2016二级建造师《法规知识》单选题冲刺练习

相关推荐

　　单项选择题

2016二级建造师《法规知识》单选题冲刺练习

　　1.下列法律中，属于行政法的是(　)。

　　A.《审计法》

　　B.《侵权责任法》

　　C.《反垄断法》

　　D.《城乡规划法》

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是行政法。《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城市房地产管理法》、《城乡规划法》、《建筑法》等属于行政法。

　　2.下列关于专利的说法，错误的是(　)。

　　A.发明专利权的期限为20年

　　B.专利包括发明、实用新型和外观设计

　　C.实用新型专利权的期限为10年

　　D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件

　　【答案】D

　　【解析】外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。

　　3.下列权利中，(　)是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

　　A.处分权

　　B.占有权

　　C.收益权

　　D.使用权

　　【答案】A

　　【解析】本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

　　4.行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府地章，规章制订者是(　)。

　　A.人大常委会

　　B.最高人民法院

　　C.国务院

　　D.国家行政机关

　　【答案】D

　　【解析】行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府见章。

　　5.注册商标的有效期为10年，自(　)之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。

　　A.核准注册

　　B.公告发布

　　C.注册商标申请人寄出申请书

　　D.商标局收到申请书

　　【答案】A

　　【解析】本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。

　　6.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位中负有"对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录"职责的是(　)。

　　A.主要负责人

　　B.技术负责人

　　C.项目负责人

　　D.法定代表人

　　【答案】A

　　【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责为：(1)建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度;(2)制订安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(4)对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

　　7.关于保证责任的表述中，不正确的是(　)。

　　A.保证合同生效后，保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任

　　B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

　　C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

　　D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是保证责任。保证合同生效后，保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

　　8.根据《注册建造师管理规定》第15条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是(　)。

　　A.甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

　　B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

　　C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

　　D.丁现年已61周岁

　　【答案】D

　　【解析】申请人有下列情形之一的，不予以注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。因此，只有D项符合题干要求。

　　9.《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成(　)。

　　A.工程重大安全事故罪

　　B.串通投标罪

　　C.重大劳动安全事故罪

　　D.重大责任事故罪

　　【答案】C

　　【解析】本题考核的是重大劳动安全事故罪。《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

　　10.下列属于行政处罚行为的是(　)。

　　A.拘役

　　B.罚金

　　C.撤职

　　D.没收违法所得

　　【答案】D

　　【解析】本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定，行政处罚的种类包括：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选D。拘役、罚金属于刑罚;行政拘留、罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分。

　　11.按照《建筑法》的规定，(　)可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

　　A.国务院

　　B.省级建设行政主管部门

　　C.省级环境保护主管部门

　　D.国家安全生产监督管理行政主管部门

　　【答案】A

　　【解析】本题考核的是强制监理的建筑工程的范围。按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

　　12.关于建筑工程发包的说法，正确的做法是(　)。

　　A.建设工程只能招标发包，不能直接发包

　　B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

　　C.建筑材料、建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购

　　D.总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标

　　【答案】D

　　【解析】本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种：招标发包和直接发包，A错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料、建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。

　　13.《建设工程安全生产管理条例》规定，(　)从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

　　A.建设单位

　　B.施工单位

　　C.勘察单位

　　D.监理单位

　　【答案】B

　　【解析】本题考核的是禁止无资质承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

　　14.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是(　)。

　　A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

　　B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

　　C.当事人可以经调解程序解决合同争议

　　D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

　　【答案】C

　　【解析】本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式，当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。

　　15.建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更(　)个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.14

　　【答案】A

　　【解析】本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

　　16.招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的(　)。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　【答案】B

　　【解析】本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

　　17.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以(　)作为结算工程价款的根据。

　　A.市场的平均价格

　　B.类似项目的结算价格

　　C.双方签订的备案合同

　　D.双方达成的补充协议

　　【答案】C

　　【解析】本题考核的是签订合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

　　18.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，三家都未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否需要重新发包，下列说法中正确的是(　)。

　　A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标

　　B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

　　C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

　　D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

　　【答案】A

　　【解析】评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。故选A。

　　19.不得视为投标人相互串通投标的情形是(　)。

　　A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

　　B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

　　C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

　　D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

　　20.某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是(　)。

　　A.相邻权

　　B.地役权

　　C.土地租赁权

　　D.建设用地使用权

　　【答案】B

　　【解析】根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权。因此，正确答案为B。

　　21.依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处(　)的罚款。

　　A.1万元以上10万元以下

　　B.5万元以上20万元以下

　　C.10万元以上50万元以下

　　D.50万元以上200万元以下

　　【答案】A

　　【解析】本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。

　　22.某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由(　)。

　　A.建设单位维修并承担维修费用

　　B.施工单位维修并承担维修费用

　　C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

　　D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

　　【答案】B

　　【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。

　　23.勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的(　)的罚款。

　　A.合同价款2%以上4%以下

　　B.合同价款4%以上8%以下

　　C.勘察费和设计费酬金1倍以上2倍以下

　　D.勘察费和设计费酬金2倍以上4倍以下

　　【答案】C

　　【解析】本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

　　24.下列各项中，不属于设计单位安全责任的是(　)。

　　A.科学设计的责任

　　B.提出建议的责任

　　C.承担后果的责任

　　D.编制安全技术措施

　　【答案】D

　　【解析】设计单位的安全责任包括：(1)科学设计的责任;(2)提出建议的责任;(3)承担后果的责任。

　　25.《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在(　)个工作日内进行核对。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.14

