目建设,承包方不得从事其他经营业务。

  第二条承包期限

  承包期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,期限届满双方协商同意可以续展,另行订立承包协议。

  第三条承包指标

  在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币月内支付。另外,建设单位按建设工程总造价的2.6%所交纳的建设工程劳动保险费,竣工结算后所返还数额,分公司向总公司应缴纳。

  第四条发包方的权利和义务

  4.1在年将分公司交给承包方经营管理。

  4.2提供分公司承揽承建工程劳务所需要的资质、证照及相关资料。

  4.3协助分公司参与招投标及办理相关手续,提供相关服务。

  4.4对分公司的运行状态、工程质量、安全生产等工作,实施监督和检查。

  4.5对分公司进行年度工作考核,评估。

  4.6收取承包费用和其他相关费用。

  第五条承包方的权利和义务

  5.1作为承包负责人全面负责分公司的经营管理,接受发包方的监督与考评。

  5.2根据发包方授权,参与工程劳务投标;根据业务情况组建施工队伍,负责材料采购、施工管理、质量保证、安全保障、资金筹措、竣工决算等工作。

  5.3合法使用,妥善保管发包方提供的资质及印鉴。

  5.4认真执行《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及《建筑工程安全生产管理条例》,对工程管理、工程质量、安全生产负全面责任。

  5.5独立核算、自负盈亏,自行承担分公司的全部债权债务及一切法律责任(包括但不限于税收、劳动保障);

  5.6按季度、年度呈报业绩报表,按约定时间上交承包费用;

  5.7对分公司除上交约定承包费用、承担约定其他费用外的一切有形财产享有所有权。

  第六条其它事项

  6.1分公司出现工程质量、安全事故、经营不善等造成的一切经济损失,由承包方全部承担。

  6.2发包方应承包方请求派往分公司长期工作的工程技术人员、项目管理人员、法律审查人员,其在分公司工作期间相应的工资、福利、差旅费等由分公司全部承担,工资标准参照当地同类人员平均工资水平确定。

  6.3分公司需要发包方派员参与工程劳务招投标、办理相关手续、订立相关合同、协调对外关系的.,发包方应当配合,相关人员差旅费、交通费、食宿费用、出差补助费由承包方承担,差旅费、交通费、食宿费用据实报销。

  6.4承包方保证分公司按时完整地向发包方移交各项目工程竣工验收资料(工程劳务承包合同、中标通知书、竣工验收报告、结算表单、民工工资表等)。

  6.5分公司单独建账,独立核算,盈亏由承包方享有或承担。分公司独立进行税务登记,如果当地税务机关要求必须在当地缴税,承包方应在当地依法按时纳税,承包方对承包期间形成的分公司一切债权债务负全部责任。

  6.6承包方在经营管理分公司期限内,应当保证工程质量、安全,顺利完成施工任务,不得拖欠聘用人员工资,不得以分公司名义赊购材料物资或者向任何单位、个人借款融资。

  第七条违约责任

  承包方承包经营分公司期间,出现下列情况,全部法律后果由乙方承担,同时甲方有权终止本协议的执行:发生质量、安全事故;拖欠农民工工资;分公司及所属人员违法犯罪,造成一切民事、行政、刑事责任;发生被相关部门行政处罚、新闻媒体曝光等有损企业形象的事件;不按约定时限上交承包费用;违规使用资质;不服从发包方的监督管理。

  第八条因履行本合同发生的争议,双方应当尽量友好协商解决;如协商不成,诉讼处理由总公司所在地人民法院管辖。

  第九条本合同的未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议。

  第十条本合同一式二份,甲方保存一份,乙方保存一份,双方签章后产生同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

公司内部承包合同3

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方在自愿、平等的基础上,经协商一致就乙方承包甲方劳务部一事,签订如下协议:

