承包合同

小区物业承包合同

时间:2023-03-01 12:38:25 承包合同 我要投稿
  • 相关推荐

小区物业承包合同12篇

  随着法律观念的日渐普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的小区物业承包合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

小区物业承包合同12篇

小区物业承包合同1

  发包人:

  承包人:

  经协商,发包人委托承包人承担 工程。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况

  工程名称:

  工程建设地点:

  合同编号:东城都会外墙涂料

  工程实施技术要求:(详见邀标书具体要求及现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》)

  二、 合同工期:

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日(雨天顺延)

  备注:

  工期每逾期一天,承包人向发包人支付违约金 元/天,承包人逾期超过15日的,发包人有权终止本合同,承包人还需承担委托第三方施工的费用、交通费、律师费、诉讼费等。

  三、 质量要求

  承包人设计(如果有)及施工质量在符合使用功能的同时,必须符合国家建设工程施工质量验收规范以及相关行业标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人应承担违约责任,向发包人支付合同价款20%的违约金,承包人必须自费返工使工程达到合格的要求,若因返工使工程逾期完工,承包人必须承担逾期完工违约金,经承包人返工后,工程质量仍不合格的,发包人有权终止本合同并委托第三方施工,委托第三方施工的费用及逾期的费用由承包人承担。若上述违约金仍不能弥补发包人损失的,承包人还需予以赔偿,赔偿包括但不限于鉴定费、交通费、律师费、诉讼费等。

  承包人应认真按照标准、规范和确认的设计图纸要求以及发包人工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包人工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

  发包人委派 为现场业主代表。

  承包人委派 为现场项目经理。

  四、 现场施工组织与安全文明施工

  余氏物业

  施工期间的现场施工组织与安全文明施工由承包人负责,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的所有费用,由承包人承担。

  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人工程师提出安全防护措施,经发包人工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

  做好成品保护,墙面铝板、玻璃等如有破损、污染,则无条件恢复,如有损失,产生的损失均由承包人赔偿。

  工程施工结束后,承包人应根据发包人要求将整个施工现场复原,直至发包人满意。

  五、 合同价款与支付

  本工程合同为固定总价合同,合同价款为:(大写)人民币: 。(小写)¥:以上价格包含承包人为实施本工程所需要一切费用和税金,如人工、水、电、机械设备和工器具、措施费(垃圾清运、成品保护、脚手架、吊篮等所有措施)等。除非发包人提出正式变更要求,否则工程总价不予调整。

  付款方式:

  六、 工程变更

  (a) 施工中发包人需对原工程设计变更,提前以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人工程师发出的变更通知及有关要求实施。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

  (b) 变更合同价款按下列方法进行:

  (c) 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;

  (d) 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

  (e) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人工程师确认后执行。

  (f) 发包人工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。

  (g) 因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。

  七、 竣工验收与结算

  竣工验收

  余氏物业

  (a) 工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

  (b) 发包人收到竣工验收报告后14天内组织有关单位验收,并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后14天内不组织验收,或验收后7天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  (c) 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

  竣工结算

  (a) 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的.合同价款调整内容,进行工程竣工结算,如没有任何变更调整,则直接按照合同价进行结算。

  (b) 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。 (c) 承包人送审的结算价与发包人确认竣工结算调整差额超过%的部分作为高估冒算处理,则本工程所有发生的审计费用均由承包人自行承担。

  (d) 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按争议条款处理。

  质量保修

  (a) 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定(本工程质保期三年),对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  (b) 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,根据国家建设工程施工合同示范文本与发包人签订质量保修书,作为本合同附件。

  八、 违约、索赔和争议

  违约

  (a) 发包人违约,发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。

  (b) 承包人违约,承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。

  (c) 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  索赔

  (a) 当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

  (b) 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:索赔事件发生后14天内,向发包人工程师发出索赔意向通知;??发出索赔意向通知后14天内,向发包人工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;余氏物业?发包人工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;发包人工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;??当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向发包人工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后14天内,向发包人工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与以上规定相同。

  (c) 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按(b)条款确定的时限向承包人提出索赔。

  争议

  因履行本协议产生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成,双方同意向工程所在地的人民法院提起诉讼。

  九、 其他

  发包人有权根据需要单方面终止合同,不需要对承包人进行任何解释,合同终止后发包人与承包人将按实进行结算。

  如果发包人认为承包人未能按照要求履行合同或者承包人违约时,发包人有权要求承包人进行整改,如果承包人整改结果不能令发包人满意,发包人有权单方终止合同,合同终止后并不能免除承包人对所完成工作内容的保修责任。合同终止后发包人可以聘用其他承包商来完成剩余合同工作内容,发生的费用将从合同价格中相应扣除,与承包人的结算也应在整个工程竣工验收合格后进行。

  十、 组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  本合同协议书

  工程实施具体要求和邀标书

  工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(本工程无)

  十一、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十二、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十三、 合同份数、合同生效与终止

  本协议一式陆份,发包人保存肆份,承包人保存贰份。本协议经双方签字并加盖公章后生效。发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

  甲方:乙方: 年 月 日:

小区物业承包合同2

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  经甲乙双方友好协商把石景湾花园小区物业承包给乙方管理,为了明确双方责任及义务,并根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》及深圳市安全整治标准,为进一步明确职责,落实责任,为使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务。甲方委托乙方对花园小区进行小区物业管理服务。甲乙双方在公平自愿的基础上签订本协议:

  一、承包物业管理的范围:石景湾花园小区

  二、承包管理期限: 年。自 年 月 日至 年 月 日。

  三、交付押金:乙方要向甲方交付押金 。

  四、本合同期间发包人向承包人支付费用 元/月;

  此费应在每月月底结清。

  五、双方的责任与义务:

  (一)甲方

  1、甲方有权监督乙方工作的实施情况。

  2、甲方为乙方提供原有的保安亭、保安宿舍及监控设施。

  3、甲方有权不定期对小区工作开展情况进行检查。

  (二)乙方

  1、乙方必须在本月15日前交清小区上月水电费到甲方指定账户内,否则一切责任由乙方负责。

  2、乙方负责征收小区的物业管理费,及公共维修基金。

  3、乙方负责承包期间内业主与业主之间发生的纠纷由乙方协助解决。

  4、乙方负责公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯、门厅)的卫生清洁。如有居民投诉卫生较差时,乙方应有责任处理此事。

  5、乙方不得擅自改变任何公共设施,如须改建公共设施,必须经四方同意。任何个人及集体不得在任何公共地方搭建,特别是楼顶搭建,如有违反乙方要负一切责任。

  6、乙方负责交通、车辆行驶及停泊的安全,并按相关规定收取费用。

  7、乙方负责小区院内的公共设施、绿化带、建筑物、公共水电设施管理。

  8、乙方负责小区公共秩序,维护社会治安。乙方承担小区公用面积的巡逻检查,确保小区所有业主的人身财产安全。及时盘查和监控可疑人员,发现案情要及时报警或上报镇党委、政府。

  9、乙方负责公共卫生区的环境卫生、垃圾清运。小区内不得焚烧垃圾,禁止院内垃圾存留。负责化粪池清理和室外管道的疏通。

  10、乙方在管理期内,负责收小区内公共设施维修基金。并动员小区业主自选7—9位业主代表负责监督小区内工作及公共设施维修的开支。

  11、未经甲方同意,乙方不得将物业管理委托或承包给第三方。

  五、违约责任

  合同履行期间,一方违约,应承担违约责任,赔偿另一方的经济损失。

  本合同经双方签字(盖章)生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。 另:供水泵房动力马达检修确切损坏,及小区内用电变压器确切损坏,由双方

  共同协商解决。

  甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):

  年 月 日 年 月 日

  小区物业承包合同范文

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  经甲乙双方友好协商把 承包给乙方管理,为了明确双方责任及义务,并根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》及兰州市安全整治标准,为进一步明确职责,落实责任, 为使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务。甲方委托乙方对 小区进行小区物业管理服务。甲乙双方在公平自愿的基础上签订本协议:

  一、 承包物业管理的范围:

  1、 ;

  2、 公司实行独立核算,自付赢亏,并独立承担民事责任。

  二、 承包管理期限:

  承包期限:10年。

  自20xx年3月1日至20xx年 2月28日。

  三、交付押金:乙方要向甲方交付押金伍拾万圆整。

  四、本合同期间发包人向承包人支付费用50000 元/月;此费应在每月月底结清。

  五、双方的责任与义务:

  (一)甲方 1、甲方的权利:法定代表人不得变更,甲方有权对乙方的`管理经营状况及物业管理服务质量进行监督。

  2、甲方义务:甲方给乙方提供公司印鉴及各种证照,并协助乙方做好证照年检及帮助乙方承接物业,为乙方提供前期已接管物业小区的资料及介绍情况,为乙方提供办公用房。

  3、甲方为乙方提供原有的保安亭、保安宿舍及监控设施。

  4、甲方有权不定期对小区工作开展情况进行检查。

  (二)乙方

  承保责任期内以 名义承担一切相关法律责任。

  1、乙方权利:乙方有权利用兰州上河苑物业管理有限责任公司名义承接物业小区管理经营,为上河苑小区、百合苑小区提供物业管理服务。有权主持公司全面工作,对公司人员有权调换,对公司财务有权支配。

