关于买卖合同

　　随着法律观念的深入人心，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的关于买卖合同，欢迎阅读与收藏。

关于买卖合同

关于买卖合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着平等互利互惠的原则，就双方采购钢材事项达成如下合同条款：

　　一、甲方工程的名称及地点：

　　二、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，甲方项目部指定收料人在与各项目部签订采购合同中指定，甲方项目部指定收料人及对帐人为，联系电话。

　　2、甲方以传真、短信或口头方式通知所需采购的钢材具体的规格、数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内（直径28以上钢材需提前30天报供货计划），将所需钢材送到指定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求钢材供货额万分之六/天向甲方支付违约金。

　　3、乙方将钢材送达工地后，甲方收料人应当场清点数量，核对规格、品名，核实后在乙方的送货单上签名，该单作为乙方与甲方的结算凭证。

　　四、钢材的计量方式：螺纹钢按理论重量计算；9米定尺。线材按电子磅计量，磅差不得超过每吨3公斤。

　　五、交（提）货地点、方式：每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点，由乙方负责送货到达。乙方配送部，手机：，传真：，乙方核对人：，手机。

　　六、质量要求、技术标准：乙方必须按甲方如下的指定品牌供应符合国家的质量标准的钢材，并随每批货物出具质量保证书、合格证、生产许可证，甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下：，若因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂家的货源送达甲方工地，向甲方支付20xx元/次的违约金，并应在接到甲方供货通知当天告知甲方，经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。

　　七、验收标准和方式：甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进行检测，检测合格后方可使用，若甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告三天内通知乙方，乙方确认检测报告后无条件负责退回货物，并在二个工作日内按甲方要求供应合格产品，并承担退货相关费用（装卸费用由乙方承担），若甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的，则由甲方承担责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量，乙方应保证合格。不论甲方是否将材料送去检测，乙方均需确保材料质量符合国家标准。

　　八、结算及付款方式：

　　1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天，甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖项目部专用章，该签收凭单将作为双方结算货款的依据。

　　2、乙方把结算清单送达工地，甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。

　　3、付款方式为：每次付款前，乙方均应提供国家统一完税发票，同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致，否则甲方有权拒绝付款。

　　九、其他约定事项；若到钢材到甲方工地时间为05：00到20：00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在5小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日，若钢材到甲方工地时间为20：00到05：00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在10小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日。

　　十、签订合同的任何一方违约不履行合同，应负违约责任。因本合同发生纠纷，任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。

　　甲方：乙方：日期：

关于买卖合同2

　　合同编号：__________________

　　需方：__________________（简称“甲方”）供方：__________________（简称“乙方”）

　　甲、乙双方依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定，本着平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方向乙方购买钢筋事宜，议定如下条款：

　　第一条：产品名称、品种、等级、数量、金额

　　1、甲方拟向乙方购买的多规格Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋如下。

　　注：1、表中所列数量为暂定数量，实际乙数量以施工需求为准，当实际数量不足表中所列数量时，乙方不得以所需求不足向甲方索赔。

　　2、合同综合单价为材料运于施工现场的交货价格，包括出厂价、税金、运杂费、拟获得的利润及各种风险。

　　3、综合单价为单批价格，实际价格按双方每月或每批确认价格进行结算。双方确认价格后，乙方不得以任何理由拒绝或延迟供货。

　　4、综合单价中出厂价为可变价格，其他价格为固定价格。

　　5、具体钢筋数量以及进场时间以甲方书面通知为准。

　　第二条、钢筋的质量标准和技术要求：

　　1、乙方的钢筋质量包括现场取样检验等均应符合现行国家标准要求，包括_________《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、_________《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》等。6、9、12米定尺，钢筋直径正公差总体数量比例不超过30%。

　　2、各种规格光圆盘条钢筋符合_________标准要求，钢筋直径正公差总体数量比例不超过30%。

　　3、钢筋标牌应完整，出厂检验报告应齐全。钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污；钢筋表面可有浮锈（黄锈），但不得有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

　　第三条、交货时间、地点、方式：

　　1、交货时间：

　　（1）甲方提前3天书面通知乙方进场计划，乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。

　　（2）乙方应在钢筋进场前提前通知甲方，以便甲方做好收货准备，提供卸货场地。

　　（3）项目施工期约为：12个月。钢筋供货期为20xx年9月25日至20xx年6月25日止。

　　2、交货地点：交货地点为的施工现场。

　　3、本合同联系人：

　　4、本合同指定收货人：

　　5、交货方式：乙方负责送货至甲方工地，卸至甲方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担，并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。

　　6、包装要求：钢筋应捆扎；钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名（或商标）和直径。

　　第四条、钢筋检测和验收：

　　1、数量验收：

　　（1）计量方式：全部钢筋过磅计量。甲方可采取点条法计算复核过磅重量（点条法依据五金实用手册上的米重计算进行复核，点条时买卖双方派代表共同参与），以现场过磅单数量为准，共同签认数量计量结果。