  1、承包内容

  1、1由乙方承包甲方劳务部,甲方对乙方的经营实行监督管理。

  乙方需向甲方缴纳60000元风险投资款,由乙方向甲方分二次缴纳:__年_____月底缴纳30000元,_____月底缴纳30000元。

  1、2双方在解除合同或任何情况下的合同终止时,为保证业务的延展性,乙方不能一次性将风险投资款收回,按合同终止当时的业务发展情况,分项计算留存余额。

  乙方如有需要,可以个人名义向公司借款。

  1、3乙方必须按法律法规的规定,实时缴纳各项税款,由甲方统一向税务部门缴纳。

  1、4甲乙双方合理分工,接单、操作由乙方承包的劳务部负责;

  出境证明及协调职能部门关系由甲方负责。

  1、5甲方如有与乙方承包的劳务部经营的相同业务,必须交由乙方的劳务部经营。

  2、费用

  2、1费用承担如下:

  2、1、1劳务部使用房屋的房租1.5万元/年(由乙方个人承担);

  2、1、2水、电、物管费用由甲方承担三分之二,由劳务部承担三分之一;

  2、1、3、电话_____的电话费由劳务部承担(该电话由劳务部专用),电话_____的电话费由甲方承担三分之二,由劳务部承担三分之一;复印机租金由甲方承担三分之二,由劳务部承担三分之一,纸张由各方自行提供。

  2、2乙方可报销的费用:

  2、2、1移动通信费:乙方每月500元,乙方聘用的一名员工每月100元;

  2、2、2出差费:如在外住宿乙方每晚250元,乙方聘用的一名员工每晚150元(该费用超出部分不予报销,不足部分不补贴),出差补贴费每天50元;

  2、2、3交通费:市内交通费乙方每月100元,乙方聘用的一名员工50元,出差以铁路和公共汽车交通为标准,接待客户另行商定;

  2、2、4市场开拓费:按乙方开发的项目__________%提取(限一手单,二手单或三手单不再提取该项费用),如需要出境考察,项目费用另行商定;

  2、2、5招待费:按乙方开发的项目根据实际情况由双方商定。

  3、工资和待遇

  3、1甲方每月工资1500元,每月再行发给1500元固定奖。乙方聘用的'一名员工试用期三个月每月工资1200元,试用期满后基本工资不变,每月再行发给300元固定奖,该名员工资金以业务量进行考考核,业务量每增加100000元,业务资金上浮500元/月。

  3、2养老保险:乙方按每月1500元做为基数交纳,乙方聘用的一名员工以1200元做为基数交纳。养老保险单位交纳部分由乙方承包的劳务部自行承担,个人承担部分个人自行负责。

  上述3、4、5、6条所涉费用除房租外,均由乙方承包的劳务部开销,如劳务部尚未发生业务,该费用在乙方缴纳的风险投资款中扣除,待发生业务并分配利润后,由乙方再行补足风险投资款。

  4、利润分配

  劳务部自行开发产生业务后,前一次业务利润分配时间以后一次业务利润产生时为准,甲方分配利润的40%,乙方分配利润的60%;甲方提供的业务,由乙方完成的,利润分配比例为:甲方分配利润的60%,乙方分配利润的40%。

  5、管理和责任

  5、1甲方产生的经济纠纷与乙方承包的劳务部无关,因甲方原因给劳务部造成损失的由甲方补偿;

  乙方不得以其它形式或在其它公司运作与甲方公司同样内容的事务。

  5、2乙方帐务由甲方统一管理,乙方不得私设财务及开立银行帐号,对外收取的费用由甲方统一对外开具收据收取。

  6、纠纷解决

  甲乙双方因本合同的履行等而产生争议的,甲乙双方协商解决,协商不成的,向本合同签订地人民法院提起诉讼。

  7、生效及时间

  7、1本合同有效期自___年____月____日至____年____月____日。

  7、2本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。

  7、3本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):__________________ 乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________ 法定代表人(签字):__________________

  __________________年________月________日 __________________年________月________日

公司内部承包合同4

  订立合同甲方:_________司(以下简称甲方)

  订立合同乙方:_________(以下简称乙方)

  为全面推行项目管理,明确双方责任,实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》,确保日常生产经营正常开展,经甲、乙双方共同协商,特订立以下承包合同,供双方共同执行。