  2、乙方义务:乙方有义务理顺公司管理体制,加强公司人员、财务、资料档案及各项工作管理。对所接管的物业小区加强管理,提高物业管理服务质量,达到让业主满意。乙方应重视公司员工的思想教育和业务培训工作,要求物业从业人员必须持证上岗等。

  3、乙方负责公司(除法定代表人外)所有人员的工资福利,办公经费等一切开支,确保公司正常运转。承包期内所发生的债权债务均有乙方承担。

  4、乙方负责承包期内接受政府部门的管理;协调工作。协助公安部门做好小区社会治安防范工作。协助消防部门做好上河苑小区、百合苑小区消防安全工作。

  5、乙方必须在本月15日前交清小区上月水电费到甲方指定账户内,否则一切责任由乙方负责。

  6、乙方负责征收小区的物业管理费,及公共维修基金管理。

  7、乙方负责承包期间内业主与业主之间发生的纠纷、业主于他方由乙方发生的纠纷负责协助解决。

  8、乙方负责公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯、门厅)的卫生清洁。如有居民投诉卫生较差时,乙方应有责任处理此事。

  9、乙方不得擅自改变任何公共设施和占用消防通道。任何个人及集体不得在任何公共地方搭建,特别是消防通道、楼顶搭建,如有违反乙方要负一切责任。

  10、乙方负责交通、车辆行驶及停泊的安全,并按相关规定收取费用。

  11、乙方负责小区院内的公共设施、绿化带、建筑物、公共水电设施管理。

  12、乙方负责小区公共秩序,维护社会治安。乙方承担小区公用面积的巡逻检查,确保小区所有业主的人身财产安全。及时盘查和监控可疑人员,发现案情要及时报警或上报镇党委、政府。

  13、乙方负责公共卫生区的环境卫生、垃圾清运。小区内不得焚烧垃圾,禁止院内垃圾存留。负责化粪池清理和室外管道的疏通。

  14、乙方在管理期内,负责收小区内公共设施维修基金。并动员小区业主自选7—9位业主代表负责监督小区内工作及公共设施维修的开支。

  15、未经甲方同意,乙方不得将物业管理委托或承包给第三方。

  五、违约责任

  合同履行期间,一方违约,应承担违约责任,赔偿另一方的经济损失。 本合同经双方签字(盖章)生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

  注:供水泵房动力设备检修或确认需更换,及小区内用电变压器供

  电设备确认损坏,由双方共同协商解决。

  甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):

  年 月 日 年 月 日

小区物业承包合同3

  甲方(委托方):_________(业主管理委员会)

  乙方(受托方):_________(物业管理公司)

  为加强_________(物业名称)的物业管理,保障房屋和公用设施的正常使用,为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境,根据《中华人民共和国民法典》、建设部第33号令《城市新建住宅小区管理办法》等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对_________(物业名称)实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。

  第一条物业管理内容

  物业基本情况

  (1)物业类型:_________。

  (2)座落位置:_________市_________区_________路(街道)_________号。

  (3)四至:东_________,南_________,西_________,北_________。

  (4)占地面积:_________平方米。

  (5)建筑面积:_________平方米。

  委托管理事项

  (1)房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅、设备机房、)的维修、养护和管理。

  (2)房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。

  (3)本物业规划内附属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场)的维修、养护和管理。

  (4)本物业规划内的附属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点)的维修、养护和管理。

  (5)公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

  (6)交通、车辆行驶及停泊。

  (7)配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作(但不含人身、财产保险保管责任)。

  (8)社区文化娱乐活动。

  (9)物业及物业管理档案、资料;

  (10)法规和政策规定及授权由物业管理公司管理的其它事项。

  第二条委托物业管理形式

  承包经营,自负盈亏。

  第三条物业管理服务费用和住宅公共维修基金

  本物业的管理服务费按下列第_________项执行:

  (1)按政府规定的标准向业主(住用户)收取,即每月每平方米建筑面积_________元;

  (2)按双方协商的标准向业主(住用户)收取,即每月每平方米建筑面积_________元;

  (3)由甲方按统一标准直接支付给乙方,即每年(月)每平方米建筑面积_________元。

  管理服务费标准的调整按下列第_________项执行:

  (1)按政府规定的标准调整;

  (2)按每年_________%的幅度上调;

  (3)按每年_________%的幅度下调;

  (4)按每年当地政府公布的物价涨跌幅度调整;

  (5)按双方议定的标准调整_________。

  住宅共用部位共用设施设备维修基金

  (1)共用部位共用设施设备维修基金的归集、使用和管理按政府有关文件执行。

  (2)共用部位共用设施设备维修基金不敷使用时,经房地产行政主管部门或物业管理委员会研究决定,按建筑面积比例向产权人续筹或由产权人按实分摊。

  (3)产权人在出售、转让或馈赠其单元或因其他原因房屋产权转移时,所缴交的共用部位共用设施设备维修基金不予退还,随房屋所有权同时过户。

  乙方在接管本物业中发生的前期管理费用_________元,按下列第_________项执行:

  (1)由甲方在本合同生效之日起_________日内向乙方支付;

  (2)由乙方承担;

  (3)在_________费用中支付。

  因甲方责任而造成的物业空置并产生的管理费用,按下列第_________项执行:

  (1)由甲方承担全部空置物业的管理成本费用,即每平方米建筑面积每月_________元;

  (2)由甲方承担上述管理成本费用的_________%。

  第四条其他有偿服务费用

  车位及其使用管理服务费用:

  (1)机动车:_________;

  (2)非机动车:_________;

  有线电视:_________;

  第五条代收代缴收费服务

  受有关部门或单位的委托,乙方可提供水费、电费、燃(煤)气费、热费、房租等代收代缴收费服务(代收代缴费用不属于物业管理服务费用),收费标准执行政府规定。

  第六条物业管理期限

  委托管理期限为_________年,自_________年_________月_________日起到_________年_________月_________日止。

  第七条双方权利、义务

  甲方权利义务:

  (1)根据本合同规定甲方将住宅区委托乙方实行物业管理;

  (2)监督乙方对公用设施专用基金的合理使用,并按公用设施专用基金管理办法拨付给乙方。

  (3)按市政府规定的比例提供商业用房(总建设面积的_________%)_________平方米给乙方,按月租金_________元租用,并负责办理使用手续;

  (4)给乙方提供管理用房_________平方米(其中办公用房_________平方米,员工宿舍_________平方米),按月租金_________元租用;

  (5)负责向乙方提供本住宅区工程建设竣工资料一套并在乙方管理期满时予以收回;

  (6)不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动;

  (7)对乙方的管理实施监督检查,就物业管理的有关问题向乙方提出意见和建议。每半年一次考核评定,如因乙方完不成第六条规定的目标和指标或管理不善造成重大经济损失,有权终止合同;

  (8)负责确定本住宅区管理服务费收费标准;

  (9)委托乙方对违反物业管理法规和规章制度以及业主公约的行为进行处理:包括予以罚款、责令停工、责令赔偿经济损失,以停水、停电等措施对无故不缴有关费用或拒不改正违章行业责任人进行催交、催改;

  (10)协助乙方做好宣传教育、文化活动,协调乙方与行政管理部门、业主间的关系;

  (11)政策规定由甲方承担的其他责任。

  乙方权利义务:

  (1)根据有关法律、法规,结合实际情况,制订本住宅区物业管理的各项规章制度;

  (2)遵守各项管理法规和合同规定的责任要求,根据甲方授权,对本住宅区物业实施综合管理,确保实现管理目标、经济指标,并承担相应责任,自觉接受甲方检查监督;

  (3)根据住宅区内大、中修的需要制订维修方案,报甲方审议通过后,从公用设施专用基金中领取所需的维修经费;

  (4)接受甲方对经营管理过程中财务帐目的监督并报告工作,每月向甲方和住宅区管理部门报送一次财务报表,每三个月向全体业主张榜公布一次管理费收支帐目;

  (5)对住宅区的公用设施不得擅自占用和改变其使用功能,乙方如在住宅区内改扩建完善配套项目,须报甲方和有关部门批准后方可实施;

  (6)乙方须本着高效、精干的原则在本住宅区设置管理机构和人员;

  (7)建立本住宅区物业管理档案并负责及时记载有关变更情况;

  (8)负责测算住宅区管理服务费收费标准并向甲方提供测算标准与依据,严格按照甲方审议通过的收费标准收取,不得擅自加价;

  (9)有权依照甲方委托和业主公约的规定对物业主公约和物业管理规章制度进行处理;

  (10)在管理期满时向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料;

  (11)开展卓有成效的社区文化活动和便民服务工作;

