其他协议书

施工安全协议书

时间:2022-12-06 19:44:01 其他协议书 我要投稿

施工安全协议书(集合15篇)

  在不断进步的时代,大家逐渐认识到协议的重要性,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。一般协议是怎么起草的呢?以下是小编为大家收集的施工安全协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

施工安全协议书(集合15篇)

施工安全协议书1

  建筑施工安全协议书

  甲方:________________________

  乙方:________________________必须是建筑公司!

  工程项目:公司墙砖修补工作

  为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:

  一、甲方安全责任

  1、甲方不得暗示或明示要求乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施。

  2、甲方有权监督检查乙方安全施工作业情况,对乙方违法安全生产法律法规现象有权按甲方制定的安全检查考核细则规定给予处罚;因乙方严重违反安全生产法律法规规定施工作业,导致影响甲方正常生产时,甲方有权停止其施工作业至整改验收合格为止,所造成的停工损失由乙方自行承担。

  二、乙方安全责任

  1、乙方应当严格执行国家安全生产管理的法律法规,遵守《施工现场安全管理制度》,做好各项安全生产工作。

  2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》持证上岗,并将其有关证件提交甲方备案后,方可上岗,否则不得上岗。

  3、施工中,乙方应当为施工人员提供安全生产所需要的安全设施设备,提供安全保护用品,提供各种安全保护措施,确保施工的绝对安全;施工人员在施工过程中发生安全事故,由乙方承担全部赔偿法律责任。

  4、乙方在施工过程中,应当严格执行安全操作规范和安全技术规程,不得强迫指挥或者违章指令施工人员挥违章作业,否则,如造成安全事故乙方应当承担全部法律责任。

  5、乙方在施工中,应当做好安全应急预案,确保安全万无一失;如发生任何性质的安全事件,乙方应当采取果断措施对现场实施紧急救险和处理,保护好现场,立即启动应急预案,并立即向甲方和有关安全事故主管部门报告,不得隐瞒。

  6、乙方要保证定期开展对员工的安全法律法规和安全典型案例宣传活动及安全生产检查工作,从思想上提高安全生产意识。

  7、乙方的施工管理人员、工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。

  8、乙方要做好现场安全防护措施标志、安全警示标识,并将其置放于醒目位置,防止过往人员受到伤害;如造成过往人员伤害,由乙方承担全部赔偿法律责任。

  9、在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除,并自行承担费用。

  10、未尽事宜,双方协商解决。

  三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。

  甲方(签章):_________________________乙方(签章):____________________________

  ____年____月____日____年____月____日

施工安全协议书2

  甲方:

  乙方:

  为了进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任,防止工伤事故的发生,遵照《中华人民共和国安全生产法》及上级有关安全生产管理规定,坚持安全第一,预防为主的方针,为强化每一位职工的安全权利和义务,保障职工身心健康和企业财产免遭重大损失,确保工地的安全生产和文明施工,保障职工的切身利益,明确甲乙双方的职责和义务,特制订安全协议如下:

  一、甲方责任

  1、甲方成立安全生产领导小组,建立安全生产管理网络,制定安全生产各项制度,并指派专职安全人员现场管理,贯彻国家有关安全生产劳动保护和消防安全的政策法规及现场书面式口头指令,乙方必须无条件的遵守执行。

  2、负责组织对乙方员工的身份证进行登记并组织三级安全教育,办理有关证件和岗前培训工作,针对公司施工特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施等,重点介绍可能导致发生事故的危险因素,交待各岗位容易出事故的部位情况。

  3、讲解各岗位的安全操作规程和岗位责任,介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。工人发现了事故隐患应及时报告领导,采取措施。

  4、向乙方认真传达国家有关部门、公司所指定的方针、政策、

  制度,建立安全生产责任制度并落实企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,完善安全生产条件,保证安全生产投入和有效实施,及时消除生产安全事故隐患,制定和实施生产事故应急救援预案,确保安全生产。

  5、建立安全检查制度。项目部每半月进行一次安全检查,定期召开安全领导小组会议,总结经验,对存在问题落实措施,及时整改,整改有专人负责。

  6、组织安全技术交底。根据工程进度,由甲方技术负责人(或项目工程师)向乙方现场施工人员进行安全技术交底,对交底工作做好文字记录,使全体员工做到心中有底,预防为主。

  7、对班组的安全行为进行日常监督,纠正违章作业。发现违章违纪和事故隐患,应立即责令停工、监督整改。对严重违章作业者,清退现场。 甲方负责监督乙方的施工安全,进行安全教育并建立安全教育档案。

  8、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具,检查和验收工地上的临时电线、机械、塔吊、龙门吊等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。

  9、甲方应给职工创造良好的安全设施并提供安全防护用品,从施工用电、管片拼装、管片运输、开仓作业、水平及垂直运输等都必须要有安全防护措施,符合安全生产要求。

  10、乙方如有违章操作、不戴安全帽及安全绳、违反操作规程等, 经指出后不改,甲方有权对其经济处罚,同时造成一切责任及

  后果由乙方自行承担。乙方在施工中如不服从安全员的指令,或违反安全条例,甲方有权予以处罚,如由此发生安全事故,甲方不予承担责任。

  11、对特种作业人员资格审查验证,协助搞好特种作业人员的培训考核持证上岗工作。特种作业人员必须持证上岗,无证者严禁上岗。

  12、在容易发生火灾的地方施行动火作业时,事先办理动火作业证,并配备有监护人员和配置灭火器材。

  13、乙方在协议期间违反社会治安条例或其他有关法规时,甲方有权对其进行处罚,情节严重时可交司法机关依法追究刑事责任。

  14、发生事故按规定立即报告有关部门。

  二、乙方责任

  1、班组必须认真执行和落实上级有关部门、项目部的方针、政策、规章制度,自觉遵守各工种的安全,配合甲方的安全生产文明施工工作,出席安全工作会议,协助项目部做好各种安全工作。