  一、承包性质

  1、以施工项目工程的承包经营。

  2、承包方属风险性总包干承包经营,额定上交,盈亏自理。

  二、承包期限

  该项目与建设单位合同中的.所有条款全部履行结束。

  三、上交指标

  按完成结算收入的上交(一切税费由乙方承担)。

  四、安全责任约定

  乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。

  五、其他约定

  1、乙方必须执行公司的各项规章制度,严格守法经营;遵照行业管部门规定,做到安全文明施工。

  2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》,全额享受和承担建设单位的奖或罚,并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。

  3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查,甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。

  4、本合同签章生效时,乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。

  六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效,工程竣工财务结算手续结清后终止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

公司内部承包合同5

  甲方(委托人):_________

  乙方(承包人):_________

  公司为了拓展发展空间,占有更大的市场份额。提高社会和经济效益,调动各方积极性,本着平等、诚信和互惠原则,采用公司内部承包的经营方式,经协商一致达成如下协议:

  一、合同价款

  公司与建设方签订的建设工程施工合同金额:_________(大写:_________人民币元)

  二、承包方式

  1、公司同意承包人组建项目部。授权委派承包人_________为本项目部责任人和承包人,全面负责本项目部承包经营和日常管理工作,实行承包经营,独立核算,自负盈亏。

  2、承包有效期:自签订本协议书开始至本工程施工合同约定保修期结束为止。

  三、工程结算及工程款的拨付

  本协议书合同价款调整方式及金额与本工程最终实际决算款调整方式和金额一致。

  1、项目管理费的约定

  公司向承包人收取管理费为工程总造价的_________%

  2、工程进度款拨付

  承包期间承包人按工程进度收取建设方的工程款,必须遵守公司财务制度转入公司账户,先向公司按进度款金额支付税金后再取发票;进度款到公司账户后,由公司扣除承包人应付公司的费用后,一次性将进度款余额划转给承包人;

  3、税费及其他费用

  该项目的税金和其他费用均由承包人承担;凡是须由公司负责交缴的税费、工程费用和资料等有关费用均由承包人全额支付,公司不予垫付资金。

  4、各项税费的收取方法

  (1)税费:按国家、地方税务规定须缴的企业所得税_________%,营业税及工程所在地规定缴纳的各种税费由挂靠人自行缴纳,项目所在地政府对税率另有规定的,按项目所在地政府规定执行;

  (2)管理费:按承包人每次所需发票_________%收取;

  (3)设计费、预算费及其他有关费用按实际发生收取。

  5、承包人应向公司缴纳的保证金金额及收取返还约定:

  (1)承包保证金:按合同金额_________%收取,在第一笔工程款到账后代扣,合同终止后返还。

  (2)发票保证金(承包方不提供发票):按每次支付承包工程款_________%收取,在每次支付承包工程款时代扣。

  四、公司责任和义务

  1、公司向承包人提供本工程招投标所需要的公司资质。公关、设计、报价、投标、标书制作、差旅和通信等费用由承包人承担;

  2、公司向承包人提供工程报建所需要的有关资料,所发生的费用由承包人承担。协助乙方与建设単位签署工程承包合同及开具工程发票。

  3、工程期间的监督与管理

  公司向承包人书面提供:施工现场暂设搭建标准、工程施工质量、安全管理标准及有关规章制度,承包人须严格参照执行。

  公司提供项目部管理人员和施工人员工作服样式,服装购置费由承包人承担;

  公司有权对正在施工的工程项目进行全方位的管理和指导,承包人必须无条件接受建设方和公司的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工的或发现有质量、安全隐患的,公司有权取消本协议,终止承包人继续对本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有异议。

  4、合同和档案的管理与保存

  承包期间承包人必须无条件将本工程所涉及的各种合同、图纸、内业档案资料等原件交由甲方备案保存,工程结束之后承包人将决算书原价交于公司,以备税务局査验。

  5、承包人完成上述各项工作需要携带公司证照和印章,公司派专人陪同,所发生的交通费、食宿费、通信费和办公费等费用均由承包人承担。

  五、承包人责任和义务

  1、施工规范

  承包人有义务在工程承包间以及工程维修期间自觉维护公司的企业信誉,承包人向公司承诺履行本工程施工合同中与公司有关的所有义务,并承担全部责任。因任何原因给公司造成不良影响或损失,由承包人负责解决和赔偿;承包人承诺严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理。遵守国家有关环境保护法规定,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,制定实施保证措施;做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全施工、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