  (12)有权选聘专营公司承担住宅区物业管理的专项业务并支付费用,但不得将住宅区物业管理的整体责任及利益转让给其他人或单位。

  第八条物业管理目标和经济指标

  各项管理指标执行物业行政主管部门规定的各项标准,要求住宅区在乙方接管后_________年内达到_________标准。

  确保年完成各项收费指标_________元,合理支出_________元,乙方可提成所收取管理费的_________%作为经营收入。

  第九条风险抵押

  乙方在合同签订之日起三日内向甲方一次性支付人民币_________元,作为风险抵押金。

  乙方完成合同规定的管理目标和经济指标,甲方在合同期满后三日内退还全部抵押金及银行活期存款利息。

  如由于甲方过错致使本合同不能履行,由甲方双倍返还抵押金并赔偿乙方经济损失。

  如由于乙方过错致使本合同不能履行,乙方无权要求返还抵押金,并应赔偿甲方经济损失。

  第十条奖罚措施

  在各项管理目标、经济指标全面完成的前提下,管理费如有节余,甲方按节余额_________%奖励乙方。

  如该住宅区被评为全国、省、市文明住宅小区,甲方分别奖励乙方人民币_________元(全国)、_________元(省)、_________元(市);获得上级部门单项奖或有关荣誉的奖金另订;如在乙方管理期间,由乙方获得的文明小区称号被上级部门取消,则乙方应全部返还上述奖金及银行活期存款利息。

  如果甲方不完成应负的合同责任,由此而影响乙方的承包管理目标和经济指标,或给乙方造成直接经济损失,甲方应当给予补偿或承担相应责任。

  如果乙方没有完成合同责任或管理目标和经济指标,甲方应当责成乙方限期改正,情节严重的处以人民币_________元至_________元的罚款,直至终止合同,经济损失由乙方承担。

  由乙方管理不善或重大失误,造成住户经济损失或生活严重不便的,应当赔偿甲方或业主及使用人的经济损失。

  第十一条合同更改、补充与终止

  经双方协商一致,可对本合同条款进行修订更改或补充,补充协议与本合同具有同等效力。

  合同规定的管理期满,本合同自然终止,各方如欲续订合同,须于期满前的_________个月向对方提出书面意见。

  合同终止后,乙方可参加甲方的管理招标并在同等条件下优先承包管理。

  第十二条声明及保证

  甲方:

  甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  乙方:

  乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十三条保密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的`除外。保密期限为_________年。

  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第十四条不可抗力

  本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

  如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第十五条通知

  根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  各方通讯地址如下:_________。

  一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第十六条争议的处理

  本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第十七条解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第十八条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十九条合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

小区物业承包合同4

  为深化服务,优化服务,提高人员的工作积极性和服务质量,促进公司整体经营模式的高效运行,结合各小区的实际情况,拟定本方案。

  一、承包内容:

  1、单元楼道卫生(包括楼道内附属设施)

  2、硬化带卫生(包括硬化带内的附属设施,以及生活垃圾清运)

  3、绿化带卫生(指冬季没有专职绿化人员期间)

  二、承包方式:

  1、公开竞标(同等条件下优先现有保洁人员)

  2、以目前该项工作产生的费用为依据,将人员工资,工作用具、日常消耗品各项费用的总和,分解到每月每一项具体工作中。承包人可依据各项费用的标准进行承包,物业公司按承包量付给承包人承包费。

  三、承包对象:

  1、现有保洁人员(承包量不得少于现有工作量)

  2、外单位专业公司(整体承包)

  3、承包可分片承包也可整体承包

  四、各项承包费标准:

  1、单元楼道(根)85.91元/月﹒根(含楼道所有的附属设施)

  2、硬化带(㎡) 0.063元/月﹒㎡(含硬化带所有附属设施以及垃圾清运)

  3、绿化带(㎡) 0.063元/月﹒㎡(指冬季没有专职绿化人员时)。

  4、楼内:各类用具以及日耗品,每月每根楼道3.4元。

  5、楼外:各类用具以及日耗品,每月为 0.0016元/月﹒㎡

  五、各项费用测算依据:

  1、每月每根楼道承包费测算依据.

  公式:

  每月工资总数 × 工作量评估 = 每月每根楼道承包费标准

  总楼道数

  例:

  900×7 ×60% = 85.91 总计:3780元/月

  2、每月每平米硬化带承包费测算依据

  公式: 每月工资总数 ×工作量评估÷ 总硬化面积 = 每月每平米硬化带承包费

  总楼道数 总楼道数

  例: 900×7 ×35% ÷ 35049 = 0.063 总计:2205元/月

  3、每月每平米绿化带承包费测算依据

  公式: 每月工资总数 ×工作量评估÷ 总绿化面积 = 每月每平米绿化带承包费

  总楼道数 总楼道数

  例: 900×7 ×5% ÷ 5004 = 0.063 总计:315元/月

  4、室内楼道每月每根楼道消耗品及用具测算依据。(按5人承包计算)

  公式:消耗品用具总数 =每月每根楼道消耗品用具金额

  总楼道数

  例:29.6×5÷44=3.4 (元) 总计:150元/月

  5、外围硬化绿化1㎡消耗品及用具测依据(按2人承包计算)

  公式:消耗品用具总数 =每月每㎡消耗品用具金额

  总平米数

  例:32.67×2÷40053=0.0016(元)

  6、外围硬化、绿化以及室内楼道用具以及易耗品测算,每人每月如下。

  1、 外 围 2、楼 内

  序号 名 称 每月用量 单价(元) 月价(元) 序号 名 称 每月用量 单价(元) 月价(元)

  1 线手套 2副 1.2 2.4 1 线手套 1/2副 1.2 0.6

  2 胶皮手套 2/12副 4.5 0.75 2 胶皮手套 1/2副 4.5 2.25

  3 龙须扫帚 1把 4.5 4.5 3 龙须扫帚 1把 4.5 4.5

  4 毛 巾 1/2块 4.5 2.25 4 毛 巾 1块 4.5 4.5

  5 洗衣粉 1/2袋 3 1.5 5 洗衣粉 1袋 3 3

  6 铁三提土盘子 1/24把 18.5 0.77 6 铁三提土盘子 1/36个 18.5 0.5

  7 刷 子 1/12把 6 0.5 7 刷 子 1/12个 6 0.5

  8 大扫帚 2把 10 20 8 墩 布 2把 6.5 13

  9 拖地桶 1/24个 18.5 0.77

  注:每人每月用具及易耗品39.4(元) 注:每人每月用具及易耗品29.6(元)

  六、承包费交付方式:

  1、公司按月支付给承包人月承包费的90%,剩余部分(10%)作为保证金,各项工作达到了公司的标准要求,每半年付一次余额(10%的余额不包括日常考核的奖罚款和日耗品及用具)。

  2、月承包费的计算公式:月承包量×承包费标准×月支付比例+相应月易耗品及用具金额

  例如:1、王某承包了14根楼道:月承包费计算 85.91×14×90% + 3.4×14=1130.1(元)

  每半年支付余额为:85.91×14×10%×6=721.6(元)

  例如2、李某承包了外围所有的.硬化带以及冬季的绿化带.

  (月承包量(硬化)×承包费标准+月承包量(绿化带)×承包费标准)×90% + 相应月易耗品及用具金额.

  月承包费计算:(34000×0.063+7500×0.063)×90%+(34000+7500)×0.0016= 2419.5(元)

  每半年支付(34000×0.068+7500×0.044)×10%×6=1568.7(元)

  七、承包要求:

  1、承包人必须有较强的责任感和服务意识。

  2、承包人必须服从物业办的管理指挥,物业办组织的一些集体劳动或临时下达的任务以及需分担部分保洁范围,承包人必须条件服从,物业办必须做到合理公正。

  3、承包人工作标准必须达到物业办所制定的各项标准,否则物业办有权进行处罚。

  4、承包人在承包期间必须遵守公司各项规章制度,和各项法律规则以及职业道德,否则物业办有权进行处罚,触犯法律的移交司法机关处理。

  5、对外承包公司只支付相应承包费,不承其他任何费用(如养老、失业、保险费等)

  6、物业办要根据公司整体战略目标,制定相应工作标准,并与承包人签订责任状,以及承包合同。

  7、承包每年进行一次,一年期满后经双方同意可续包。

  8、承包人在承包期间不否合标准要求的,物业办可临时终止承包,10%的保证金不予退还。

小区物业承包合同5

  甲方:物业公司(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》及《物业管理条例》等相关法律法规,确定由乙方承包甲方管理的的清洁、保养工作(以下简称承包项目),双方就此达成如下协议:

  一、承包范围

  甲方委托乙方承包的清洁保养范围为:小区红线范围内所有公共场所、公共设备、设施、走火楼梯及会所等区域的日常清洁,循环保洁、定期清洗、拖洗等工作。

  二、承包期限

  本合同的承包期限自年月日起至年月日止。

  三、承包方式

  1、本合同项下的承包事项采取全部包干的方式承包,即甲方按本合同第十条的约定向乙方支付承包费用,除此之外甲方不再承担任何其他费用,乙方自行承担日常清洁保养工作所发生的一切人工、材料及其他税、费等。