　　（2）数量计量由甲方与乙方共同完成。计量完成后，甲方与乙方应在入库单及送货单上签字，入库单及送货单上应明确收货日期、名称、规格型号、数量、单位、收货人姓名、单位等。甲方委托为指定收货人员，无指定人员签字的入库单及送货单无效。入库单一式四联，供货方执一联、甲方执三联；送货单一式三份，甲方二联、乙方一联。

　　（3）凡经计量的钢筋，乙方必须将其在交货地点落地。凡进入_________项目施工现场的钢筋，除非经甲方同意，乙方无权将其运出项目施工现场。

　　2、质量验收：

　　（1）甲方按照约定的质量标准对钢筋进行初步验收，包括生产厂家、外观、检验报告与型号对照等。对验收不合格的钢筋，甲方有权拒收。钢筋的现场验收应由运输车辆司机或乙方所派的指定人员、甲方的专职材料员、驻地监理共同参与。验收时，验收人员应对每批钢筋的质量证明书上的内容与实际货物（炉批号，牌号）进行核对，核实到货数量，并作相应记录，如发现情况异常，验收人员有权拒绝卸货，因此造成的损失由乙方负责。材料验收合格后由验收人员在材料签收单上签名并盖项目部材料专用印章确认。

　　（2）甲方应按国家标准、行业要求及时对钢筋进行取样检验。当出现检验结果不合格等异常情况时，甲方应立即书面通知乙方。

　　（3）乙方签订本合同前，必须向甲方（或甲方项目部）提供所供应规格钢筋的质量检测报告（原件，或加盖乙方公章的复印件）（检测报告带CMA章，前后不超过2个月）；

　　（4）甲乙各自委派的材料验收人员不得随意变更，如果一方验收人员发生变更时，双方应及时用公函形式通知对方作相应的更改。这部分往来所产生的公函，应作为本合同的组成部分；

　　（5）材料进场后，甲方按有关规范抽检，检验费用由甲方负责。若出现质量争议，以第三方的检测报告为最终结果（但该结果不能免除乙方所应承担的材料质量责任）。如果鉴定为不合格，质检费用由乙方负责。乙方负责将不合格材料运走。因材料质量造成甲方返工的，乙方应承担由此给甲方带来的返工损失，甲方保留向乙方追索的权利；

　　第五条双方责任与义务

　　（一）甲方责任与义务

　　1、甲方委托分公司（或项目部）具体负责本合同的履行，代表甲方履行本合同中需求、签（验）收、结算、支付等合同约定甲方应承担的权利与义务；

　　2、合同签署后，甲方于_________天（日历日）内向乙方提供本项目使用的钢筋需求计划，以便乙方组织货源。实施供应前，甲方需在每月_________日前正式向乙方提交书面的月度以及各批次钢筋用量计划和具体供货需求时间，每批次计划实施前_________ 天（日历日），甲方传真通知乙方；

　　3、实施供应时，若甲方因故对申报批次计划有变动要求时，应在到货前_________天（日历日）传真告知乙方，以便确认此批次计划的调整。如该批次计划的钢筋已发货，甲方应积极配合并予以签收，而不应拒收，但甲方仍可就已签收钢筋与乙方协商调换事宜，涉及费用双方协商；

　　4、原则上甲方需求的钢筋乙方应在钢筋需求期限内供应完毕；若因甲方原需求超出该供应期，甲方必须提前_________天（日历日）以传真方式通知乙方，以便乙方调整供应计划；

　　5、当钢筋的质量不符合要求，或钢筋的供应能力不能满足甲方施工进度需求时，甲方将有权做出如下决定，乙方对此不得存在异议：

　　⑴对已进甲方仓库的不合格钢筋清理出场，处理费用由乙方负责；

　　⑵甲方重新外购钢筋以保证施工进度的需要，外购部分的到场单价高出乙方供应综合单价部分，从乙方钢筋款中扣出以补偿甲方；

　　⑶若经甲、乙双方采取措施后，仍无法满足合同要求时，则甲方有权以书面形式通知乙方终止部分或全部合同，乙方必须遵照执行。对甲方造成的损失，甲方保留向乙方索赔的权利。合同违约终止所产生的未结算货物，除不合格品由乙方负责清理出场外，合格材料的结算，由双方另立补充协议予以完善。