  2、施工材料使用与供应

  承包人负责本工程所有材料的釆购供应,承包人釆购材料质量必须符合建设方、设计、公司、及国家、地方相关标准,规范要求,并按公司和建设方要求提供相关资料。不发生偷工减料、以次充好等行为,否则以一罚十。

  3、施工人员管理

  承包人承包期间,对所属施工队的管理必须严格执行公司管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要把所聘员工的有效证件及资料复印件报送公司一份备査。

  4、承包人应积极妥善处理好农民工工资和保险等事宜。如违反国家关于农民工工资等规定时,公司有权要求其改正或停工;

  5、承包人在签订《施工合同》后,必须按照辽宁省建设厅和中国保监会辽宁监管局发布的《关于进一步规范全省建筑施工人员意外伤害保险工作的若干意见》(辽建发[20xx]30号)、辽宁省建设厅颁发《关于印发的通知》(辽建发[20xx]31号)的规定,在指定的辽宁友仁保险代理有限公司及时办理《建筑施工人员意外伤害保险》。

  名称:辽宁友仁保险代理有限公司

  地址:沈阳市铁西区兴华北街30号、新财富大厦1908房间

  电话:024-25639122、024-25636065

  项目所在地政府相关部门另有规定的,按项目所在地政府相关部门的规定执行;

  6、承包人经营期问对外的各种文件、工程量清単报价电子版、施工中的变更单复印件、签证单复印件、合同、协议等必须送公司备案和监督检査;未经公司书面许可不得以任何方式将本协议项下权利和义务转给第三方;不准以包代管,包而不管和挂靠等情况;避免出现资金风险和安全风险;承包人须承诺:不私刻工资等公司印签,否则接受工程造价20%的处罚,并承担相应的法律责任;

  7、承包人因工程转包、分包和其他违反与建设単位约定的行为,造成的经济处罚和相关责任由承包人承担。

  六、安全施工

  1、安全施工检査

  承包人应遵守工程建设安全生产和有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检査人员依法实施的监督检査,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用,由承包人承担。

  承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。承包人不得要求施工场地工作人员违反安全管理的规定进行施工。因此导致的安全事故由承包人承担相应责任及发生的费用。

  2、重大事故处理

  发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知公司,同时有责任及义务按政府有关部门要求处理,并由承包人承担相关的事故责任以及发生的费用。

  承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  七、质量保修

  承包人应按法律、行政法规或国家有关工程质量保修的相关规定,对交付施工的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  质量保修的项目内容及范围:同本工程施工合同。

  质量保修期:同本工程施工合同。

  质量保修责任:同本工程施工合同。

  质量保修金:由承办人承担相应的保修费用。

  八、协议终止

  1、承包人违反本协议中的任何一项约定时,公司有权立即终止本协议;

  2、本协议终止后,如有尚未完成的工程,承包人有义务按照本协议的承包人责任和义务继续完成工作,在此期间和以后承包人不得以公司的名义对外承接各种工作,承包人对其所有施工的工程负有法律规定责任。

  九、违约责任

  1、承包人在经营过程中有损公司形象和利益时,公司有权根据情节向承包方追索10000-20xx00元的赔偿;

  2、承包人因下列原因

  (1)施工安全、质量、工期、财务、材料款和人工费等原因;

  (2)发生安全事故造成人身伤亡或财产损失的;;

  (3)或者其他行为。

  与任何第三方产生纠纷时,所发生的一切费用由承包人承担。如给公司造成损失,公司有权向承包人追偿或提起诉讼。

  十、有关约定

  1、公司为了更准确详实对项目进行监督管理,对承包人所做的项日进行全过程(安全、质量、工期、材料款、人工费等)进行监督管理指导,需驻监管人员的相关费用由承包人负担;承包人并应无条件的接受公司针对施工现场检查处罚细则;