  2、本合同禁止以任何形式转包或者分包。否则,甲方有权随时单方终止本合同,并有权不向乙方做出任何形式的补偿。同时,有权扣除合同年总费用5%作为违约赔偿金。

  四、承包工作的质量要求

  (一)小区清洁

  1、外围的清洁内容

  (1)保安亭:擦拭所有可视位置并用拖把洗净地面。

  (2)凉亭、小区展示品:每月用水冲洗一次凉亭瓦片、展示品的表层、游

  (3)道路、行人径:每天清扫三遍地面,40分钟循环保洁。每月用水冲洗一次,保持无垃圾、无浮尘、无油污、无积水、无泥沙、无堆积物、无卫生死角。

  (4)花池、绿化带、果皮箱:每天清扫两次,保持无垃圾、无堆积物、无大量枯叶,发现有生活垃圾应及时清理,倒净箱内垃圾并抹净表面。

  (5)污水井、排洪沟、明沟、雨水井、沙井:每周将明沟、沙井清理一次。每月将污水井、排洪沟、雨水井用水冲洗一次,保持无垃圾、无堆积物。

  (6)人工湖、水景:每日清捞2次,40分钟循环清捞,每月刷洗一次,保持池水清澈、无漂浮物地、无沉淀物、无明显苔藓。

  (7)标识牌、信报箱、公示栏等:每天清抹两次,保持无灰尘、无乱张乱贴。

  (8)外围雨污井、沙井、排水沟等:每月清掏并用水冲洗一次,保持无杂物,无淤塞。

  2、地库清洁内容

  (1)地面:每天扫净地面,循环保洁,每月用水冲洗一次,保持无垃圾、无堆积物。

  (2)排污井、下水明沟:每月打开明沟及井盖,清理内积的垃圾及淤泥,保持无垃圾、无积聚淤泥。

  (3)出入口:每天清扫地面、循环保洁,每周清理一次,保持无垃圾。

  (4)消防管道:每周用鸡毛扫把打扫所有管道上灰尘,保持无灰尘。

  3、大堂清洁内容

  (1)大理石地面:每天用尘推布拖抹大理石地面,并循环保洁,每月用起渍水清洗及拖洗一次,保持无污渍、光洁明亮。

  (2)大理石墙壁:每天用毛巾抹净墙壁面,每月用绿水清洗一次,保持无手印、无污渍。

  (3)电梯按钮、门框:每天两次用毛巾抹净、循环保洁,每周用不锈钢油上油,每月用清洁剂清理不锈钢部分上油,保持无手印、无污渍。

  (4)信箱、风口、指示牌、花盆、开关、插座板、烟灰筒:每天用毛巾擦拭花盆周边,擦拭开关、插座板表层,其中,烟灰筒内的垃圾不能超过筒身1/2,及时清倒并保持烟灰筒洁净。每周用毛巾抹净信箱、风口、指示牌一次,保持无

  4、电梯桥厢清洁内容

  (1)地面:每天拖洗两次,循环保洁,每半月清洗一次,保持无垃圾、无污迹。

  (2)墙壁:每天两次用毛巾抹净,循环保洁,每周用清洁剂清洗一次,保持无污渍。

  (3)各层按钮:每天两次用毛巾擦净,循环保洁,每周用不锈钢油上油一次,保持无手印、无污渍。

  (4)不锈钢部分:每天两次用毛巾抹净,循环保洁,每周用不锈钢油上油一次,保持无手印、无污渍。

  5、电梯前室清洁内容

  (1)门及门套:每天用毛巾抹净,循环保洁,每周不锈钢部分上油,保持无手印、无污渍。

  (2)地面:每天拖洗一次,保持无污渍。

  (3)墙壁:每天发现污渍马上清理,保持无污渍。

  (4)电梯按钮:每天用毛巾擦拭,循环保洁,每周不锈钢部分上油一次,保持无污渍。

  6、走火楼梯清洁内容

  (1)地面:每天拖洗地面,清扫干净,保持无垃圾、无污渍。

  (2)墙面:每周清理蜘蛛网一次,保持无蜘蛛网、无垃圾。

  (3)消防箱、开关板、指示牌、防火门、灯具;每天发现污渍马上清理,每周用毛巾擦拭干净,保持无灰尘、无垃圾、无蜘蛛网。

  (4)玻璃窗:每天用毛巾擦拭内层的玻璃窗,保持无手印、无污渍。

  7、其它清洁内容

  (1)天面:每天发现垃圾马上清理干净,每周全面清理一次,保持无垃圾。

  (2)垃圾桶:每天将垃圾清运到指定的清运点,垃圾桶每周进行彻底清洁并消毒。

  (3)放置垃圾桶地面:每天彻底清洗2次,保持地面无杂物、污水、异味。

  (二)会所清洁

  1、大堂、通道大理石地面:每天用地抹布循环拖抹,晚上用清洁剂拖净地

  2、木地板地面:每月用水拖洗一次,保持无污渍。

  3、地毡地面:每天晚上吸尘一次,每月清洗一次,保持无污渍。

  4、玻璃:每天循环清抹,每月用玻璃清剂清洗一次,保持无手印、无污渍。

  5、不锈钢:每晚用毛巾配合不锈钢清洁剂清抹一次,每周五晚上擦拭不锈钢油一次;保持无手印、无污渍。

  6、咨询台、桌、椅:每晚抹净,保持干净。

  7、烟灰筒、废纸筒:每天清倒垃圾、循环抹净,每周上不锈钢油一次,保持无污渍、无痰渍。

  8、镜子:每晚清抹干净,保持无手印、无污渍。

  9、花盆、花槽:每天捡净盆内垃圾及枯叶,每周清抹花盆周边,保持干净。

  10、装饰品:每周用毛巾清抹一次,保持干净。

  11、胶地毯:每天发现垃圾马上清理,每晚吸尘一次,保持干净。

  12、卫生间:每天循环拖洗;每晚冲洗一次并清洁所有洁具,清抹镜子、洗手液合、门,每周用洁厕剂全面清洗一次,保持干净、无异味。

  13、指示牌、指示灯:每周清抹一次,保持无灰尘。

  (三)喷水池及其他水池的管理

  1、喷水池的处理:发现喷水池或者其他水池内有树叶、杂物等,应及时用捞网将杂物捞起,再按水质变化的程度进行水质处理。

  2、水池清洗等带电工作必须填写临时用电申请表,2人以上做好安全防护工作,如漏电开关,标示牌、个人防护用品雨鞋等。

  (四)消杀工作

  1、春、夏季组织人员,搞好小区环境卫生,清理卫生死角和蚊蝇孳生地。对花、草地进行消杀工作时,用喷洒设备将配制好的溶液适度喷洒,同时做好防护措施,应在顺风处喷洒,同时减少与行人直接接触,选择行人稀少的时间作业。

  2、应掌握好辖区范围内的老鼠情况,每月投放灭鼠物二次。所放的消杀药物必须在12小时内巡视放落点,发现缺少就进行补药,其余在7天内收回。

  3、消杀人员必须严格按照“投放鼠药注意事项”的要求进行操作。对每次投放药物情况,应认真记录在“消杀药物投放情况记录表”上,投放药物前需告

  4、每月全面消杀蚊蝇四次。

  5、负责提供国家规定使用的消杀药品,应即购即用,用剩的药品,乙方应指派专人妥善保管。如在本小区保管,必须放在铁皮柜内,做好标识,钥匙由现场主管一人管理。

  6、在消杀实施前,至少应提前2天通知物业管理处张贴消杀通知,告知业主和客户做好自我防范,避免意外发生。

  五、甲方的权利和义务

  1、甲方根据本单位的具体情况,制订有关卫生守则,要求所有双方员工遵守各项卫生守则,共同维护室内外环境清洁卫生。

  2、甲方需在项目内设置适量的果皮箱、垃圾桶。

  3、甲方定期对乙方的服务进行考评,记录于《保洁工作检查考核表》(详见附件)。清洁合格率暂定为95%,如考评低于95%,甲方开出整改通知单要求乙方整改。同时,甲方按考评结果对乙方进行相应的违约金处罚,处罚标准为:每月约定的保洁费用×(95%-考评合格率)。若连续二个月甲方对乙方的考评合格率在85%以下或乙方未按甲方要求的时间和质量完成整改的,甲方有权立即单方解除合同,并无须为此支付任何补偿费用给乙方。乙方现场人员应对考核表确认,乙方现场人员的确认视为乙方确认。

  4、甲方负责免费提供乙方的清洁用水、用电和工具存放间,便于乙方的操作和管理,但乙方应秉持节约不浪费原则,并对乙方自己的人身财产安全负责,甲方不对乙方的人员伤害,物品遗失、被盗或发生损毁而承担任何责任。

  5、甲方收到乙方按合同所定的清洁服务费发票,且乙方对甲方考核表完成确认,同时在甲方书面确认满意乙方上一个月的保洁服务工作后,支付上一个月的费用给乙方,清洁服务费的支付方式为银行转帐支票或银行委托支付。甲方如不能按约支付上述费用,按应付未付部分每天万分之三支付违约金(因乙方服务不能获得甲方满意或甲方按清洁违约标准扣除相应款项,不属于此款约定范畴)。

  6、乙方应遵守甲方的各项纪律和制度,在甲方对乙方进行相应考核中,如乙方违反甲方的各项纪律和制度,甲方可以按照甲方的规定对乙方进行相应的处罚。乙方保洁服务不能达到合同约定的标准并经甲方要求拒不整改或按第五条第3款之约定整改不到位的,或者乙方严重违反甲方各项规定致使发生严重后果

  7、乙方应按保洁工作计划完成保洁各项工作内容,如发生保洁工作项目应完成而未完成的,且未得到甲方主管认可的,每发生一项,甲方有权扣除当月合同款2%作为违约金,如连续二个月乙方未完成合同约定的保洁工作项目,且经甲方督促拒不整改的,甲方有权立即单方解除合同并无须为此支付任何补偿费用给乙方,给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。