　　6、按合同约定进行计量支付。

　　（二）乙方责任与义务：

　　1、乙方根据甲方的需求，负责甲方指定的_________项目钢筋的’运输与供应，并负责运输过程中的一切手续、费用；

　　2、乙方所提供的钢筋的质量必须符合本合同第2条的技术要求，必须满足甲方现场施工的设计要求和施工要求。所供此批钢筋的质量证明书上的内容必须与实际货物（炉批号，牌号）相符，保证产品质量达到质检部门检验标准，并合符国家环保要求；钢筋捆扎整齐，钢材质量证明书和送货单（及提货时的过磅单）一并随货同行；不合格品不得用于甲方工程，不合格钢筋的检验费由乙方承担；

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　签约代表：______________签约代表：______________

　　签字日期：______________签字日期：______________

关于买卖合同3

　　需方：签订时间：20140409 供方：签订地点：北京一、产品名称、型号、数量、金额：

　　二、质量要求及技术标准: 1、供方保证所供应产品符合双方约定或相关国家标准，以高标准为先；供

　　方所供标的物必须满足需方的质量要求及使用要求。2、产品应附有生产厂家产品质量合格证书，并按实行质量三包。保质期为 1年。3、供方保证其提供的产品在正确安装、正常使用的情况下，在其使用寿命内具有良好性能。

　　三、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条由需方组织验收，提出异议期限为30 天。

　　四、本合同所定标的物因验收不合格或质保期内出现质量问题，供方负责无条件更换或修复，发生的

　　一切费用全部由供方承担。

　　五、交货地点：□公司厂区物资供应部 / □ 上海市（□火车站/□汽车站），由需方自行负责提取，

　　或甲方指定地点。

　　六、运输方式及费用：供方负责将货物运输至交货地点，由供方决定运输方式，交货前的所有的运输

　　费用以及运输风险由供方承担。（可以快递）

　　七、标的物所有权自需方收到标的物并验收合格后在验收单上签字时转移；标的物风险随所有权一并

　　转移。

　　八、付款方式：产品经需方验收合格后，需方应在约定时间内通过银行转账或者商业汇票的方法付清

　　费用，供方应向需方开具17%增值税发票。

　　九、合同生效：合同自双方签字并盖章后生效。使用传真方式签订的，生效期以首先签字盖章的一方

　　收到对方签字盖章的传真合同为准。

　　十、合同有效期：合同生效之日起至双方权利义务履行完毕时止。

　　十一、价格变动因素：双方遵照合同约定执行的，概不考虑物价变动因素。如供方有迟延交付货物

　　或其他违约行为的，价格上涨的执行原价，价格下降的执行下降后的价格。如需方有迟延付款或其他违约行为的，价格上涨的执行上涨后的价格，价格下降的执行原价。（此条仅作参考选用）十二、违约责任：□除不可抗力因素外，本合同任何一方有违约行为导致合同不能履行或不能连续履

　　行时，违约方应承担违约责任，守约方有权解除合同。□除不可抗力因素外，本合同任何一方有违约行为导致合同不能履行时，违约方除承担违约责任外应赔偿守约方合同价金的3 倍作为违约金。

　　十三、争议解决办法：双方平等协商解决。不能达成协议的，向合同签订地（需方）所在人民法院

　　起诉。

　　十四、本合同一式2 份，需方执 1 份，供方执 1 份。盖章生效。

　　甲方：

　　代表签字：盖章

　　日期：20xx年 4 月 09 日

　　乙方：代表签字：盖章

　　日期：20xx年 4月

　　日

关于买卖合同4

　　合同编号：

　　第一部分：合同说明

　　第二部分：双方的基本情况

　　第三部分：房屋土地情况概述

　　第四部分：房屋出售价格及手续

　　第五部分：争议的解决

　　第六部分：合同附件

　　第七部分：合同签署

　　第一部分：合同说明

　　1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿协商一致的基础上，甲、乙双方经协商后签字(盖章)生效。

　　1.2本合同一式四份，双方各持二份，且具有同等法律效力。

　　1.3本合同未尽事项，由甲、乙双方另行约定并签订补充协议。

　　第二部分：双方的基本情况

　　甲方(出售方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方(购买方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　第三部分：房屋土地情况概述

　　3.1甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解，自愿购买该房地产。

　　3.2 上述房产全部以现况为准，双方签订合同房产及土地交付乙方后，双方永无争议。

　　第四部分：房屋出售价格及手续

　　4.1经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元(大写：_________)。

　　4.2本合同签订时乙方应将购房款一次性交付甲方，甲方同时向乙方交付房屋产权证、土地使用证及相关手续。

　　4.3甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷，如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。

　　4.4合同签订后乙方自行办理房地产过户手续，并承担相应的过户费用。

　　第五部分争议的解决

　　5.1本合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。

　　5.2如争议未能于前述方式解决，在开始协商后三十(30)日内，则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第六部分：合同附件