  2、本协议未尽事宜双方另行签订补充协议;相关费用由承包人负担;承包人并应无条件的接受公司针对施工现场检査处罚细则。

  3、本协议未尽事宜双方另行签订补充协议;

  4、本协议履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成,在公司所在地有管辖权的人民法院诉讼;

  5、本协议自双方签字盖章之日起生效;

  6、本协议的附件是本协议的组成部分,同本协议正文具有同等法律效力;

  7、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

公司内部承包合同6

  甲方:_________,身份证号码:_________

  乙方:_________,身份证号码:_________

  为明确甲乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》、《河南省地方税务局建筑安装行业税收征收管理暂行办法》和公司实际情况,经双方共同协商一致,特订立本合同并严格履行:

  一、工程名称:_________

  二、工程地点:_________面积:_________

  三、工程造价:_________

  四、工程期限:_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。工期_________天。

  五、甲方根据乙方要求同意乙方人员_________为_________工程项目部前期工程款垫资人。乙方应与甲方指派的`项目负责人通力合作,完成此项工程。

  六、乙方前期垫资(主体等),但必须按甲方公司规章制度执行。此工程款转拨、收支核算,必须由甲方财务科统一办理。建设方支付的工程款首先转到甲方账户,甲方再根据乙方提供的相关票据,在扣除了乙方应交的管理费、税等费用后,随工程款分批,其余的划入乙方账户。工程验收后一次拨款,按此合同款约定,全部转完,不存在质保金。

  七、此项目具体管理,均由此项目负责人全权管理,承担相关义务和责任(如材料款、工人工资等)乙方只为该项目前期投资人,不负责该项目具体管理与责任。

  八、此合同壹式肆份,甲乙双方各贰份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

公司内部承包合同7

  发包方:_________(以下简称甲方)

  承包方:_________(以下简称乙方)

  签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间,合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘,亩数以实际测量为准,及一栋地暖房屋和一片树林),期限40年,自_________年1月10日至_________年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20xx年12月因甲方公司经营计划工作安排,决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务,就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地,双方达成如下协议:

  一、合同期限:从_________年12月30日起至_________年1月9日止,期限为_________年。

  二、乙方向良种场上交承包任务时间、上缴标准等内容依照原合同(良种场同裕隆公司签订的合同)履行,承担义务,享有权利。

  三、合同生效后,该承包土地生产经营发生的一切事宜由乙方独立完成,自行决定,自己办理,并支付一切费用,享有经营的全部成果。

  四、乙方在签订本合同之日向甲方一次性交纳220亩地37年的承包费元。甲方将与该土地有关的资料交给乙方,今后甲乙双方的`业务联系确定为以书面方式进行。

  五、在乙方内部承包期间,良种场如对原合同的内容进行调整,由甲乙双方根据调整的内容进行相应调整,另行签订补充协议,承担义务,享有权利。

  六、未经甲方书面同意,乙方不得将内部承包合同及土地经营权转包和转让、出租。如乙方违反本条,甲方有权单方解除合同,收回土地经营权,对乙方的一切投入不予以补偿,乙方同时还需承担违约金20万元。

  七、双方约定:乙方自行承担经营投资,享有全部利润,自愿参加农业保险。按照原合同合理利用土地,不得转为非农业用地,自负盈亏,自主经营。甲乙双方不得任意单方解除合同。乙方可以委托代理人代为进行管理和生产。乙方发生继承问题,由乙方的近亲属继续履行合同。甲方保留以土地经营权向银行贷款的权利。

  八、违约责任:乙方应当严格依照本合同履行原合同(甲方与良种场签订的合同)中甲方的义务,享有甲方的权利。如乙方违反约定,不履行义务,违法乱纪,导致良种场收回土地的,则甲方所收取乙方的承包费不予退还,并且甲方有权按照本合同第六条追究乙方的责任。如甲方未及时交付土地,甲方承担5万元的违约金,造成乙方损失的,还应当赔偿。