  8、甲方定期实施的品质检查、供方考核检查以及甲方总部抽查中,发现保洁工作不合格点,每个不合格点相应扣除当月保洁合同款1%作为违约金。

  9、本合同约定的对乙方的违约金扣款实行分别计算后再累加的计算方法。

  六、乙方的权利和义务

  1、乙方必须遵守《劳动法》及《劳动合同法》的规定,保证合法用工,选派素质较高,服务态度好的经过培训的员工进驻承包项目工作。承包项目的保洁员工要保持相对的稳定性,如需适当调动,必须经甲方同意后,方可调动。

  2、乙方员工的服饰(乙方自备)必须统一,必须佩带铭牌,接受客户对工作的监督以提高服务质量。

  3、乙方派出的人员,按合同所规定的保洁范围和标准,必须做到文明操作,保质、保量,不擅自进出与保洁范围不相关的场所(经甲方主管同意的除外)。

  4、乙方工作人员在工作中发生事故或做出违法行为,其后果由乙方承担。

  5、乙方负责教育所属人员严守有关安全作业规定,在必要的时候,在保洁区域应设置明显的警示标志。

  6、乙方必须按照合同附件规定的考核项目,接受各项相应工作计划,甲方根据计划实施监督检查。

  7、如遇相关部门和机构的卫生检查,乙方承包的范围全部或部分被认定或认为不符合卫生标准要求,或接受罚款时,有关甲方承担的责任和被处罚的款项、整改费用等各项费用全部由乙方承担。

  8、为确保工作质量,乙方需确保现场清洁设备的正常使用,如设备损坏乙方须及时更换或修理,所产生的费用由乙方承担。

  9、如发生突发事件(包括但不限于台风暴雨等灾害性天气),乙方应在接到甲方通知后1小时内安排充足的人员参加突击抢险清洁的工作,以确保承包项目

  七、承包项目的乙方人员安排

  1、乙方按合同约定派出经专业培训的项目经理及保洁员工共名作为承包项目的保洁专职人员。其中,,应包括现场主管名,现场班长名。除去正常休息人数,乙方每天现场工作人数不得低于人。甲方有权根据项目实际情况以双方书面确认的形式对保洁人员数量做调整,乙方还需在每月25日前向甲方提供下月的员工岗位排班计划表,以便甲方检查。

  2、对乙方员工的具体要求

  (1)无重大疾病,身体健康,持有健康证或体检合格表;

  (2)员工年龄控制在50岁以内;

  (3)会说普通话,具备简单的沟通能力;

  (4)员工必须通过本岗位现场培训方可上岗。

  3、乙方管理人员应不定时地抽查承包项目内保洁质量。

  4、乙方应根据保洁标准的要求,制定培训计划,定期对员工进行业务、技术培训。

  5、乙方应加强服务意识理念的培训,配合甲方做好物业管理工作,并指定项目经理为承包项目的执行人。乙方项目执行人不配合甲方工作时,甲方有权要求更换,乙方应在5个工作日内完成更换,如超时未按甲方要求更换的,甲方可解除合同。

  八、合法用工及安全责任

  1、乙方必须具有相应的有效从业资质,资质复印件交甲方备案。

  2、乙方必须严格遵守国家及乙方注册地、本合同履行地的有关劳动法律法规政策的规定,合法用工。

  3、乙方应为其派到甲方工作的人员办理合法的劳动用工手续。乙方须与其派驻甲方工作的所有员工签订劳动合同,为员工购买社会保险,发放劳动保护费用。

  4、乙方应向乙方员工按时足额发放工资(包括加班工资)及法定福利,确保乙方员工工资不低于合同履行地政府部门颁布的最低工资标准。

  5、乙方要在工作中采取必需的一切安全防护措施以保障乙方员工的劳动安全。

  6、乙方应依法或根据员工自愿申请安排员工加班工作。

  7、乙方必须严格管理所属人员,教育所属人员严格遵守国家有关安全作业制度和规定,按照安全规程操作作业。乙方作业人员作业时应使用合格的安全防护器具,在施工现场应设置安全警示标识。从业人员必须持有有效上岗证(包括特殊作业人员操作上岗证)。属高空作业的,乙方应为作业者负责购买高空作业保险。相关上岗证、保险单据复印报甲方备案。

  8、乙方必须保证所提供的全部资料和信息是真实可靠的,由于乙方提供虚假信息和资料给甲方造成的损失,全部由乙方承担。如果乙方所提供的资料中含有虚假资料,甲方有权单方解除合同,乙方应向甲方支付违约金人民币¥10000.00元。

  9、乙方应对自己员工的安全负责,乙方工作人员在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为,其后果由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中,给甲方或第三方造成人身或财产损失的,由乙方承担全部的赔偿责任。

  10、甲方有权对乙方合同履行情况进行检查,检查中发现的问题,视情节轻重口头或书面提出整改意见,要求乙方限期整改,如整改后仍无法达到履约标准的',甲方有权要求提前终止合同并要求乙方承担违约责任。

  九、承包项目的清洁用品

  乙方每月应向甲方提供合同中由甲方所付款项的各项清洁用品的清单,以便甲方对所付款项的监控。

  乙方使用的清洁用品由乙方自行保管,甲方有权随时抽查。

  乙方使用的清洁药剂应符合国家规定,用完及用剩的药剂由乙方回收并按国家规定处置。

  十、承包费用

  1、单价

  根据承包项目日常清洁保养的服务内容和范围,甲方按照乙方参与保洁项目的人数支付有关费用。经协商,即每人每月核定为¥元(大写:人民币元整)。

  2、月度费用小计

  乙方派出经专业培训的项目经理及保洁员工共名,因此,承包项目

  3、实际人数核定

  甲方根据现场实际考勤记录,按月结算费用。

  4、包干价含义

  上述费用属于包干价,即尽管甲方核算费用以实际提供服务的人员数目为根据,但是,甲方的上述计算方式中已经充分考虑了乙方承包项目的合理成本,承包费用中已经考虑并涵括了所有人工费(包括但不限于加班费、各种津贴)、社会保险费、服装费、员工福利、工具、设备、药剂辅材、餐费、人员住宿费及其他一切税、费。因此,甲方不在包干价以外承担额外的任何费用。

  乙方自行核算承包项目的成本,并不得以任何理由要求增加上述此费用。如果国家或合同履行地最低工资或社保加金调整,应由双方协商解决。保洁、清洗设备由乙方自行配备,乙方的保洁、清洗设备按5年折旧,折旧完毕后,乙方应更新相应设备(即乙方的清洗设备使用期限超过5年,应更新,更新费用由乙方自理)。

  十一、其他

  1、乙方对每周、每月、每季、每年的清洁工作做好记录,并由甲方管理人员签认,作为对工作的确认。

  2、在本合同期内,任何一方终止合同,需提前壹个月书面通知对方,则无须向对方作任何经济赔偿。

  3、附件:合同附件为本合同的一部分,与合同具有同等法律效力。

  (1)清洁月成本表。

  (2)人员岗位分布。

  (3)清洁剂及物品清单。

  (4)机械折旧费用表。

  (5)清洁保洁率考核记录。

  (6)月度绩效考核办法。

  (7)礼仪基本要求。

  (8)清洁频次及标准。

  (9)保洁质量标准与检查方法

  4、下列通讯地址视为双方确认的和发送地址,文件以通知的方式邮寄到下列地址的,视为邮件送达:

  甲方预留的寄送书面通知的地址为:

  乙方预留的寄送书面通知的地址为:

  5、因本合同而引起的任何争议,由双方协商解决,如协商不成,双方同意将争议提交合同履行地即承包项目所在地法院裁决。

  6、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

  甲方:

  甲方代表;

  年月日

  乙方:

  乙方代表:

  年月日

  标签:

小区物业承包合同6

  甲方:

  乙方:

  为了更好的为 物业项目(以下简称:该项目)提供优质的物业服务,现就该项目物业管理和服务工作的相关事宜,经甲、乙双方充分协商,特订立本协议,以资共同遵守。

  一、甲方为二级资质物业服务企业,乙方为该项目原物业管理承包人。现在该项目物业管理重新招投标中,经甲、乙双方协作努力,甲方取得该项目物业管理和服务中标资格,并与业主单位签订了该项目物业服务合同(见附件)。

  二、为保持该项目物业管理和服务工作的延续性,甲方经乙方要求同意将该项目物业管理和服务工作承包给乙方。承包的期限、内容、面积、地点与该项目物业服务合同为一致。即本协议承包期限为年,从 年 月 日起至 年 月 日止。该项目物业服务合同解除和终止时,本承包协议也同时解除和终止。

  三、根据物业服务合同约定,该项目物业服务费用包干价格为 元/年,该费用由乙方负责协调业主单位按物业服务合同约定转入甲方的指定账户中,该费用未及时到账或到账不足的,乙方同意先期垫付,或在本协议乙方承包费用支付中相应核减。