　　6.1乙方身份证复印件

　　6.2 房屋产权证

　　6.3 土地使用证

　　6.4裁定及其他附件

　　6.5 房地产现状录像光盘

　　第七部分：合同签署

　　甲方：

　　委托代理人签字：

　　日期：年月日

　　乙方：

　　委托代理人签字：

　　日期：年月日

关于买卖合同5

　　甲方：身份证：

　　电话：

　　乙方：身份证：

　　电话：

　　甲方在庐山区八里坡安置小区有农民公寓一套（栋单元室），甲方自愿将其出售给乙方，经双方协商达成以下协议；

　　一、乙方在付清购房款后，该房屋所有权及产权归乙方，甲方及其子女与该房屋无任何关系；

　　二、该房屋建筑面积平方米（以房屋发票面积为准）：

　　三、如该房屋需要办理房屋产权手续，甲方及其子女应协助乙方办理，所需费用全部由乙方自己负责；

　　四、无论该房屋价值升或降，甲方无权参与。如甲方强行收回，按双倍赔偿乙方；

　　五、房屋交易总价为人民币（元）

　　六、甲方必须保证该房屋债权、债务无任何纠纷，如有由甲方全部承担；

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

关于买卖合同6

　　合同编号：__________________

　　出卖人：___________________________

　　买受人：___________________________

　　签订日期：_________年______月____日

　　签订地点：_________________________

　　一、汽车型号及金额

　　汽车品牌：___________________________

　　型号：___________________________

　　发动机号：___________________________

　　合格证号：___________________________

　　车架号：_________________________

　　海关单号：___________________________

　　商检单号：___________________________

　　颜色：___________________________

　　价格：___________________________

　　备注：___________________________

　　二、交车地点、方式

　　交车地点：_________

　　交车时间：_________

　　付款方式：_________

　　付款时间：_________

　　三、质量、维修

　　1．出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2．出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

　　3．出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

　　4．出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售发票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎。

　　5．买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6．买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7．汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题可由出卖人协助买受人与生产厂家的维护站联系、解决。

　　8．如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。

　　9．如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任（由双方协商）：_________。

　　五、合同争议的解决方式

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　六、本合同一式_______份，双方各执_______份，汽车交易市场主办单位留存_______份（市场留存期_______年）。

　　七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

　　买受人（签字）：_______________

　　地址：_________________________

　　电话：_________________________出卖人（签字）：_______________

　　地址：_________________________

　　电话：_________________________

关于买卖合同7

　　原告：张丰，男，38岁，汉族，无业，住山西省长子县凤凰村。

　　被告：崔南，男，36岁，汉族，长子县煤矿设备厂工人，住山西省长子县城关镇南环路1号。

　　原告张奉诉被告崔南车辆买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员刘若独任审判，公开开庭进行了审理。原告张丰、被告崔南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告张丰诉称，20xx年4月12日原告与被告签订了购车协议，但是被告明知自己不享有该车产权，却以产权人名义与原告签订购车协议，违反了我国合同法的有关规定，致使原告蒙受了重大损失，故原告诉至法院，请求法院宣布该购车协议无效，并判令被告返还原告购车款人民币十一万元、赔偿由此而造成的经济损失，承担本案诉讼费用。

　　被告崔南辩称，当时觉得属于企业内部承包性质，被告有权将该车卖给原告，故被告不同意返还购车款，请求法院驳回原告的诉讼请求。

　　经审理查明，20xx年4月12日，原告与被告签订了《购车协议》一份，该协议写明“兹有被告拥有产权的杨子中巴长途客车一辆(车牌号为晋B-95950)，欲转让给原告”。协议规定车价为人民币十二万一千元整，被告保证该车产权过户前所有手续、证件齐全，真实有效，过户费用三千元由原告负担，为保证该车的顺利过户，被告同意原告预留过户抵押金人民币一万一千元的要求，过户之后退还被告。协议签订后，原告当即交给被告车款人民币十一万元，被告给原告写了车款收条，并且将有关机动车行车证等证件交给了原告。之后，虽然原告曾多次催促被告一起去有关部门办理该车过户手续，但被告一直以种种借口不肯一同前往，后经向有关部门询问，原告才得知该车的车主不是被告，而是长子公路客运公司。原告为了证明自己的主张，原告向法院提交了以下证据：

　　(1)原告与被告签订的《购车协议》一份。

　　(2)××部门出具的晋B-95950汽车产权证明一份。

　　(3)被告写给原告的人民币十一万元购车款收条一张。

　　本院经审理认为，原告与被告车辆买卖合同中所指晋B-95950面包车车主为长子公路客运公司并非被告，被告并不享有该车产权，不具备该车的处分权利；被告在合同中隐瞒车辆真实情况，致使原告在不了解真实情况的前提下与被告签订了购车协议，原告与被告所签《购车协议》应该视为无效合同。原告要求被告返还购车款及赔偿经济损失的要求应予支持，对被告的答辩意见不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、第五十八条规定，判决如下：