  2、思想上时刻重视安全生产,认真学习和严格遵守各项规章制度和操作规程,服从管理,不违章施工,并劝阻制止他人违章施工,爱护和正确使用设备和工具。树立安全生产人人有责的思想。

  2、上岗必须按规定着装,正确佩戴和使用劳动防护用品,严禁穿拖鞋、背心上班,工作前禁止喝酒,贯彻执行各项消防管理规定,认真落实安全管理措施。坚持每天班前五分钟的安全站班会。

  3、精心操作,做好各项记录,交接班必须交接安全施工情况,

  交班要为接班创造良好的施工条件,搞好文明施工。

  4、熟悉了解自己工作岗位上存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。对项目部的安全工作提出合理的建议。

  5、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。有权在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止施工和采取可能的应急措施后撤离施工现场。有权对项目部在安全上存在的问题提出批评、检举和控告。

  6、施工班组从进入项目部之日起必须遵章守纪,服从项目部的统一领导,对于各班组的员工违规打架斗殴移交当地公安执法部门处理,项目部不负一切责任。

  7、定期向项目部上报本施工班组人员变动情况和各类报表,配合项目部或上级部门对员工的各类检查。

  8、劳动保护用品、安全防护用品的合格率及使用率达到100%; 安全教育培训、三级安全教育达到100%;特种作业人员持合格上岗证上岗率达到100%。

  9、配合甲方对进场的工人进行三级安全教育,未经过三级安全教育的人员不得进入施工现场,未经教育培训或教育培训不合格的人员不得上岗作业,及时进行季节变换或工作岗位变换后的安全教育。将甲方的安全技术交底落实到作业面的施工人员。负责配合甲方对施工组织设计中的应急预案进行组织演练。

  10、班组设定安全生产监督人员。每天进行安全巡查, 发现重大安全隐患要及时上报并消除。参加甲方的安全检查,负责对甲方提出的整改要求及时进行整改,直到隐患得到消除或控制。并按要求的时间及时反馈整改结果。

  11、各种施工设备须按规定的要求进行验收、使用、保养和维修。 对甲方提供的设备有按要求进行维护和保养的义务,有权拒绝使用甲方提供的不完好设备。加强用电安全管理,宿舍内的电线和插座须由专职电工安装,不得私拉乱接电线,电工组确保临时用电安全,对不符合要求的临时用电进行拆除整改。严禁在宿舍内私自使用电炉、热得快等电器。

  12、班组长负责对本班组员工进行班前安全教育。下达施工任务时应进行有针对性的安全交底,检查操作人员安全着装,不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业。严禁不懂电气、机械的人员,擅自操作使用和维修设备。

  13、必须严格遵守项目及班组的各项安全制度及规定,严禁“三违”:不违章指挥,不违章作业,不违反劳动纪律;保证“三不伤害”:不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。由于违章指挥和违章作业等造成的工伤事故,,一切责任将由班组承担,项目部将不承担一切责任。

  13、乙方必须严格执行防火防爆制度,易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火,消防器材不得挪作他用。

  14、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员等),双方应协同进行紧急抢救伤员和保护现场,并在事故发生后的1小时内及时报告上级主管部门,事故的损失和善后处理费用,应按责任协商解决。

  三、甲乙双方共同责任

  1、甲、乙双方共同遵守国家和本地有关安全生产的法律法规和规定,认真执行国家和企业现行安全技术标准。

  2、在甲乙方统一领导下,组成施工现场班组安全生产小组,定期召开安全工作会议。按照职责分工抓好安全制度贯彻和安全措施的落实。

  3、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。施工生产前首先落实安全保护措施,防止事故发生。由于施工

  班组或个人不服从管理而导致事故的,由施工班组或个人承担责任。

  4、抓好安全和社会治安教育工作,严肃安全纪律,规范安全行为,净化施工环境,禁止野蛮施工。

  5、发生事故立即采取紧急行动,采取措施保护现场,组织人员抢救伤员,防止事故扩大,并应及时向主管部门汇报,积极协助事故调查小组调查。

  四、其他事项

  1、甲方实行奖罚管理。乙方在本项目完成了安全文明施工管理目标,由甲方安全管理人员书面建议给予奖励,甲方项目经理签字后,由乙方据此到财务领取奖励款。

  2、乙方在本项目的施工过程中,若发生违反安全文明施工规定的现象,甲方将按照有关规定给予处罚。

  3、乙方对甲方的安全处罚有异议时,可以书面向甲方项目经理

  提出复议,对项目经理的回复仍有异议时,可以向甲方的上级安全管理部门书面申请复议。甲方上级安全管理部门的决定是最终决定。

  4、甲乙双方必须认真遵守以上规定,如乙方因违反规定或自身原因造成的事故后果需自行负责。

  5、本协议自签订之日起生效,施工终止,本协议失效。

  甲方(签字):

  甲方(盖章):

  年 月 日

  乙方(签字): 年 月 日

施工安全协议书3

  协议编号:

  工程名称:

  管理单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  签订地点:

  签订时间:

  工程施工安全协议条款

  协议名称:*

  管理单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  按照公司《安全生产环境管理控制措施》安全管理的规定,结合本工程具体情况,为确保施工过程中的安全,双方达成如下协议。

  1. 工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3 主要工程内容:**铅矿职工住宅小区1组团 工程及临时设施、安全文明施工、施工材料及物资上下车、施工机械的操作与维护等。

  1.4 计划开工日期: 20xx 年 08 月 27 日

  1.5 计划竣工日期: 工程完工施工人员全部退场

  2.施工单位(乙方)的责任和义务

  2.1施工安全责任地段(范围):、整个施工工地;、各种施工物资及材料制作、堆放场地;、施工围墙外的人行道;施工单位(乙方)保证在这一地段(范围)内进行施工作业,并对施工安全全面负责。

  2.2建立、健全施工安全保证体系,实行安全逐级负责制,本工程项目施工安全负责人 ,全面负责本工程的施工安全,工程项目现场安全负责人 ,常驻施工现场,负责现场施工中的安全管理。