  四、乙方应按质按量完成该项目物业管理和服务工作,内容和范围包括该项目安全防范和清洁保洁工作(具体以物业服务合同约定为准);甲方应按本协议约定向乙方支付承包费用,承包费用核定为该项目物业服务包干费用扣减本协议第五、六条约定款项以及其他有关费用后的余额。在业主单位物业服务包干费用足额到位且乙方完成履约责任和义务后,甲方于每次月10日前按月均摊支付前月承包费用给乙方,但属乙方应付未付款项的,甲方可在支付承包费前代为扣付。

  五、甲方于每个物业服务合同年度的第一个月计提该项目年管理费,标准按该项目物业服务包干费用的百分之 计。同时按该同等比例每月均摊扣留款项作为乙方履约保证金,在本协议正常解除或终止时,如乙方全部完成履约责任和义务后,甲方不计息返还给乙方,如乙方有违约行为,甲方有权罚扣相应履约保证金。

  六、乙方同意甲方对该项目物业服务包干费用每月计提并负责缴纳相关物业税费,标准按该项目物业服务包干费用的百分之五点七计,如物业服务税率标准有变,以实际标准调整为准。

  七、经协商,甲方指派一名管理人员协助乙方进行沟通和管理以及业务指导和监督,乙方每月支付管理人员工作补贴计人民币1500元,乙方同意由甲方在支付承包费用中扣付。

  八、本协议签订之日起,乙方应当选派与该项目物业管理和服务工作相适应的工作人员,按业主单位和甲方的标准要求,对该项目进行物业管理、服务和日常维护工作。乙方选派的工作人员由乙方自行安排和管理,乙方按其标准承担并须按期支付劳动报酬和有关福利费用等,同时报于甲方备案并接受甲方监督检查。

  九、乙方及其选派工作人员必须服从业主单位和甲方管理人员的指导和监督,自觉加强安全生产和管理,遵守工作手则与操作规程,为业主单位提供优质物业服务。乙方及其选派工作人员在该项目物业服务中如发生人员和财产安全事故,包括所造成的损害和赔偿等,均由乙方全部承担责任。

  十、在该项目物业管理和服务期间,乙方应主动维护甲方信誉和形象,对甲方和业主单位提出的工作要求和整改意见,乙方及其选派工作人员应认真对待并积极落实,否则,甲方有权按有关规定予以处罚;对情节严重的,经甲方书面通知之日起七天内仍未整改到位的,甲方有权单方解除或终止本协议,未付承包费不再支付,所造成的责任和后果全部由乙方承担。

  十一、该项目物业服务所需人员、服装、工具、设施设备以及有关物料和成本费用均由乙方承担;业主单位提供的物业服务用房,以及相关环境场所和设施设备交由乙方负责维护管理和使用,本协议期满时应确保其完好状态下归还业主单位,如有损毁的由乙方负责修复或照价赔偿;乙方如需甲方临时提供人力物力或其他支持的,相关费用标准经协商后由乙方支付。

  十二、除本协议约定或遇不可抗力外,甲、乙双方任何一方违反本协议的.约定,给对方造成不良后果或损失的,均应承担有关责任并负责赔偿。

  十三、其他事项:

  1、乙方及其选派工作人员承诺:本协议旨在承包甲方中标的该项目物业管理和服务工作,乙方及其选派工作人员与甲方仅为承包与发包关系,而不认为与甲方存在劳动关系,或是甲方的员工,并由此主张相关的权利与义务。乙方在选派工作人员时应尽责告知义务,并承担相应责任和后果。

  2、乙方应按规定与其选派工作人员签订劳动合同并提供社会保险,相关费用由

  乙方及其选派工作人员承担,甲方可提供相关协助并在乙方承包费中直接划扣代缴。

  3、为完善管理,乙方应主动购买意外伤害险等相关保险,确保其选派工作人员在物业服务中受到意外伤害或有其他意外可享受保险赔付。

  十四、在本协议履行中如有未尽事宜,应由双方共同协商,做出补充约定,补充约定与本协议具有同等效力。如遇本协议与国家法律政策相抵触的,以国家法律政策为准,如因该类抵触的调整涉及本协议的根本原则,甲、乙双方应以积极的姿态另行商议解决办法,确不能解决的,双方同意终止本协议并妥善处理善后事宜。

  十五、如因本协议发生争议,甲、乙双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。

  十六、本协议一式三份,甲、乙方双方各执一份,业主单位备案一份,自甲、乙方双方签字(盖章)之日起生效,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  联系电话: 联系电话:

  地址: 地址:

  年 月 日 年 月 日

小区物业承包合同7

  甲方: 乙方:

  甲方系_人企业,为_工作提供综合性的劳动服务;乙方系以_为主的独立劳动者合伙组织,为社会提供劳动服务。 甲方为了更好的为_提供优质的服务,促进_事业的发展,甲方将_物业管理工作承包给乙方,乙方同意集体承包该物业的管理工作。 为了保护双方的合法权益,明确双方的权利与义务,现就乙方承包_物业管理的相关事宜,经双方充分协商,特订立本合同,以资共同遵守。

  第一条 承包的内容、面积、地点 甲方将位于 共计 平方米的物业承包给乙方管理,乙方负责该物业的管理、日常维护等全部工作。(详见工作内容清单)

  第二条 承包期限

  承包期限为一年,从 年 月 日起至 年 月日止。承包期满,双方无异议可以顺延,但需在承包期满前一个月另行订立书面协议。

  第三条 承包费的金额与支付方式

  1、甲方每年需向乙方支付承包费人民币 元;

  2、承包费采用分期付款的方式,即: 200 年 月 日支付人民币 元; 220_年 月 日支付人民币 元;

  3、在未征得甲方书面同意的情况下,乙方不得随意变更人员,否则甲方有权解除本合同;甲方认为乙方安排的人员不适合从事物业管理工作的,有权要求乙方更换人员,乙方应当按照甲方的要求更换管理和日常维护人员,否则甲方有权解除本合同。

  4、甲方为乙方购买赔偿最高金额为人民币100,000元的意外伤害保险;乙方在承包经营期间受到意外伤害可以享受赔偿。

  5、乙方必须服从甲方技术人员的管理指导,按甲方的要求进行管理和日常维护工作。

  6、乙方以及乙方成员在承包管理期间,要自觉加强安全生产意识,在工作中注意安全,并应当遵守甲方制订并公布的工作手则与操作规程。若乙方严重违反甲方工作手则与规程,经警告拒不改正的,甲方有单方权解除本承包合同。

  7、乙方应根据甲方的要求,做到:

  第五条 奖励与处罚

  1、甲、乙双方任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,均应赔偿守约方所造成的`损失。

  2、甲方有权根据乙方对承包的物业管理效果的好坏,对乙方进行适当的奖励与必要的处罚。(奖励与处罚的幅度不得超过承包金总额的25%)。

  3、若乙方不服从甲方的、指导、管理与监督,甲方有权单方宣布解除本承包合同,未付承包费不再支付。

  4、乙方不得私自变卖甲方提供的物业管理及日常维护工具、设施等,违者除给予没收非法所得外,并应按实物折价金额3倍赔偿,情节特别严重者,移交公安机关处理。

  第六条不可抗力

  如因不可抗力的自然灾害,造成乙方承包的物业损失,经调查证实后,甲方应据实减免乙方的义务。

  第七条 其他事项

  1、乙方以及乙方的成员承诺:本合同旨在承包甲方的物业管理工作,乙方及其成员与甲方为承包与发包关系,而不认为与甲方存在劳动关系,或者是甲方的员工,并由此主张相关的权利与义务。

  2、若乙方的成员需要委托甲方代买社会劳动保险或者医疗保险的,甲方可以提供协助,但所有的保险费用由乙方自行承担(或者授权甲方从承包费中直接划扣)。

  3、乙方授权委托甲方每月向乙方成员 支付劳务费人民币 元; 支付劳务费人民币元;向 支付劳务人民币 元,共计人民币 元;乙方在此授权甲方直接从应当支付乙方的承包费中扣除上述费用。

  4、本合同从承包之日起生效,合同期满失效。合同期满后双方如愿意继续合作,必须重新订立承包合同。

  5、 在合同执行中如有未尽事宜,应由双方共同协商,做出补充约定,补充约定与本合同具有同等效力。

  6、 如因本合同发生争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

  7、本合同一式二份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  日期: 日期:

小区物业承包合同8

  发包人:

  承包人:

  经协商,发包人委托承包人承担 工程。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况

  1. 工程名称:

  2. 工程建设地点:

  3. 合同编号:东城都会外墙涂料

  4. 工程实施技术要求:(详见邀标书具体要求及现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》)

  二、 合同工期:

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日(雨天顺延)

  备注:

  工期每逾期一天,承包人向发包人支付违约金 元/天,承包人逾期超过15日的,发包人有权终止本合同,承包人还需承担委托第三方施工的费用、交通费、律师费、诉讼费等。

  三、 质量要求

  1. 承包人设计(如果有)及施工质量在符合使用功能的同时,必须符合国家建设工程施工质量验收规范以及相关行业标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人应承担违约责任,向发包人支付合同价款20%的违约金,承包人必须自费返工使工程达到合格的要求,若因返工使工程逾期完工,承包人必须承担逾期完工违约金,经承包人返工后,工程质量仍不合格的,发包人有权终止本合同并委托第三方施工,委托第三方施工的费用及逾期的费用由承包人承担。若上述违约金仍不能弥补发包人损失的,承包人还需予以赔偿,赔偿包括但不限于鉴定费、交通费、律师费、诉讼费等。