　　一、该合同无效、被告于本判决生效后十日内返还原告购车款十一万元并按人民银行同期存款利率赔偿原告自20xx年4月12日至本判决生效之目的利息损失。

　　二、案件受理费人民币三千六百七十元由被告负担，该款因原告已预交，被告于本判决生效后十日内直接支付原告。

　　如不服本判决，可在接到判决书之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省长治市中级人民法院

　　审判长：刘若

　　二零零五年八月二十二日

　　本件与原本核对无异

　　书记员：李兆兰

关于买卖合同8

　　买方（下称甲方）：

　　卖方（下称乙方）：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、规格和数量

　　1.名称：热熔胶

　　2.商标、型号、规格、颜色：

　　3.数量：

　　4.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：以对方出库为准，合理磅差在千分之三内。

　　第二条产品质量要求

　　1.乙方严格按照甲方提出的质量要求制作样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。

　　2.国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，依照封存样本的要求。按照封样样品标准销售的产品，甲方不得拒收。如果有质量异议，双方应共同选择由鉴定资质的机构进行鉴定。

　　第三条包装方式和包装品的处理

　　第四条交货方式

　　1.交货期限：

　　2.交货地点：

　　3.运输方式：_________；运费由甲负担。

　　4.与买卖相关的单证的转移：_________。

　　第五条验收

　　1.验收时间：_________。

　　2.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付

　　1.单价：_________人民币；总价：_________（大写）：。

　　2.货款支付：

　　货款的支付时间：_________；

　　货款的支付方式：_________；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。

　　3.预付货款：_________

　　第七条提出异议的`时间和方法

　　1.甲方在验收中如发现货物的型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第九条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十条甲方违约责任

　　1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________％作为违约金。

　　2.甲方如需提前收货，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的_________%作为补偿；甲方因特殊原因必须逾期收购的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　3.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的_________%向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。

　　5.乙方因甲方错填到货地点、接货人等原因导致不能依约履行合同的，乙方不承担逾期责任；甲方应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　6.其它约定：_________。

　　第十一条乙方的违约责任

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________％的违约金。

　　2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方交货少于合同规定的，如甲方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期少交部分货物总值的_________%的违约金；如甲方不需要的，乙方应按应交部分货款总值的_________%付违约金。

　　4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5.乙方提前交货，有正当理由的，甲方可考虑同意接收，并仍可按合同约定的付款时间付款；无正当理由的，甲方有权拒收。

　　6.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　7.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　8.其它：_________。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（传真、邮件、EMS、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条其它事项

　　1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　第十五条争议的处理

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____2____种方式解决：

　　（1）提交仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十六条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十七条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十八条合同效力

　　本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。合同有效期限年，自年月日至年月日止。

　　第十九条其他约定：

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　日期：_________日期：_________

关于买卖合同9

　　根据(中华人民共和国合同法)及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购建材基本情况

　　单位：元/

　　建材名称

　　产地

　　品牌

　　规格型号

　　材质

　　批次

　　数量

　　价格

　　总价

　　备注

　　合计人民币(大写) 万仟佰拾元角分(小写)：￥元

　　第二条质量标准：

　　第三条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)

　　交货时间：

　　交货地点：

　　第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与

　　约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

　　(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款；

　　(二)

　　第六条违约责任：

　　(一) 卖方违约责任：

　　1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质

　　量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

　　2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款 %的违约金；延迟交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

　　(二)买方违约责任：

　　1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款 %的违约金；

　　2、买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

　　第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协

　　商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向

　　人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应

　　承担的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　买方(章)：卖方(章)：

　　住所：住所：

　　联系方式：联系方式：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　签订时间：签订地点：

关于买卖合同10

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　签订日期：

　　一、根据《民法典》有关条款，供需双方本着平等协商、互惠互利的原则，供方按如下条款向需方销售如下产品：

　　二、交（提）货地点及运输费用承担：由于供方厂内提货，运输费用需方自理。

　　三、计量检验标准：需方现场验货，供方计量装车。

　　四、结算方式：合同签订当日需方向供方指定账户打款500万元，合同剩余货款于一周内付清。需方根据实际拉运数量结算，供货完毕后需方付清货款，货款两清。供方根据实际出库重量开具增值税发票。

　　五、违约责任：任何一方违反本合同规定，均应按货款的15%向对方支付违约金。因违约给对方造成损失的，除支付违约金以外还须根据对方损失情况予以赔偿。

　　六、争议解决方式：双方如发生争议应当协商解决，协商不成的，向供方所在地人民法院起诉。

　　七、其他约定事项：

　　1、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同可以以传真方式签订，传真件与合同原件内容一致时生效，具有同等法律效力，货款两清后合同自然终止。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