  2.3结合本工程性质和特点,保证安全的安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。

  主要安全防范措施是 执行《安全生产法》,建立安全保障体系,设专职安全员,落实安全生产责任制,严格执行

  安全措施,安全操作规程,对施工人员进行安全教育培训。

  施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护,材料进出堆放、垃圾清运,保护环境,四口五临边防护,工地消防保卫等工作,做到安全文明施工。

  2.4向管理单位(甲方)提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料,以利管理单位(甲方)掌握工程施工情况,全过程监督施工安全。

  2.5切实做好对 通讯、电气、给排水 等设施设备的防护,如因施工防护不当造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏,须及时恢复到原设备状态;造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏,须立即通知设备管理单位,配合设备管理单位进行修复,并承担全部修复费用,由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产(工作)、生活或造成事故,负全部责任。

  2.6坚持文明施工,加强施工周边环境,行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理,如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产(工作)、生活或造成事故,负全部责任。

  2.7加强对施工作业人员的人生安全保护和管理,如因管理不善,保护措施执行不力造成人生安全事故,负全部责任。

  2.8因工程施工,需拆除、迁移 通讯电气、给排水管网 设备,按规定与设备管理单位办理相关手续。

  2.9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查,并对检查出现的安全问题按要求限期整改。

  2.10其他责任和义务:1、乙方应积极配合管理方切实做好自身安全防护措施及现场安全防护工作,避免责任事故发生。

  2、乙方违章指挥、违章作业所造成的人员、设备、车辆等安全事故将负全部法律责任。

  3、乙方发生安全责任事故后乙方负责人应及时组织安排进行救护处理,不得找借口推诿延误,事故所发生的一切费用将由乙方承担。

  2.11乙方应加强对施工人员的管理,严格遵守《云南省社会治安综合治理条例》的有关规定,施工期间工地上不得留宿与工程无关的人员。施工人员必须手续齐全,所雇佣的工人必须持有身份证和暂住证,并报一份完整的名单到甲方,再由甲方报辖区派出所备案,以便加强管理。

  2.12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度,工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材,严禁各类事故的发生,如发生上述事故,一切责任均由施工单位承担,甲方不负任何责任。

  2.13施工队应加强施工现场的管理工作,严禁闲杂人员和小孩进入施工现场,由此引发的一切责任事故均由施工单位负全部责任。

  3管理单位的责任和义务

  3.1对本工程施工中涉及 人员、设备、车辆 安全的施工进行全过程监督。

  3.2因施工造成 通讯、电气、给排水管网 设备损坏,应及时组织抢修,尽力减少损失和影响。

  3.3积极、主动做好安全监督、检查和配合工作,尽力为工程施工提供条件。

  3.4管理方(甲方)在乙方施工期间有权对乙方施工中所造成的安全质量隐患及违章行为进行教育及处罚,视情节危害大小给予100元-5000元不等的罚款。

  4.发生事故时须逐级上报,不得隐瞒。

  5.协议生效与终止

  5.1本协议双方签章并报项目部主管负责人批准或核备后生效,工程完工且有关费用清算完毕后即告失效。

  6.本协议未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

  7. 此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。

  管理单位:甲方中铁八局**铅矿项目部

  代表签字:

  项目部安质部经办人:

  年 月 日

  施工单位:乙方四川畅阳建筑工程限公司(柏继学施工队)

  代表签字:

  年 月 日

施工安全协议书4

  甲方:______

  乙方:______

  为了加强安全管理,深入贯彻安全第一,预防为主、综合治理安全生产方针,保证人身、设备安全,确保施工工程顺利进行。根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议:

  一、甲方安全责任

  1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

  2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

  3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。不得违章指挥、强令乙方冒险作业。

  4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

  5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

  6、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

  7、监督检查乙方的安全施工作业情况,因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

  8、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚。

  9、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

  二、乙方安全责任

  1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

  2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

  3、乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;乙方有权拒绝甲方的违章指挥。

  4、甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。

  5、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场。

  6、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

  7、乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉建筑安装工程安全技术规程,凡不了解规程的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。

  8、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

  9、在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。

  10、本工程施工期间由于乙方造成安全事故的,乙方负全部责任,并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;

  11、本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿,甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

  12、尽事宜,双方协商解决。

  三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工安全协议书5

  甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________

  代理人:_________________代理人:_________________

  联系电话:_______________联系电话:_______________

  联系地址:_______________联系地址:_______________

  为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:

  第一条工程概况

  1、施工项目:_______________________________________

  2、工程期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____天。

  3、工程地点:________________________________________

  第二条管理人员

  为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员:

  1、乙方项目负责人:____________________,联系电话:____________________

  2、乙方现场安全负责人:____________________,联系电话:____________________

  第三条甲方安全责任

  1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

  2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

  3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

  4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

  5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

  6、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

  第四条乙方安全责任

  1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

  2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

  3、施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。

  4、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。

  5、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

  6、乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。

  7、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

  8、在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。

  9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

  第五条安全要求

  (一)登高上架要求

  1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

  2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。

  3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。

  4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

  5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

  6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

  7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。

  8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。

  9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

  10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。

  11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。

  12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。

  13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

  14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

  15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

  16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

  17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

  18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

  19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

  (二)用电要求

  1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。

  2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

  3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。

  4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。

  5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

  6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。

  7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

  8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。

  9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

  10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。

  (三)电焊机使用要求

  1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。

  2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

  3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。

  4遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

  5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。

  6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。

  7无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。

  (四)动火要求

  1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

  2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。

  3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。

  4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。

  5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。

  6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。

  7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。

  8、五级风以上禁止动用电气焊。

  (五)室外吊篮施工要求

  1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。

  2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。

  3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

  4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

  5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。

  6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。

  7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。

  8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

  9、安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品,有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带,以防发生高处坠落,帽飞人落的现象。

  10、高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品,有厂家永久字样的商标,合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

