监控系统工程合同书样本

甲方：资兴市三中

监控系统工程合同书样本

乙方：郴州市源晨电脑商行

签约时间：2017年10月18日

资兴市三中（以下简称甲方）现委托郴州市源晨电脑商行（以下简称乙方）承接资兴市三中校园监控系统的设计、施工及安装调试。经甲、乙双方充分友好协商，签订合同如下：

一、工程概况：

1、工程名称：资兴市三中校园监控系统工程。

2、工程地址：资兴市三中

3、工程概况：监控系统包括：系统设计、设备安装、系统调试等；

4、工程总金额为：人民币贰万捌仟伍佰伍拾柒元整（￥28557.00）。

二、甲乙双方的责任和义务

1．甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地施工用电和用水；并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

① 安排项目工程负责人及相关工作人员配合乙方施工人员进行工程施工； ② 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收；

③ 按时支付工程进度款。

2．乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料；在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

① 监控系统设计；

② 设备的安装调试；

③ 配合甲方进行工程验收，并对甲方相关人员进行系统设备使用及维护方面的培训。

三、工程施工及变更

1、施工进场时间：合同签订后天内；

2、工期：天内（如因甲方或环境及气候方面的原因影响到施工，则工期自动延期）；

3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

4、工程如需变更，经甲乙方友好协商，签订补充变更协议后，按照补充变更协议执行，补充变更协议将成为本合同的一部分。

四、工程验收

1、工程竣工后，甲方在接到乙方出具的书面工程验收申请报告后五天内须组织相关人员进行验收，否则视为验收合格。

2、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。

五、系统保证及工程维护

1、乙方向甲方提供的设备必须是全新原装的，在工程验收合格后壹年内，因设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。

2、乙方提供一年免费维护，一年后按成本维护，响应时间48小时

六、支付条款

1．系统工程安装调试完毕验收合格后五天内，甲方向乙方一次性付清合同总额的95%，即人民币贰万柒仟壹佰叁拾元整（￥27130.00）。

2．一年内设备运行正常甲方向乙方支付合同总额5%的余款，即人民币壹仟肆佰贰拾柒元整（￥1427.00）

3．付款方式：现金或转账

七、违约责任

1．甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

2．除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。

3．如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之五∕每天费用作为甲方的补偿。

4．如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之五∕每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方制服相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。

八、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。

九、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

十、合同生效及其它

1．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。 2．本合同所属的附件与本合同具有同等效力。〈附设备清单〉

3．本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

4．本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：

甲方代表签字：

乙方：

乙方代表签字：

合同附件：

监控工程设备清单

单位：元

监控系统工程合同书样本 [篇2]

甲方:

乙方:

甲方现委托（以下简称乙方）承担电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。

一、工程概况

1、工程名称: 错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。

2、工程地点:

3、工程内容: 错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。

《监控系统工程合同书样本》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

4、合同签订地：

二、双方的责任和义务

1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 ○

2按时支付工程进度款。 ○

2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的`设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。

三、工程的时间和进度

1、工期为自开工之日起至验收完毕，共日。

2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：

1 施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工； ○

2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度； ○

3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度； ○

4 在安装调试中停电小时以上或连续间歇性停电天以上； ○

5 因甲方决策不及时而影响工程进度； ○

6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度； ○

7 因不可抗力而延误工期。 ○

3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。

4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、人力不可抗拒因素

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在官场无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

五、工程及工程量的变更

1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方

案施工。

2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

六、工程验收

1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。

2、甲方按附件的设备配臵验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件商定之标准。

3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在日内达成处理意见。

4、甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收，视为验收合格。

5、有关验收的一切费用由甲方负担。

6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。

七、工程质量与售后服务

1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。

2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。

3、乙方对工程实行年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。

八、工程造价

监控设备金额为：元（人民币：元整）安装调试费金额为：元（人民币：元整）工程总造价为：元（人民币：元整）

九、工程付款方式

1、本合同签订之日起日内，甲方支付乙方工程总造价 %的预付款，作为定金及购臵相关工具和设备。

2、设备到场经双方验收后日内，甲方向乙方支付工程总造价 %的工程进度款。

3、工程验收合格之日起日内，甲方向乙方付清剩余 %的工程款项。

十、违约责任

1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。

3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方制服相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。

5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停

工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。

6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

十一、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

十二、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。十三、合同附则

1、本合同一式份，甲乙双方各执份。

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。

3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。

4、本合同未尽事宜双方协商解决。

甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：