  2. 承包人应认真按照标准、规范和确认的设计图纸要求以及发包人工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包人工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

  3. 发包人委派 为现场业主代表。

  4. 承包人委派 为现场项目经理。

  四、 现场施工组织与安全文明施工

  余氏物业

  1. 施工期间的现场施工组织与安全文明施工由承包人负责,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的所有费用,由承包人承担。

  2. 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人工程师提出安全防护措施,经发包人工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

  3. 做好成品保护,墙面铝板、玻璃等如有破损、污染,则无条件恢复,如有损失,产生的损失均由承包人赔偿。

  4. 工程施工结束后,承包人应根据发包人要求将整个施工现场复原,直至发包人满意。

  五、 合同价款与支付

  1. 本工程合同为固定总价合同,合同价款为:(大写)人民币: 。(小写)¥:以上价格包含承包人为实施本工程所需要一切费用和税金,如人工、水、电、机械设备和工器具、措施费(垃圾清运、成品保护、脚手架、吊篮等所有措施)等。除非发包人提出正式变更要求,否则工程总价不予调整。

  2. 付款方式:

  六、 工程变更

  (a) 施工中发包人需对原工程设计变更,提前以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人工程师发出的变更通知及有关要求实施。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

  (b) 变更合同价款按下列方法进行:

  (c) 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;

  (d) 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

  (e) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人工程师确认后执行。

  (f) 发包人工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。

  (g) 因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。

  七、 竣工验收与结算

  1. 竣工验收

  余氏物业

  (a) 工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

  (b) 发包人收到竣工验收报告后14天内组织有关单位验收,并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后14天内不组织验收,或验收后7天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  (c) 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

  2. 竣工结算

  (a) 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算,如没有任何变更调整,则直接按照合同价进行结算。

  (b) 发包人收到承包人递交的'竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。 (c) 承包人送审的结算价与发包人确认竣工结算调整差额超过3.5%的部分作为高估冒算处理,则本工程所有发生的审计费用均由承包人自行承担。

  (d) 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按争议条款处理。

  3. 质量保修

  (a) 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定(本工程质保期三年),对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  (b) 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,根据国家建设工程施工合同示范文本与发包人签订质量保修书,作为本合同附件。

  八、 违约、索赔和争议

  1. 违约

  (a) 发包人违约,发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。

  (b) 承包人违约,承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。

  (c) 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  2. 索赔

  (a) 当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

  (b) 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:索赔事件发生后14天内,向发包人工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后14天内,向发包人工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;余氏物业发包人工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;发包人工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向发包人工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后14天内,向发包人工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与以上规定相同。

  (c) 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按(b)条款确定的时限向承包人提出索赔。

  3. 争议

  因履行本协议产生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成,双方同意向工程所在地的人民法院提起诉讼。

  九、 其他

  1. 发包人有权根据需要单方面终止合同,不需要对承包人进行任何解释,合同终止后发包人与承包人将按实进行结算。

  2. 如果发包人认为承包人未能按照要求履行合同或者承包人违约时,发包人有权要求承包人进行整改,如果承包人整改结果不能令发包人满意,发包人有权单方终止合同,合同终止后并不能免除承包人对所完成工作内容的保修责任。合同终止后发包人可以聘用其他承包商来完成剩余合同工作内容,发生的费用将从合同价格中相应扣除,与承包人的结算也应在整个工程竣工验收合格后进行。

  十、 组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1. 本合同协议书

  2. 工程实施具体要求和邀标书

  3. 工程报价单或预算书

  4. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(本工程无)

  十一、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十二、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十三、 合同份数、合同生效与终止

  本协议一式陆份,发包人保存肆份,承包人保存贰份。本协议经双方签字并加盖公章后生效。发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

  甲方:乙方:

  年 月 日

小区物业承包合同9

  委托方(以下简称甲方):

  受委托方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国经济合同法》、建设部第33号令《城市新建住宅小区管理办法》、及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对 (物业名称)实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。

  第一条物业基本情况

  座落位置: 市 区 路(街道) 号;

  占地面积: 平方米;

  建筑面积: 平方米;其中住宅 平方米;

  物业类型: (住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、共他/低层、高层、超高层或混合)。

  第二条委托管理事项

  1、房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房、……)的维修、养护和管理。

  2、房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。

  3、物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施i?路、室外上下水管道、化粪池、阳、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车畅……)的维修、养护和管理。

  4、本物业规划红线内的属配套服务设施(网球畅游泳池、商业网点、……)的维修、养护和管理。

  5、公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清'防卫生、垃圾的收集、清运;

  6、交通、车辆行驶及停泊。

  7、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安严作(但不含人身、财产保险保管责任)。

  8、社区文化娱乐活动。

  9、物业及物业管理档案、资料。

  10、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项;

  第三条合同期限

  本合同期限为 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。

  第四条甲方的权利和义务

  1、与物业管理公司议定年度管理计划年度费用概预算、决算报告;

  2、对乙方的管理实施查,每年全面进行一次考核评定;如因乙方管理不善,造成重大经济损失或管理失误,经市政府物业管理主管如门认定,有权终止合同;

  3、委托乙方对违;物业管理法规政策及业主公约的行为进行处理:包括责令停止违章行为要求赔偿经济损失及支付违约金、对无故不缴交有关费用或拒不改正违章行为的责任人采取停水、停电、……等催缴催改措施。

  4、甲方在合民生效之日起 日内按规定向乙方提供经营性商业用房 平方米,由乙方按每月每平方米 元标准出租经营,其收入按法规政策规定用于补贴本物业维护管理费用。

  5、甲方在合同生效之日起 日内按政府规定向乙方提供管理用房 平方米(其中办公用房 平方米,员工宿舍 平方米,其它用房 平方米,由乙方按下列第 项使用;)

  ①无偿使用。

  推荐合同范本:

  ②按每月每平方米建筑面积 元的标准租用。

  6、甲方在合同生效之日起 日内按规定向乙方提供本物业所有的物业及物业管理档案资料(工程建设竣工资料、住用户资料、……),并在乙方管理期满时予以收回;

  7、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动;

  8、负责丰理非乙方原因而产生的各种纠纷;

  9、协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动;

  10、法规政策规定由甲方承担的其他责任。

  第五条乙方的权利和义务

  1、根据有关法律、法规政策及本合同的规定,制订该物业自各项管理办法、规章制度、实施细则,自主开展各项管理经营活动,但不得损害大多数业主(住用户)的合法权益,获取不当利益。

  2、遵照国家、地方物业管理服务收费规定,按物业管理的业务项目、服务内容、服务深度,测算物业管理服务收费标准,向甲方提供测算依据,严格按合同规定的收费标准收取,不擅自加价,不得只收费不服务或多收费少服务。

  3、负责编制房屋及附属设施、设备年度维修养护计划和协修方案,经双方议定后由乙方组织实施。

  4、有权依照法规政策、本合同和业主公约的规定对违反 和物业管理法规政策的行为进行处理;

  5、有权选聘专营公司承担本物业的专项管理业务并支付费用,但不得将整体管理责任及利益转让给其他人或单位,不将重要专项业务承包给个人;

  6、接受物业管理主管部门及有关政府部门的监督、指导中接受甲方和业主的监督;

  7、至少每3个月向全体业主张榜公布一次管理费用收支帐目;

  8、对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能,自需在本物业内改扩建完善配套项目,须报甲方和有关部门批准后方可实施;

  9、建立本物业的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况;

  10、开展有效的社区文化活动和便民服务工作;

  11、本合同终止时,乙方必须向甲方移交原委托管理的全部物业及其各类管理档案、财务等资料;移交本物业的公共财产,包括用管理费、公共收入积累形成的资产;对本物业的管理财务状况进行财务审计,甲方有权指定专业审计机构。

  12、不承担对业主及非业主使用人的人身、财产的保管保险义务(另有专门合同规定除外)。

  第六条管理目标

  乙方根据甲方的委托管理事项制定出本物业“管理分项.标准”(各项维修、养护和管理工作的标准和考核标准),与咱.方协商同意后作为本合同的必备附件。乙方承诺,在本合同生效后 年内达到 的管理标准; 年内达到 管理标准,并获得政府主管部门颁发的证书。

  第七条管理服务费用

  1、本物业的.管理服务费按下列第 项执行:

  ①按政府规定的标准向业主(住用户)收取,即每月每平方米建筑面积 元。

  ②按双方协商的标准向业主(住用户)收取,即每月每平方米建筑面积 元。

  ③由甲方按统一标准直接支付给乙方,即每年(月)每平方米建筑面积 元;支付期限 ;方式: ;

  ④ 。

  2、管理服务费标准的调整按下列第 项执行:

  ①按政府规定的标准调整;

  ②按每年 %的幅度上调;

  ③按每年 %的幅度下调;

  ④按每年当地政府公布的物业涨跌幅度调整;

  ⑤按双方议定的标准调整;