  11、施工人员应配制工具袋,工具箱,以防工具的掉落。工具用后放入工具袋,工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后,做到工完场清。

  12、成立安全生产领导小组,由项目经理负责,设置专职安全员检查工程的安全生产工作,严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。

  13、编制施工组织设计方案和施工技术措施时,都必须有针对性的安全措施。做好各分部分项安全交底工作,施工班组每天开班前会,对工人进行针对性安全教育,新工人未经三级安全教育不得上岗。

  14、保证和完善各项安全宣传措施,醒目位置设立安全生产宣传牌,场内安全生产宣传牌警告。

  (八)文明施工要求

  1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。

  2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。

  3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。

  4、施工现场严禁随地大小便。

  5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

  6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。

  7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

  (九)施工现场环境要求

  1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。

  2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

  3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

  4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。

  5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。

  (十)工程质量的要求

  工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  第六条违约责任

  1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担相应责任,并赔偿第三方因此造成的全部损失。

  2、乙方未指定安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

  第七条出险理赔责任

  对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。

  第八条争议解决

  本合同履行中发生争议,双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第九条其他事项

  1、甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

  2、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  4、本协议签订地点在_____________________地。

  甲方:(盖章)____________________乙方:(盖章)____________________

  负责人:(签字)__________________负责人:(签字)__________________

  签订时间:________年____月____日签订时间:________年____月____日

  建筑工程施工安全管理主要内容有哪些?

  1、加强对施工关键部位安全防护的管理

  对于升降机上下出口、楼梯口、通道口、施工预留口、阳台口、边缘口等容易发生安全事故的关键部位,应当设有安全防护措施,如安装防护栏杆、防护立网、加盖防护等。

  2、加强对安全网架设的规范化管理

  建筑工程施工中,安全平网、立网的架设安装至关重要,必须严格按照要求进行规范化的安装,使安全网层次段落的架设科学、合理,达到对施工楼层进行严密安全防护的目的。

  3、加强对“临边”危险地带安全防护的管理

  在施工过程中,有许多的“临边”地带都属于安全事故多发区域,如尚未安装栏杆的阳台和楼梯边缘、没有架设外防护的屋面、未砌墙的楼层周边、装卸平台的外沿等,这些都必须采取相应的安全防护措施,以防止物料、人员等从高空坠落。

  4、加强对交叉施工作业的安全管理

  建筑工程施工中经常会碰到交叉作业的现象,比较容易发生安全事故,因此必须采取相应的安全隔离、防护措施,例如,上部作业时应当在脚手架上铺满木板,并在脚手架的外侧边上架设挡板、拦网等,以防止物料及人员的坠落。

  5、加强对高空金属构筑物的安全管理

  对于工程中的各种高空金属构筑物,如果其高度超过周边原有的避雷设施时,会很容易受到雷电的袭击,应当另外加设防雷设施,使其具备防雷击能力。

  6、加强对大型混凝土模板和高层脚手架的安全管理

  对于大型的混凝土模板工程和超过30米的高层脚手架工程,由于其自身重量大,必须进行承重能力与荷载的计算验证,以保证能够安全地进行施工。

  7、加强对垂直运输设备的安全管理

  对于塔吊、龙门架、井字架物料提升机等垂直运输设备,必须要确保其安装、固定方法牢固可靠,并设置必要的安全防护措施,以免造成重大安全事故。

  8、加强对施工安全用电的管理

  建筑工程的施工用电属于临时用电,使用不当很容易发生触电事故。一般情况下,应当使架空线路与工程建筑物之间的距离不小于最小安全操作距离,否则必须采取设置绝缘屏障和安全保护网、悬挂警示标志等安全防护措施。另外,如果施工临时用电量≥50KW或者临时用电设备超过4台时,应当对临时用电进行编制、组织、设计。

  9、加强对季节性施工的安全管理

  夏季施工时,要采取各种降温措施来防止中暑,如调整室内外施工的作业时间和作息时间,增强施工现场的通风,降低施工现场的热辐射等;世纪星介绍冬季施工时,由于风高物燥,必须采取措施进行防风、防火;在雨季施工,对于土建工程主要是防止坍塌事故,对于室外的施工则要防滑跌、防雷击。

  10、加强对易燃易爆物品的安全管理

  对于易燃易爆物品的堆放场所,照明必须采用防爆灯,并且远离火源、严禁烟火,并配置必要的灭火器,对于烧焊、气割等带明火的作业,必须远离易燃易爆物品。

施工安全协议书6

  为加强现场施工(以下简称“现场施工”)的消防安全管理,保障现场施工顺利进行,依据相关法律、法规及有关管理文件规定,特制定本安全协议书。甲乙双方应共同遵守并履行相应权利与义务。

  一、总则

  1、甲方负责施工现场的统一管理,监督检查乙方的现场施工。

  2、乙方应熟悉并能自觉遵守国家和当地政府有关各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

  3、乙方必须建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。现场施工中使用的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效,切实保障现场施工工作人员的安全与健康。

  4、施工现场必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。

  5、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照现场施工要求组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证现场施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。

  6、现场施工所用机械应当按照事先双方商定的位置和线路设置,未经甲方许可不得任意侵占其它场地。现场施工所用机械及工具进场必须经过安全检查,经检查合格的方能使用。现场施工所用机械的操作人员必须依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。

  7、甲方应该在乙方进场之前保证施工现场适于乙方进行现场施工。乙方在现场施工时,应当设置明显的维保标志,进行适当的区域隔离;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。

  8、施工现场发生的安全生产事故的报告,应参照国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和当地生产安全事故报告和调查处理的相关规定。

  二、甲方权利与义务

  1、协助乙方了解甲方有关安全的制度及规定。

  2、如果乙方施工人员不遵守、执行国家和地方政府、行业主管部门发布的法律、法规、规范、标准及各项规定而又没有适当理由的情况,甲方有权要求该施工人员立即离开。如果乙方发生生产安全事故,甲方有权立即终止与乙方的相关合作,今后不得由乙方承揽任何现场施工工作。