  九、争议的解决:如出现争议,双方协商解决。协商不成,可向土地所属的人民法院诉讼解决。

  十、本合同是甲乙双方真实意思的表示,合法有效。本合同自甲乙双方签字之日付清全款后生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方二份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

公司内部承包合同8

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲乙双方均已深入了解并认可与建设单位淮滨县鑫通房地产开发公司签定的“建设工程内部承包合同”的基础上,经平等协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就乙方承包经营甲方承揽的星河名都项目建筑施工有关事项达成以下协议:

  一、承包范围

  1、工程名称:________________________________________

  2、工程地点:________________________________________

  3、承包形式:________________________________________

  4、工程内容:________________________________________

  二、工期

  开工日期以__________________________________________

  三、质量标准

  工程质量标准:_________

  四、承包费用以及工程款拨付等

  1、甲方按内部承包合同总价1%向乙方收取管理服务费用(不含任何税及工程的相关的任何费用),合同总价以工程合同决算价_________公司为准。甲方先按建设单位每期拨款价收取管理服务费用,工程办理决算后甲乙双方再据实核算

  2、扣除管理服务费用后的工程款归乙方用于施工,包干使用,自负盈亏,凡工程内外债务,均由乙方自行负责。

  3、该工程所有税费由乙方负责,其中税由建设单位淮滨县鑫通房地产开发公司代扣代交,比例暂定为5.63%,决算后多退少补;其他应当缴纳的规费,乙方应当自行主动缴纳或协调解决,以免给施工带来不利影响。

  4、甲方收到建设单位每期拨款后,当日内将工程款拨付给乙方,管理服务费用和税随工程拨款同步扣除。

  5、乙方未经甲方书面同意,不得以任何名义向建设单位私自借支费用,否则,视为违约行为,按借支金额20%向甲方交纳违约金。

  五、承包经营期

  自本合同双方签章生效日起,自承包项目任务完成,办完交工验收手续,并结清承包费用后为止,为承包经营期。

  六、责任划分及有关规定

  1、乙方应当按照“建设工程内部承包合同”的全部条款履行甲方应当承担的义务并承担责任,确保工程质量、施工安全、工期等。施工中出现违反内部承包合同情况,造成甲方被建设单位罚款,收取违约金、扣工程款、赔偿损失等一切不利后果,均由乙方负责,甲方相应扣除乙方工程款。

  2、乙方在不违反“建设工程内部承包合同”以及甲方企业的管理制度的`情况下,享有原材料采购、施工人员调配、施工进度组织、工程款使用等经营自主权。

  3、乙方施工必须遵守国家有关质量、安全等方面的管理规定,并接受建设方、甲方等质量安全部门的监督检查,对甲方涉及质量、安全的监管指令、乙方必须服从。

  4、在承包经营中,乙方施工作业以及相关工作中,发生的质量、安全等事故,一切损失由乙方负责赔偿,如乙方不及时解决,甲方根据具体情况有权直接扣除乙方工程款以解决有关纠纷。

  5、乙方应当按照内部承包合同要求,积极向甲方提供增减工程文字依据,由甲方组织办理工程决算定案,与建设单位结清工程款;结清税、费后所有工程款归乙方所有。

  6、甲方督促乙方落实并履行好与建设单位淮滨县鑫通房地产开发公司签定的“建设工程内部承包合同”所有内容。

  7、乙方施工不得己任何理由欠工人工资,如因施欠工资,发生信访,投拆等影响稳定事件,甲方有权直接扣除乙方工程款支付工人工资。

  8、涉及工程施工、验收等需要甲方出具有关手续的,甲方提供配合,乙方负责相关费用。

  七、本合同双方签章后生效,合同一式叁份,双方及见证方各执一份。

 八、其他未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

【公司内部承包合同】相关文章:

公司内部承包合同通用07-29

公司内部承包合同4篇07-09

公司内部承包合同8篇03-23

公司内部自我评价12-07

公司内部如何沟通06-23

申请公司内部调动06-22

公司内部招聘方案06-22

公司内部公告范文11-25

公司内部借条范本11-23