关于买卖合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》和前年招投标中标单位供煤业务的实际，甲乙双方本着自觉自愿、互惠互利、公平合理的原则，共同配合搞好合作市城区集中供热这项民生工作，确保供热质量，在拖欠上年度煤款的情况下延续今冬明春供暖用煤，经充分协商一致重新变更签订以下供煤承包合同。

　　一、质量标准：

　　xx年度锅炉用煤主要指标(靖远大矿)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)

　　二、合同履约形式：根据甲方的实际情况，以乙方承包形式，确保供暖期两台40T链条锅炉和一台40T循环流化床锅炉供热面积80万平方米的全部用煤炭量(每吨单价610元，过磅

　　2.23万吨)价款包定的额度，乙方实行盈亏自负。

　　三、交货地点：甘南合作热力有限责任公司煤场

　　四、供货时间：____年____月____日—____年____月____日

　　供暖时间：____年____月____日—____年____月____日

　　五、合同价款：(含运费、装卸费及煤款)并提供国家正式税务发票。

　　六、付款方式：

　　1、____年____月底，付总价款____年____月底，付总价款____年____月底，付总价款15%。

　　2、____年____月底，付总价款10%。

　　3、____年____月底，付总价款10%。

　　4、____年____月底前，付总价款25%。

　　七、其它约定事项：

　　1、根据双方谈判的约定，本合同签订后甲方向乙方支付上年度欠款810万元，乙方必须在本年12月10日前供煤xx年度，实际供热面积超出80万平方米，超出部分另行计算，同时增加合同总价款。

　　6、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自签章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于买卖合同12

　　甲方:

　　乙方:

　　上列双方就买卖下列设备的有关事宜,经自愿协商订立下列条款,以便共同履行:

　　1. 甲方向乙方购买垂直发泡机组壹台,设备单价金额为现金人民币(大写):贰拾壹万伍千元整

　　2. 设备为五个组份,配备打孔机,机台主机,配电柜(大),TDI和聚醚大罐各一个(带水循环搅拌)小料罐三个, 聚醚搅粉罐一个．(水冷机,空压机甲方自备).

　　3. 主机尺寸:长4.5米*宽4米*9米.内直径为1600MM

　　4. 甲方要负责完成基础的浇灌,包括2个地下成孔的施工.

　　5. 付款方式为自合同生效起首付定金叁万，机台装车前一天再付拾伍万,试机完成后再付贰万,正常运行六个月付余下贰万.

　　6. 机台自订货起2个月为制造时间,其中不包括春节放假期间,初定完工日期为农历年底,正月初七起运送和安装,安装时间为八天.安装期间甲方要提供乙方员工住宿和伙食,

　　7. 机台运送由甲方负责车费, 乙方装车, 甲方帮忙卸.动用到吊车等装卸工具由甲方负责.

　　8. 甲方负责整套设备的安装，调试．经调试后设备正常运转交付乙方使用．

　　9. 乙方提供一年的机台故障保修(三个月的无偿保修,另九个月的故

　　障保修甲方报销往还车费),注人为造成的故障不在保修范围之内.

　　10. 因本合同引起的或本合同有关的任何争议,应提交莆田仲裁委员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁.仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力.

　　11. 本合同一式四份, 甲乙双方各持两份,自双方签字盖章后生效.

　　甲方签字: 乙方签字: 甲方地址: 乙方地址: 电话:电话:

　　签订日期:

关于买卖合同13

　　机电设备买卖合同，编号：

　　机电设备买卖合同

　　买方：[名称]

　　与

　　卖方：[名称]

　　[年]-[月]-[日]

　　条款页码

　　一、合同标的及质量要求 ........................................................... 3

　　二、设备包装 ............................................................................. 4

　　三、设备运输和保险 .................................................................. 5

　　四、设备交付 ............................................................................. 7

　　五、合同价款及支付方式 ........................................................... 8

　　六、到货验收 ........................................................................... 10

　　七、安装、测试、初验、试运行及终验 ................................... 11

　　八、双方的一般权利义务 ......................................................... 13

　　九、质量保修 ........................................................................... 15

　　十、备品备件 ........................................................................... 16

　　十一、履约保证 ...................................................................... 16

　　十二、税费 ............................................................................. 16

　　十三、保密 ............................................................................. 17

　　十四、知识产权 ...................................................................... 17

　　十五、不可抗力 ...................................................................... 18

　　十六、违约责任 ...................................................................... 19

　　十七、合同的变更与解除 ........................................................ 20

　　十八、完整性 .......................................................................... 21

　　十九、修订 ............................................................................. 21

　　二十、适用法律及争议解决 .................................................... 21

　　二十一、通知 ........................................................................ 21