  3、甲方有权进入施工现场,对施工许可证、施工项目和施工人员身份进行检查。检查时如发现有影响消防安全或与施工审批内容不符的行为,甲方有权要求乙方立即整改、停止工作或收取违约金(事先有这些此收取违约金的细则)。

  三、乙方权利与义务

  1、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按协议有关条款加强自身管理。

  2、乙方在现场施工过程当中损坏物品的,由乙方照价赔偿或修复;如造成甲方其它损失的,乙方亦应予以赔偿。

  3、乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度,确保安全方案和措施得到实施;必须严格执行检查整改制度。乙方进场前,必须对所有施工人员进行安全教育;教育记录的复印件交甲方留档。

  4、乙方必须严格执行安全防范制度,采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保现场施工场所的安全,不得存在危及现场施工人员安全和健康的危险情况,并保证施工现场所有人员或附近人员免遭现场施工可能发生的一切危险。乙方需要动火作业和临时用电,必须按照甲方的规定提前申请,经批准方可进行。

  5、乙方应确保自带的各类现场施工的机械设备机械性能应良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

  6、乙方必须教育和约束自己的人员严格遵守施工现场安全管理规定。

  7、乙方必须具备从事相关现场施工工作的有效专业资质证书,并应安排具备各相关工种上岗证和特种操作证的员工进行现场施工。

  8、乙方确保所有乙方施工人员都参加了工伤保险。

  四、生产安全事故处理

  1、乙方如果发生生产安全事故,必须立即组织事故抢救,妥善保护事故现场以及相关证据,不得破坏事故现场、毁灭相关证据;乙方负责人必须在政府规定的时限内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自破坏事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担。甲方应配合进行事故抢救,并提供一切便利条件。

  2、乙方要积极配合甲方和政府主管部门对事故的调查和现场勘查。

  3、乙方必须承担因为自身原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

  4、乙方如果发生生产安全事故,甲方应协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的,乙方应该直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,并确保不影响甲方的正常经营活动。如因善后工作不妥引起甲方经营受损,乙方应向甲方赔偿一切损失。

  五、附则

  1、因履行本协议产生的及与本协议有关的争议,双方应协商解决,协商不成的双方同意向维保工作所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  2、本协议一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  3、本协议甲、乙双方加盖各自公司公章后立即生效。

  甲方:

  日期:

  乙方:

  日期:

施工安全协议书7

  根据《安全生产法》和国家其他有关安全生产法律法规规范标准,按照青岛市安全监督管理局安全生产属地化管理原则,为维护甲乙双方的共同利益,保证安全生产和施工质量,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本协议。

  一、甲、乙双方安全、工程管理人员基本情况

  甲方:青岛双桃精细化工(集团)有限公司平度分公司

  工程负责人: 联系电话:

  安全负责人: 联系电话:

  现场代表: 联系电话:

  安全员: 联系电话:

  乙方(施工单位名称):

  法人代表: 联系电话

  安全负责人: 联系电话:

  施工负责人: 联系电话:

  安全员: 联系电话:

  二、外来施工单位入厂前必须办理以下手续

  1、持“工程施工合同”和“安全协议书”到分公司安全部办理有关手续。

  2、持施工人员名单,组织全体施工人员到安全部接受规定内容的安全教育。

  3、持施工队伍负责人及安全管理人员名单,特殊工种(电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等)人员名单、证件到安全部登记备案。

  4、持用工单位证明,到综合部办理外来务工人员临时出入证和工作卡。

  三、外来施工单位现场作业前必须按规定办理以下手续

  1、施工如需动火,必须向所在单位申请办理“动火证”,按甲方有关动火证审批手续办理,落实各项措施后方可动火作业。

  2、作业中如需破土、断路,必须按甲方有关规定办理“动土作业票”和“断路联系票”,并按程序办理会签手续。

  3、作业中如需进行爆破作业,必须制定爆破方案,提交公司工程管理部门和安全保卫管理部门审查后,报请当地公安机关批准,签订爆破作业施工合同。

  4、施工作业中如需接临时线,使用电气设备或电气工具,必须到生产部办理“临时用电作业证”,并由甲方安排电工接用或拆除。

  5、如需进入生产使用过的设备、容器内部进行作业和检修,必须由生产单位的专职安全员办理“进入容器作业许可证”。

  6、施工中如需使用甲方蒸汽、氮气、压缩空气等,必须报请生产部批准,由生产部负责接用。

  7、施工用水必须提出书面申请报生产部批准。

  四、外来施工单位施工中必须严格遵守下列规定:

  (一)乙方签订本协议前必须提供本项目健康、安全和环境管理(以下简称HSE管理)方案,主要包括安全生产、环境保护、职业卫生、消防等内容:

  1、本项目HSE的管理要求和实施方案;

  2、本项目HSE专项费用及分解计划;

  3、本项目HSE考核方案;

  4、施工队伍负责人、安全管理人员名单;

  5、特殊工种(电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等)人员名单和特种作业人员操作证复印件(新到人员要及时提供名单);

  6、所有施工人员名单及安全作业资格证(新到人员要及时提供名单);

  7、安全作业指导书;

  8、应急救援预案。

  (二)健康、安全和环境管理费用

  乙方报价中含HSE专项费用的,该费用由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付,专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。

  乙方合同报价中不含HSE专项费用的,需按照工程施工合同标的额的1%~3%缴纳安全风险抵押金,安全风险抵押金最低不得少于10000元。该项风险抵押金由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付,专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。

  (三)安全培训

  乙方施工人员首次进入施工现场前应进行全员安全培训。乙方应在进入施工现场前三个工作日内向甲方提供人员名单,该培训由甲方现场代表或其委托的监理工程师实施,所有培训人员必须现场签字确认。