  ⑥ 。

  3、乙方对物业产权人、使用人的房屋自用部位、自用设备医的维修养护,及其它特约服务,采取成本核算方式,按实际发生费用计收才旦甲方有权对乙方的上述收费项目及标准进行审核和监督。

  4、房屋建筑(本体)的共同部位及共用设施设备的维修、医养护与更新改造,由乙方提出方案,经双方议定后实施,所需经费按规定在房屋本体维修基金中支付。房屋本体维修基金e的收取执行市政府物业管理主管部门的指导标准。甲方有义务督促业主缴交上述基金并配合维护。

  5、本物业的公用设施专用基金共计 元,由甲方负责在 时间内按法规政策的规定到位,以保障本物业的e二公用配套设施的更新改造及重大维护费用。

  6、乙方在接管本物业中发生的前期管理费用 元,按下列第 项执行:

  ①由甲方在本合同生效之日起 日内向乙方支付;

  ②由乙方承担;

  ③在 费用中支付;

  ④ 。

  7、因甲方责任而造成的物业空置并产生的管理费用,按下列第 项执行:

  ①由甲方承担全部空置物业的管理成本费用,即每平方i米建筑面积每月 元;

  ②由甲方承担上述管理成本费用的 %;

  ③ 。

  第八条奖惩措施

  1、乙方全面完成合同规定的各项管理目标,甲方分别下列情况,对乙方进行奖励:

  ①

  ②

  2、乙方未完成合同规定的各项管理目标,甲方分别下列情况,对乙方进行处罚:

  ①

  ②

  3、合同期满后,乙方可参加甲方的管理招投标并在同等条件下优先获得管理权,但根据法规政策或主管部门规定取消技标资格或优先管理资格的除外。乙方全部完成合同责任并管理成绩优秀,多数业主反映良好,可以不参加招技标而直接续订合同。

  第九条违约责任

  1、如因甲方原因,造成乙方未完成规定管理目标或直销造成乙方经济损失的,甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期整改,并有权终止合同。

  2、如因乙方原因,造成不能完成管理目标或直。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  年 月 日 年 月 日

小区物业承包合同10

  甲方:

  乙方:

  甲方系xx人企业,为xx工作提供综合性的劳动服务;

  乙方系以xx为主的独立劳动者合伙组织,为社会提供劳动服务。

  甲方为了更好的为xx提供优质的服务,促进xx事业的发展,甲方将xx物业管理工作承包给乙方,乙方同意集体承包该物业的管理工作。

  为了保护双方的合法权益,明确双方的权利与义务,现就乙方承包xx物业管理的相关事宜,经双方充分协商,特订立本合同,以资共同遵守。

  第一条 承包的内容、面积、地点

  甲方将位于 共计 平方米的物业承包给乙方管理,乙方负责该物业的管理、日常维护等全部工作。

  (详见工作内容清单)

  第二条 承包期限

  承包期限为一年,从 年 月 日起至 年 月 日止。

  承包期满,双方无异议可以顺延,但需在承包期满前一个月另行订立书面协议。

  第三条 承包费的金额与支付方式

  1、甲方每年需向乙方支付承包费人民币 元;

  2、承包费采用分期付款的方式,即:

  200 年 月 日支付人民币 元;

  200 年 月 日支付人民币 元;

  第四条 双方的权利义务

  1、甲方适时指派技术人员对乙方进行技术指导,派管理人员对乙方进行监督与管理,乙方应当服从甲方的监督与指导。

  2、甲方应当按时向乙方支付物业管理承包费,乙方应当按时完成承包的物业管理任务。

  3、在本合同签订之日起 日内,乙方应当选派不得少于

  人对该区物业进行管理和日常维护,乙方指派的人员由乙方自行安排,但是应当报甲方同意与备案。

  4、乙方初步安排的`工作人员是 ;

  甲方对此经审核认为符合甲方的要求。

  5、在未征得甲方书面同意的情况下,乙方不得随意变更人员,否则甲方有权解除本合同;

  甲方认为乙方安排的人员不适合从事物业管理工作的,有权要求乙方更换人员,乙方应当按照甲方的要求更换管理和日常维护人员,否则甲方有权解除本合同。

  6、甲方为乙方购买赔偿最高金额为人民币100,000元的意外伤害保险;

  乙方在承包经营期间受到意外伤害可以享受赔偿。

  7、乙方必须服从甲方技术人员的管理指导,按甲方的要求进行管理和日常维护工作。

  8、乙方以及乙方成员在承包管理期间,要自觉加强安全生产意识,在工作中注意安全,并应当遵守甲方制订并公布的工作手则与操作规程。

  若乙方严重违反甲方工作手则与规程,经警告拒不改正的,甲方有单方权解除本承包合同。

  9、乙方应根据甲方的要求,做到:

  第五条 奖励与处罚

  1、甲、乙双方任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,均应赔偿守约方所造成的损失。

  2、甲方有权根据乙方对承包的物业管理效果的好坏,对乙方进行适当的奖励与必要的处罚。

  (奖励与处罚的幅度不得超过承包金总额的25%)。

  3、若乙方不服从甲方的、指导、管理与监督,甲方有权单方宣布解除本承包合同,未付承包费不再支付。

  4、乙方不得私自变卖甲方提供的物业管理及日常维护工具、设施等,违者除给予没收非法所得外,并应按实物折价金额3倍赔偿,情节特别严重者,移交公安机关处理。

  第六条 不可抗力

  如因不可抗力的自然灾害,造成乙方承包的物业损失,经调查证实后,甲方应据实减免乙方的义务。

  第七条 其他事项

  1、乙方以及乙方的成员承诺:本合同旨在承包甲方的物业管理工作,乙方及其成员与甲方为承包与发包关系,而不认为与甲方存在劳动关系,或者是甲方的员工,并由此主张相关的权利与义务。

  2、若乙方的成员需要委托甲方代买社会劳动保险或者医疗保险的,甲方可以提供协助,但所有的保险费用由乙方自行承担(或者授权甲方从承包费中直接划扣)。

  3、乙方授权委托甲方每月向乙方成员 支付劳务费人民币 元;

  支付劳务费人民币 元;

  向 支付劳务人民币 元,共计人民币 元;

  乙方在此授权甲方直接从应当支付乙方的承包费中扣除上述费用。

  4、本合同从承包之日起生效,合同期满失效。

  合同期满后双方如愿意继续合作,必须重新订立承包合同。

  5、 在合同执行中如有有未尽事宜,应由双方共同协商,做出补充约定,补充约定与本合同具有同等效力。

  6、 如因本合同发生争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

  7、本合同一式二份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:

  法定代表人:

  乙方(签约代表签名):

  乙方(全体成员签名):

  合同签订日期: 年 月 日

  合同签订地:

小区物业承包合同11

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、其他法规和有关规范,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,经双发协商一致,签订本合同。

   一、工程概况

  1、工程名称:12#楼室外暖气管道更新改造工程

  2、工程内容:新铺设室外管道,与最近的主管道DN108管碰头,管径依次为Φ110-90-75-63-50-40-25,最后与各户碰头。管材为PPR塑料管,全部做保温处理。

  3、工程金额:每户4900元,共计叁万肆仟叁佰元整(34300元)。

  4、承包方式:包工包料。

  5、工期:20xx年9月17日-20xx年9月27日。

  二、工程施工

  1、在施工中,承包方应严格执行国家相关施工规范、操作规程和质量检验标准,按施工方案及发包方要求组织施工,遵守小区规定。

  2、发包方提供尽可能的配合工作,如与小区物管的'协调等,为工程顺利开展提供方便条件。

  3、施工现场安全由承包方负责,如发生安全事故,其责任和经济赔偿由承包方承担。

  三、工程价款及支付

  1、工程结算:工程质量合格,无变更,按合同价款结算,反之则据实或双发协商工程价款。

  2、支付:开工当天支付2万元,工程竣工验收后再支付扣除质保金20xx元后的金额。

  四、工程竣工验收

  1、做打压试验并达到要求。

  2、工程垃圾由承包方负责清理,费用自理。

  五、保修期限壹年,期间发生质量问题由承包方免费维修。

  六、本合同一式两份,双发各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

小区物业承包合同12

  发包方(甲方):_________

  承包方(已方):

  经公开招标,甲方将五里口范楼沟绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的`原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

  1、工程总造价:

  _________元(大写)。

  2、工期

  乙方确保在20_____年____月____日开工,于_____月____日完工,工程达到全县统一标准。

  3、施工费用

  乙方在施工期间的一切费用,有乙方自行垫付。此合同签订后,施工期间乙方不能以工程难度增加,无理要求增加工程款;,甲方亦不能以工程难度减小无理要求减少工程款。

  4、工程款支付

  苗木种植完毕;由县领导小组统一验收合格,甲方一次性向乙方结清工程款。

  5、工程质量

  (1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量。

  (2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;

  6、合同份数

  本合同一式贰份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。

  7、本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

【小区物业承包合同】相关文章:

小区物业承包合同05-01

物业小区承包合同02-04

小区物业承包合同模板12-10

小区物业保洁承包合同09-09

小区物业承包合同标准09-28

小区物业清洁承包合同02-20

小区物业承包合同简单版02-28

小区物业承包合同6篇09-10

小区物业承包合同(6篇)10-01

小区物业承包合同(精选15篇)02-07