房屋抵偿工程款协议书

时间:2023-03-22 10:29:02 房屋合同 我要投稿
  • 相关推荐

房屋抵偿工程款协议书

  在充满活力,日益开放的今天,很多场合都离不了协议,协议协调着人与人,人与事之间的关系。一起来参考协议是怎么写的吧,以下是小编收集整理的房屋抵偿工程款协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。

房屋抵偿工程款协议书

房屋抵偿工程款协议书1

  甲方:开发商,我方

  住所地:

  法定代表人:

  乙方:总包方

  住所地:

  法定代表人:

  甲乙双方经友好协商,就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项,协议一致如下:

  一、因履行双方于__年__月__日签订《总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其开发建设的小区号楼的房产予以抵顶。

  二、乙方同意按下表所列位于小区房产及价格抵顶工程款。

  三、乙方有权将顶账房出卖给其他购房人并由甲方将顶房房产直接过户给该购房人,但应提前通知甲方并与甲方、购房人签订《以房抵工程款叁方协议书》,叁方协议签订后,购房人再与甲方签订《商品房买卖合同》,以完成网上备案等手续。

  四、顶房款支付及差额处理

  1.由购房人按《商品房买卖合同》上所列明的房款总价,直接将房款汇入本合同所列明的甲方收款账户。

  2.甲方代乙方收到房款后,应于日内将房款全额支付至本合同乙方列明银行账户。

  3.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价与购房人与乙方所约定的购房金额不一致的`,乙方应在收到房款后日内与购房人结清差额,甲方不再参与。

  五、购房所产生的其他税费、物业专项维修资金、物业费,由购房人直接支付甲方或者甲方指定的物业公司,甲方负责将物业专项维修资金代缴房管局。

  六、甲方负责按顶账房屋金额向乙方开具发票,乙方负责按顶账房屋金额向甲方开具建筑业统一发票。乙方指定的购买人需要甲方另行开具发票的,有关税费由需甲方与购房人协商一致后方能确定。

  七、对于抵账房屋的隐蔽质量缺陷,购房人有权直接向甲方主张保修等权利。

  八、甲方无义务配合乙方指定的购买人办理抵押贷款手续。

  九、每套抵账房屋房产证办理完毕后,与《以房抵工程款明细及价格表》中该套房产对应抵房总价等额的甲方欠付乙方工程款债权消灭。

  十、本协议一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。

  十一、其他未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。

  (以下无正文)

  甲方(章):乙方(章):

  开户银行:开户银行:

  账号:与将来签订的《商品房买卖合同》账户一致账号:

  代理人:

  年月日代理人:

  年月日

房屋抵偿工程款协议书2

  反诉人(本诉被告):_________________有限公司

  法定代表人:_________________。

  联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。

  法定代表人:_________________。

  住所:_________________昆号。

  联系电话:_________________

  反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。

  反诉请求

  1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;

  2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担

  事实和理由

  20__年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20__年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月,被反诉人的'法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20__年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。

  综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。

此致

  昆明市呈贡区人民法院

  反诉人:_________________

  年 月 日

房屋抵偿工程款协议书3

  甲方:__房地产开发有限公司(后附营业执照复印件)

  乙方:__工程有限公司(后附营业执照复印件) 丙方:__ (后附身份证复印件)

  鉴于:

  1、甲方、乙方于______年______月______日签订了__项目工程施工合同(以下简称__合同),合同编号为__,合同金额为___________元整,结算额___________元整;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款___________元整;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。

  2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。

  3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。

  经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:

  一、以房抵款金额及方式:

  1、乙方同意甲方以位于__市__区__路__号__室房屋抵付甲方所欠工程款___________元整;

  2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。

  二、房屋有关状况:

  1、该商品房建筑面积暂定为__平方米,单价_____________元整/平方米,房屋总额暂定为___________元整人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。

  2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化,按政府相关文件执行。

  3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符,超出或不足的'面积按本合同约定的单价,多退少补。

  三、__合同工程结算、付款约定:

  1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款,其余款项,三方同意简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

  2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款,甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。

  四、甲方的协助

  1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

  2、甲方在______年______月______日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。

  五、承诺

  丙方从乙方处购得此房,房款交于乙方,丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。

  六、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时,三方同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。

  七、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;

  八、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  九、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。

  十、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式6份,甲乙丙方各执两份。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  经办人: 经办人:

  丙方:

  身份证号码:

  住址:

  ______年______月______日

房屋抵偿工程款协议书4

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:

  一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币__________________元整以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

  二、保证条款:

  2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;

  3、甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;

  4、甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的'房屋。

  5、甲方保证在本协议签订之日起______日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。

  五、物业管理费用:

  1、如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;

  2、如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

  六、税费、交易费用等。

  1、甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;

  2、甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

  七、房屋销售

  1、乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;

  2、自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的,另行签订协议;

  3、自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;

  4、不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。

  八、违约责任

  如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

  九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

  十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________

  ______年______月______日______年______月______日

房屋抵偿工程款协议书5

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:

  一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

  二、保证条款:

  1.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;

  2.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;

  3.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。

  4.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。

  三、物业管理费用:

  1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的`,则以实际入伙时间计交物业管理费用;

  2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

  四、税费、交易费用等。

  1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;

  2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

  五、房屋销售

  1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;

  2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的,另行签订协议;

  3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;

  4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。

  六、违约责任

  如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

  七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

  八、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  九、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。

  甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________

  授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【房屋抵偿工程款协议书】相关文章:

房屋抵偿工程款协议书02-08

房屋抵偿债务协议书(通用6篇)05-20

债务抵偿协议书03-15

工程款房屋抵债协议书(通用12篇)06-23

房产抵偿债务协议书06-02

债务抵偿协议书模板(通用5篇)06-23

工程款协议书11-30

2022工程款房屋抵款协议书范本(通用6篇)07-05

工程款简单协议书11-22

工程款付款的协议书11-21