  乙方施工人员进入施工现场前,必须参加由乙方组织的安全培训。未参加安全培训不得进入施工现场。

  乙方必须根据工程特点经常对施工人员进行有针对性的安全培训。

  所有安全培训必须建立档案。

  (四)安全作业票证的办理及管理

  乙方的安全作业证必须严格执行相关的国家标准、行业标准、安全规范、安全规程、操作规程,没有规定的,参照AQ3021—20xx、AQ3022—20xx、AQ3023—20xx、AQ3024—20xx、AQ3025—20xx、AQ3026—20xx、AQ3027—20xx、AQ3028—20xx、GB/T13869—20xx、/h),并停车主动接受门卫值班人员检查;物资出公司时须出具甲方公司开具的出门证,物资或工具入公司时应在门卫处做好登记。

  13、施工过程中甲方实行公司、分厂、现场安全员三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行批评指正或责令施工队伍停工整顿。

  14、乙方在施工期间须遵守甲方HSE规定及基础管理要求,做到工完、料净、场地清。做好卫生防护,不乱扔垃圾,不污染、破坏地面和设施(当天产生垃圾必须当日清理干净或放入甲方指定的区域、地点)。

  15、为了杜绝安全事故、环境破坏,保护所有人员安全和健康,根据甲方对承包方管理的要求,乙方在甲方施工期间交纳安全管理抵押金20xx元。乙方施工期间若违反甲方相关管理规定,甲方第一次给予警告,第二次将开具“HSE奖罚通知单”进行处罚或奖励,处罚金将从抵押金中扣除。工程结束,乙方若无任何违章、违规行为,抵押金将原数退还。

  16、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  七、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,自签订之日起生效。

  甲方: 乙方:

  (公章)(公章)

  甲方代表: 乙方代表:

  日期: 日期:

施工安全协议书8

  为了加强施工现场的管理、促进现场机械设备管理工作制度化、规范化,做到正确使用、精心维护、充分发挥设备效能,确保各项施工任务顺利完成。综合楼项目部(以下简称甲方),特与

  (以下简称乙方)签订现场机械设备( )安全管理协议如下:

  1、甲方负责配合协调机械设备进场、安装、准备工作和施工中的检查监督。

  2、乙方应建立健全机械设备管理体系,明确各机械管理负责人,掌握设备运转动态,经常对机械设备进行检查,消除机械设备隐患,贯彻执行机械管理规定、操作规程。

  3、乙方负责人对现场机械操作人员进行机械设备操作规程教育考核、检查,督促操作人员对机械设备进行维护保养,指导操作人员正确使用机械设备及劳保用品。

  4、乙方操作人员必须持证上岗,持实习证者,不准单独顶班作业;遇有上级检查时,必须积极配合甲方做好现场的各项工作,不得消极行事。

  5、乙方机械操作人员必须熟练机械情况,做到“四懂、三会”,即懂原理、懂性能、懂用途、懂构造;会操作、会维修保养、会检查排除故障。

  6、乙方的机械设备(电器)必须保持性能良好、运转正常,安全保护装置齐全有效、灵敏可靠,严禁机械带病作业。

  7、乙方的操作人员必须严格执行机械日常保养、换季保养和定期保养。加强机械设备在作业前、运行中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业的具体实施,保持设备的应有效能,消除事故隐患。

  8、乙方因违反操作规程、不执行安全交底、野蛮施工等行为而导致机械、人身事故的',一切后果(经济损失、法律责任)由乙方负责。

  9、甲方随时对乙方机械设备、操作行为,进行安全运行检查,对违章、违规操作者有权按本项目现场处罚条例进行处罚。

  此协议一式两份,甲、乙双方各执一份。自双方签字后生效,至合同期满时自行作废。

  甲方负责人签字:_____________乙方负责人签字:___________

  安全负责人签字:_______________-安全负责人签字:______________

  日期:_____________日期:______________

施工安全协议书9

  甲方:____________ 乙方:____________

  为了加强项目施工安全管理,坚持安全第一、预防为主的方针,确实做到安全生产,人人有责,特签定本协议书。

  一、工程概况:

  1、工程名称:____________

  2、工程范围:____________

  3、工程地点:________________

  二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律,遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》,熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

  三、乙方要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并对其职工进行安全教育,现场对施工安全进行检查(特别是施工前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

  四、为保证施工安全管理及安全责任,乙方必须明确现场管理人员。

  五、乙方必须确保所有进场施工的人员,年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场,否则,产生一切后果均乙方自负,甲方不承担任何责任。

  六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施,不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽,严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗,严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反,全部责任均由乙方承担。

  七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内,否则造成的一切后果由乙方个人自负。

  八、乙方在施工期内要要求个人要增强安全意识,做好自身安全保护,出现大小事故均由乙方负责,甲方概不负责。(注:本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)

  九、在施工期间,由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的,由乙方承担全部责任。

  十、在施工期间,乙方人员与其他承包队发生打架行为,各承包队责任自负,并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

  十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件,责任由乙方自负,甲方概不负责。

  十二、本责任书一式两份,甲乙双方各一份做为工程承包合同附件。

  十三、若有新增内容条款,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

  十四、本合同自双方签字之日起生效,承包施工结束后自行失效。

  甲方(签字盖章):________ 乙方(签字盖章):________

  联系电话:________________ 联系电话:________________

  ____年____月____日 ____年____月____日

施工安全协议书10

  甲方;_____________

  乙方:_____________

  ____________(以下简称甲方)将学校教师周转房施工工程,承包给________(以下简称乙方),经甲乙双方于_______年_______月_______日现场协商,在工程施工期间,达成以下协议:

  1、在乙方施工期间,乙方的一切房屋、财产、人身安全问题均由乙方负责.