　　二十二、合同效力及其他约定 ................................................ 22

　　附件一：设备明细及技术标准 ................................................ 24

　　附件二：安装、测试及验收操作指南 ....................................... 25

　　附件三：机电设备买卖协议履约保函格式 ................................ 26

　　附件四：《质量保修期届满确认书》格式 ................................. 27

　　附件五：《验收合格付款通知书》格式 ..................................... 28

　　附件六：《驻场监造协议》 ...................................................... 29

　　合同编号：

　　本机电设备买卖合同（“本合同”）由以下双方于______年______月______日在______签订。

　　卖方：______________________________

　　住所：________________________________________

　　企业（法人）营业执照注册号：____________________

　　法定代表（负责）人：____________________

　　买方： ______________________________

　　住所：________________________________________

　　企业（法人）营业执照注册号：____________________

　　法定代表（负责）人：____________________

　　买方和卖方以下合称为“双方”，单独称为“一方”。

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，就___________________设备买卖事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、合同标的及质量要求

　　1. 合同标的

　　本合同的标的为_____________________（“设备”）。

　　2. 质量要求

　　(a) 设备的技术和设计标准必须符合中国有关法律法规的规定，并且应满

　　足____________________________________颁发的

　　____________________________________标准。

关于买卖合同14

　　甲方（购方）：_____

　　乙方（供方）：_____

　　地址：_____

　　邮政编码：_____

　　电话：_____

　　法定代表人：_____

　　职务：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。

　　第一条订购产品名称、单位、单价、数量约定如下：

　　1、产品名称：_____ 。

　　2、单位：_____ 。

　　3、单价：_____ 。

　　4、数量：_____ 。

　　第二条产品质量按照国家规定的规格标准执行。

　　第三条包装要求和费用负担

　　1、包装材料及规格：_____。

　　2、每包净重：_____千克。

　　3、不同品种等级分别包装。

　　4、包装牢固，适宜装卸运输。

　　5、每包品种等级标签清楚。

　　6、包装费用由甲方负担。

　　第四条交货时间、地点

　　1、交货时间：_____ 。

　　2、交货地点：_____ 。

　　第五条验收方法：。

　　第六条运输方法及运费承担：_____ 。

　　第七条结算方式与期限：_____ 。

　　第八条甲方违约责任

　　1、甲方必须按合同规定收货，否则，应向乙方偿付少收部分总价值_____ ％的违约金。

　　2、甲方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值_____％的违约金。

　　3、甲方在乙方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向乙方偿付未付款部分总价值_____ ％的违约金。

　　第九条乙方违约责任

　　1、乙方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向甲方偿付少交部分总价值_____ ％的违约金。

　　2、乙方未按合同规定时间交货，每逾期_____ 天，应向甲方偿付迟交部分总价值_____ ％的违约金。

　　3、乙方包装不符合合同规定，应当返工，所造成的损失由乙方自负。

　　第十条甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分违约责任。

　　第十一条本合同有效期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　甲方（签章）：_____

　　乙方（签章）：_____

　　代表人：_____

　　_____年_____月_____日

关于买卖合同15

　　合同编号：

　　买卖合同

　　(机电设备类)

　　出卖人（乙方）：

　　买受人（甲方）：

　　签订地点：

　　签订日期：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　1 标的物（详细描述）

　　1.1 品名:

　　1.2 规格型号:

　　1.3 产地:

　　1.4 制造商:

　　2 数量

　　2.1 数量:

　　2.2 供货内容：

　　3 质量要求和技术标准

　　3.1 质量要求:

　　3.2 技术及设计制造标准:（可详见技术附件）。

　　4 价款和支付

　　4.1 合同价款:

　　小写:

　　大写:

　　4.2合同价款构成：

　　4.3验收合格后日内，乙方应携带相关资料到甲方办理付款履行审查审批手续。付款履行审查审批过程中，一个审查审批部门审查完毕后日内，乙方应将相关资料提交甲方下一个审查审批部门审查。

　　4.4外部合同、非封闭结算关联交易合同付款履行审查审批程序：

　　4.4.1 网下审查程序：买受人所属单位承办部门→买受人所属单位价格管理部门→买受人所属单位审计部门→买受人概预算与定额管理中心→买受人审计处（需审计处审查项目）

　　网下审查需出卖人提交：合同结算资料网下送审记录表、结算资料。

　　4.4.2网上审查程序：买受人所属单位业务主管部门→买受人所属单位财务部门→买受人所属单位合同主管部门→单位领导（机关职能处室、直属部门已经领导审批的不经过此步骤）→买受人企管法规处（需企管法规处审查项目）

　　网上审查时，出卖人应在买受人所属单位承办部门网上提交结算资料后将相关资料送交至买受人所属单位合同主管部门。

　　4.5乙方逾期办理付款履行审查审批手续或因乙方原因延误甲方办理付款履行审查审批手续时，每逾期一日或延误一日应当承担合同价款%的违约金。违约金的支付由甲方合同主管部门直接扣除。