  2、在乙方施工期间,甲方必须要求全校师生远离施工现场(距施工现场10米以外),并听从乙方指挥,但乙方不得影响甲方的正常教学秩序。

  3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,施工开始后,乙方要书写好安全宣传标语和设立安全警示标志。

  4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促员工自觉遵守安全纪律、制度法规。5、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等安全事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员及协助处理善后事宜的义务,乙方负责事故上报、经济赔偿及善后处理。

  6、施工期间,乙方指派_______负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派_______负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。

  7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务,对于查出隐患,乙方必须限期整改,对于甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利。

  8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

  9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态,施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

  10、在乙方施工期间,甲方必须要求全校师生:不得随意进入施工现场,否则乙方不承担安全责任。

  11、本协议经双方代表签字后即生效:本协议书一式八份,甲、乙方各执一份,甲乙双方的上级主管部门各一份、_______乡派出所一份,送县劳动局劳动保护监察科、(县)城建办(建设局)、县安监站各一份存档备案。

  12、未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方:_____________中学乙方:___________

  甲方代表:_______乙方代表:_______

  甲方其他参加人员:_______乙方其他参加人员:_______

  _______年_______月_______日

施工安全协议书11

  甲方:

  乙方:

  工程项目:

  为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中.经甲、乙双方协商,签订如下合同:

  一、甲方安全责任

  1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

  2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

  3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

  4、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

  二、乙方安全责任

  1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

  2、乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

  3、施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。

  4、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。

  5、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

  6、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

  7、在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。

  8、未尽事宜,双方协商解决。

  三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

施工安全协议书12

  甲方:太原市虎林石墙材有限公司

  乙方

  为了保证安全生产,安全施工,本着“谁施工,谁负责”的原则,经甲乙双方协商签订《施工作业安全管理协议书》具体内容如下:

  一、乙方要根据国家法律、法规和公司规章制度的要求,服从公司的安全监督管理。

  二、乙方对施工人员要进行安全教育培训,配备必要的劳保用品和安全装备,制订确保工程项目安全进行的安全技术措施。

  三、乙方进入工作场地后要落实好安全措施,确保不发生各类伤亡事故。

  四、乙方人员进入生产区施工作业,只能去规定的作业区域进行施工活动,未经许可不得擅自进入其他危险区域和场所,若发生事故,后果自负。

  五、高处作业必须系好安全带,用电设备要采用安全电压,要有漏电保护设置,要有防雨防潮设施,严禁乱接乱设电源,进入受限空间必须佩戴必要的防护用品,必须有安全监护人,方可进入作业。

  六、生产中的车辆要做到安全驾驶,进入工作现场服从领导,听从指挥,在指定的区域内进行作业,司机要随时注意周围的地质环境,在确保安全的前提下进行作业,由于违章作业造成的损失及事故由乙方承担。

  七、由于乙方违章作业,造成公司财产和人员的伤亡事故,由乙方负责调查处理,造成的经济损失及事故费用由乙方承担,甲方协助调查处理。

  甲方责任人签字:

  乙方责任人签字:

  太原市虎林石墙材有限公司

施工安全协议书13

  甲方:福建亚南电机有限公司

  乙方:身份证号:

  甲方因生产经营需要,乙方需进入甲方公司内从事项目的施工作业,为了加强施工现场安全生产的管理,确保安全生产、文明施工,双方本着平等、自愿的原则,协商签订如下安全协议:

  1、施工地点:。

  2、施工人员:共人。

  3、施工时间:年 月日起至年 月日止。

  4、甲方在乙方人员进入公司前已明确告知乙方,甲方公司安全生产管理的有关规定及注意事项,乙方承诺在施工期间愿意遵守和严格执行安全生产管理有关规定。

  5、乙方保证严格遵守国家有关安全生产、劳动保护法规及甲方各项安全管理制度,对进入施工现场所有的乙方工作人员做好安全教育、安全技术交底,同时填写书面记录。

  6、甲方将派专人在乙方施工过程中进行跟踪配合,甲方有权对乙方的安全生产和工程质量进行指导及监督管理,乙方要严格按照工程安全规范要求组织施工,保质保量的完成甲方交给的项目施工作业任务。

  7、乙方对所承接工程项目及施工现场的安全生产负有全面的责任(包括乙方、甲方及相关方人员及设备财产的安全责任)。在施工期间若造成生产安全事故,由乙方全部承担事故责任和经济责任,甲方不承担任何责任。

  8、乙方作业人员进入甲方厂区后,不得在非施工地点范围外随意闲逛,随时规避来往车辆、机械,如出现安全事故和违法行为,以及无故擅自离开施工范围而发生其它意外事件等,由乙方全部承担事故责任和经济责任,甲方不承担任何责任。

  9、乙方对于施工项目所聘任或雇佣的劳务人员,乙方应当按国家有关法律法规的规定为乙方人员签订劳动合同,办理人身损害意外等保险,同时乙方承担其雇员劳动保障责任及由此引起的民事和刑事责任。

  10、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本协议自签订之日起生效。

  甲方(盖章签字):

  乙方(盖章签字):

年月日

施工安全协议书14

  甲方:

  立协单位: 以下简称

  乙方:

  为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家和上级有关法规、规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订施工合同的同时,就施工过程中甲乙双方安全责任问题,签定劳务发包工程安全协议书。

  本协议为施工合同的辅助协议,在签订合同的同时签订本协议,两者具有同等法律效力,双方应认真履行。

  一、甲、乙双方共同遵守的条款

  1、认真贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全规范标准,执行企业的有关安全管理的规章制度。

  2、严格履行“协议书”各条款,如有争议,由甲乙双方协调解决,如协议不成,由地方仲裁机构仲裁。

  二、双方各自应履行的条款

  甲方

  1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律法规与安全规范标准,企业的有关安全管理的规章制度进行监督检查。

  2、对乙方特种作业人员持证上岗作业情况应予以检查、查验证件。

  3、对乙方施工中的安全生产予以督促检查;发现违章作业,违章指挥以及安全隐患有权停止乙方作业,并按照公司相关的奖罚制度进行处罚,督促按要求及时整改。

  4、对乙方进行相关的安全教育,和技术交底,按合同约定为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施。

  乙方

  1、乙方必须具备施工资质证书、安全生产许可证。

  2、安全教育

  2.1负责对本单位参与施工的职工进行入场安全教育,做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底,并保证特种作业人员持证上岗达到100%。

  2.2乙方保证安全生产,必须遵守国家安全生产法律法规,遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故;严格执行甲方下发的各项安全生产责任制,按照国家、省市建设主管部门的相关规定及甲方的安全生产管理制度执行。

  3、安全监督,文明施工管理

  3.1按照甲方下达的文明施工的规定要求进行施工,严格按照五规范一标准要求施工。

  3.2因乙方原因导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的,造成不能汲取安全施工费用,并且建设单位在工程竣工结算时扣除原已预付的安全施工费,乙方单位负全部责任。

  3.3建立工地安全领导管理体系,配备专门的专职安全管理人员,安全负责人要参与甲方组织的安全会议和安全活动。

  3.4接受甲方对安全生产的监督检查,对检查发现的违章行为和安全隐患要积极进行整改,不得推诿。

  3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度,没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等,不得私自搭设电器线路,否则发生安全事故,除负责全部责任外,还应赔偿给甲方造成的经济损失。

  4、证件要求

  乙方必须配备本行业所要求的各种操作证。

  5、安全事故处理

  5.1施工过程中发生等级安全事故的,乙方要按行业事故处理程序及时上报及时通知甲方,并同时上报有关部门。

  5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受业内安全人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,因乙方原因造成的安全事故,事故责任和因此发生的费用由乙方承担,同时承担给甲方带来的社会影响方面的损失。

  5.3发生重大伤亡事故时,甲乙双方如有争议,应按有关部门的相关规定进行处理。

  6、风险保证金

  乙方承包的工程时交纳一定数额的安全险抵押金,按照工程造价的 ‰交纳,工程竣工结算时,如未发生安全事故和违章作业罚款,甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时,按照甲方的相关奖罚制度的有关规定进行扣除。

  本协议书填写一式三份,报甲方公司安监部门备查。

  甲方: (公章) 乙方:(公章)

  法定代表人: 法定代表人:

  年 月 日

施工安全协议书15

  发包人:

  承包人:

  承包人承包建设,为确保施工安全、文明,根据有关法律、法规,达成本协议书如下:

  一、项目概况

  1、工程名称:

  2、施工地点:

  3、计划开工日期:

  4、计划竣工日期:

  5、施工主要内容: 具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。

  二、施工过程中,发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合,包括提供内业等相关资料。

  三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。

  四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的,乙方应向甲方支付违约金,具体认定标准和违约金标准如下:

  1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故,应向发包人支付违约金180万元。

  2、“严重安全差错”是指在施工过程中,损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元(含)以上;发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元(含)以上的。承包人造成严重安全差错,应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。

  3、“ 一般安全差错”是指在施工过程中,损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元(含)以上至2万元以下;发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元(含)以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错,应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。

  4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定,其程度未构成安全一般差错的,

  但造成直接经济损失在5000元以下20xx元(含)以上的。承包人造成不安全事件,应向每次发包人支付违约金20xx元—1万元。

  5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上,或发生严重安全差错或事故的,所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担,发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。

  五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外,承包人还应承担下列安全施工责任:

  5.1承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范,配备安全管理机构、合格的安全管理人员,负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故,发包人按本协议追究承包人责任。

  5.2 承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施,特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落,防物体打击,安全用电,防火、防爆等措施。

  5.3 合同期内,工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施,承包人无力承担或拒绝承担的,发包人有权雇用第三方从事该工作,有关费用由责任方承担。

  5.4 承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。

  5.5 在工程实施过程中,承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任,并且应对现场的所有人员的安全充分重视,保持施工现场和施工过程井然有序,避免发生人身事故。

  5.6 承包人应在进场后三日内,向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明,由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的,将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时,入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所,承包人应提供相应的便利和配合。

  5.7 承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材,达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌,合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理,保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟,如有违反,承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。

  5.8 承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面,应当遵守国家规范,如有违反,承包人应根据发包

  人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。

  5.9 承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质,应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力,导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。

  5.10 承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明,做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。

  5.11为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便,在必要的时间和地点,或在监理工程师和有关主管单位提出要求时,应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

  5.12应对下属班组施工人员进行经常性安全培训,教育本班组职工遵章守纪,严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度,杜绝违章行为发生,对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故,承担一切损失和责任。

  5.13 承包人应承担的其他安全施工责任:

  六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外,承包人还应承担下列文明施工责任:

  6.1 承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面,应当遵守国家规范,如有违反,承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。

  6.2 施工期间,承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定,施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求,并负责办理有关手续,自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第21.1款、第21.2款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。

  6.3 根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施,保护工地及其周围环境,避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

  6.4 承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行,若被有关监督部门查到未达标,承包人应按每次10000元向发包人支付违约金,若文明施工三次未达标,承包人应返还全部的文明施工措施费。

  6.5 在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中,被通报批评或勒令停工整顿等的,承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。

  6.7 承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用,产生不必要或不适当的干扰。

  6.8 承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏,并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。

  6.9 承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证,并承担有关费用。

  6.10承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生,保证日产日清,没有积水或其他障碍,确保施工现场清洁和施工通道通畅。

  6.11 承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。

  6.12 承包人应承担的其他文明施工责任:

  七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的,发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。

  八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担,并已计入合同总价,发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担,并赔偿发包人因此受到的全部损失。

  九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》的,承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。

  十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的,承包人应继续承担赔偿损失责任。 十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。

  十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件,应与其同时签订,并自签订之日起生效。本协议一式四份,双方各执两份。

  十三、本协议未尽事宜,依照双方之《建设工程施工合同》执行。

  发包人:

  法定代表人或授权代表:

  承包人:

  法定代表人或授权代表:

  签订日期: 年 月日。

【施工安全协议书】相关文章:

施工安全的协议书10-19

施工安全的协议书11-29

施工安全协议书06-25

机械施工安全协议书12-26

关于施工安全协议书12-26

下井施工安全协议书03-08

施工安全协议书范本04-11

建筑施工安全协议书05-02

施工安全承包协议书11-09

拆除施工安全协议书07-15