　　4.6本买卖按下列第项方式支付

　　4.6.1 一次总付：验收合格，甲方在付款审查审批手续完成后日内向乙方全额付款。

　　4.6.2 分期支付：验收合格，甲方在付款履行审查审批手续完成后日内支付合同价款的%，其余%作为质量保证金，质保期满且无任何质量问题后日内支付。

　　4.6.3本买卖封闭结算关联交易管理范畴，按《辽河油田关联交易封闭结算管理暂行办法》中的规定付款。

　　4.7甲方向乙方支付价款前，乙方应先将符合甲方财务要求的发票提交给甲方。

　　4.8 乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责，甲方不承担此信息外的任何责任。

　　开户银行：

　　账号：

　　5 交付

　　5.1 交付方式:

　　5.2 交付时间和内容:

　　5.3 交付地点:

　　5.4 出卖人应提供的单证和资料:产品合格证、质检证、说明书、商检证。

　　5.5 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：随机备品详见清单。

　　5.6 合理损耗标准及计算方法：

　　6 包装

　　6.1 包装标准:

　　6.2 包装物的供应与回收及标识的具体要求:

　　6.3 包装费用由出卖人承担,双方另有约定除外。

　　6.4 包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由出卖人承担相应责任。

　　7 运输

　　7.1 运输方式:

　　发货地点:

　　到达地点：

　　收货人:

　　7.2 运费及相关费用承担:

　　7.3 出卖人交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由出卖人承担。

　　7.4 出卖人按照约定将货物交运后,买受人变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买受人承担。

　　8 验收与安装调试

　　8.1 验收

　　8.1.1买受人应在货到后日内，确定验收日期，并提前日通知出卖人，出卖人应委派人员参加验收。如果出卖人接到买受人通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意买受人单方进行验收并接受验收结果。如果买受人逾期未进行验收，视为已完成验收。

　　8.1.2验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。

　　8.1.3 验收结果与合同约定不符，出卖人应负责。

　　8.2 安装调试

　　8.2.1出卖人免费安装与调试。

　　8.2.2出卖人应在验收后日内完成对设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运转。买受人在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。

　　8.2.3安装工作完全符合合同要求和标准，并且运行成功，双方代表可在日内现场签署安装竣工书。但不免除出卖人在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。

　　8.2.4 设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标,经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的最后验收。

　　8.3 在安装调试期间，如果出卖人提供的设备、材料有缺陷或由于出卖人技术人员的指导错误或出卖人提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成买受人设备、材料损坏，出卖人应采取必要的补救措施，并赔偿买受人的损失。

　　8.4 双方对验收与安装调试过程中因设备技术和质量等方面出现异议，应提交产品质量和技术监督机构进行鉴定。

　　9 质量保证

　　9.1 质量保证期限自完成8.2.4约定事项之日起个月。

　　9.2质量保证期内，由于出卖人责任导致设备停用时，则质量保证期应按实际停用时

　　间相应顺延。

　　9.3质量保证期内，出现质量问题，出卖人不能按买受人的要求无偿返修或返修后质量仍不符合约定的，质量保证金将不再返还。

　　9.4买受人派员或委托第三方监造设备,并不替代或解除出卖人对产品质量的责任。 10 保密

　　双方因本合同所知悉的商业秘密承担保密义务。未经对方同意,不得以任何形式泄露给第三方或使用。

　　11 技术服务及培训

　　11.1出卖人负责买受人进行与本机电设备有关的技术培训。培训的目的是保证设备能够正常运行，使买受人掌握设备的整体结构和操作规程，达到能够独立进行设备管理及日常维护，具有初级故障诊断与处理能力的技术水平。

　　11.2培训内容

　　11.2.1 为维护及安装工作所必须的全部工作文件的讲解；

　　11.2.2 设备的安装和测试；

　　11.2.3 设备的操作和维护；

　　11.2.4设备的结构及与系统有关的知识。

　　12 违约责任

　　12.1 出卖人未按期交付货物，每逾期一日，应向买受人支付迟延交付部分货款金额％的违约金，同时负责赔偿给买受人造成损失。

　　12.2 买受人未按合同约定付款，每逾期一日，应向出卖人支付未付货款金额％的违约金。

　　12.3 如发生15.3.3情形, 买受人有权要求出卖人支付违约金，如给买受人造成损失的，出卖人还应承担赔偿责任。

　　12.4 出卖人未在约定的期限内完成对设备的安装调试,应赔偿由此给买受人造成的损失。

　　12.5 一方违反本合同第10条约定,应向对方承担赔偿责任。

　　12.6 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

　　13 不可抗力

　　13.1 由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一

【关于买卖合同】相关文章：

关于房屋买卖合同范本（通用7篇）04-16

关于安置房买卖合同模板锦集六篇04-03