　　【答案】A

　　【解析】本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。

　　26.施工单位与建设单位订立总包合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由(　)负总责。

　　A.建设单位

　　B.施工单位

　　C.分包单位

　　D.工程监理单位

　　【答案】B

　　【解析】《建设工程安全生产管理条例》第24条规定："建设工程实行工程总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。"

　　27.关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是(　)。

　　A.施工人员的报酬

　　B.实际支出的材料价款

　　C.施工机械设备费用

　　D.发包方违约造成的损失

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是承包人工程价款的优先受偿权。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(3)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

　　28.根据《合同法》，下列关于可撤销合同的说法中正确的是(　)。

　　A.合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同

　　B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张

　　C.购买房屋后房价大跌，属于重大误解，购房人可申请撤销合同

　　D.当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭

　　【答案】B

　　【解析】本题考查可撤销合同。可撤销合同是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类有：因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈、胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A、C均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销，必须向人民法院或仲裁机构提起，B正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的，撤销权消灭，不是从合同订立之日开始，D错误。

　　29.某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定，分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定(　)。

　　A.因显失公平而无效

　　B.由于分包单位自愿签署而有效

　　C.仅对总承包单位和分包单位有效

　　D.因违反法律、法规强制性规定而无效

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是无效合同的类型。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

　　30.关于建设单位的质量责任和义务，下列行为不符合《建设工程质量管理条例》规定的是(　)。

　　A.应当依法将施工图送审

　　B.不得任意压缩合同工期

　　C.进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

　　D.不得将建设工程肢解发包

　　【答案】C

　　【解析】本题考查建设单位的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务主要包括：依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上，本题选C，因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修，而是要依法进行，具体是指：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。

　　31.当事人申请执行仲裁裁决，应当向(　)提出。

　　A.仲裁委员会的上级主管机关

　　B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

　　C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

　　D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院

　　【答案】D

　　【解析】本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

　　32.用人单位的下列行为中，符合《劳动合同法》规定的是(　)。

　　A.要求劳动者提供担保

　　B.以合理名义向劳动者收取财物

　　C.扣押劳动者的居民身份证

　　D.订立无终止时间的劳动合同

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是用人单位不得有的行为。《劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。

　　33.某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经(　)批准。

　　A.国务院发展计划部门

　　B.该省级发展计划部门

　　C.该省人民政府

　　D.该省建设行政主管部门

　　【答案】C

　　【解析】本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选C。

　　34.女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(　)。

　　A.高处、高温工作

　　B.低温、冷水作业

　　C.夜班劳动

　　D.矿山井下作业

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

　　35.下列各项中，可以进行仲裁的纠纷是(　)。

　　A.监护纠纷

　　B.婚姻纠纷

　　C.继承纠纷

　　D.劳动纠纷

　　【答案】D

　　【解析】根据《仲裁法》第3条规定，不能仲裁的纠纷包括：(1)婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。

　　36.《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的(　)倍(包含利率本数)。

　　A.1.5

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。

　　37.下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是(　)。

　　A.守法遵章的义务

　　B.接受安全生产教育培训的义务

　　C.安全事故隐患报告的义务

　　D.获得施工安全防护用品的义务

　　【答案】D.

　　【解析】获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利，注意区分权利和义务。

　　38.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响(　)，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

　　A.登记表

　　B.报告表

　　C.报审表

　　D.报告书

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

　　39.下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是(　)。

　　A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

　　B.国家有关规定投标人资格条件的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

　　C.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

　　D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

　　【答案】D

　　【解析】联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

　　40.关于节能产业政策的表述中，不正确的是(　)。

　　A.国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度

　　B.禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺

　　C.国家限制企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准

　　D.国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业

　　【答案】C

　　【解析】本题考核的是节能的产业政策。《节约能源法》规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。

　　41.某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担(　)。

　　A. 违约责任

　　B. 侵权责任

　　C. 行政责任

　　D.刑事责任

　　【答案】B

　　【解析】《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所、道旁或通道上挖坑、修绪、安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。

　　42.《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在(　)日内提出处理意见。

　　A.3

　　B.7

　　C.10

　　D.14

　　【答案】B

　　【解析】本题考核的是施工发现文物的报告和保护。《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

　　43.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验就开始实施该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织了竣工验收，12月2日竣工验收合格，则该工程的竣工日期为(　)。

　　A.11月15日

　　B.11月20日

　　C.11月30日

　　D.12月2日

　　【答案】A

　　【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

　　44.《建筑法》规定，建筑施工企业的(　)对本企业的安全生产负责。

　　A.法定代表人

　　B.项目负责人

　　C.专职安全生产管理人员

　　D.技术负责人

　　【答案】A

　　【解析】本题核的是施工单位的安全生产责任制度。《建筑法》规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

　　45.下列关于施工企业进行安全生产教育培训的说法，符合法律规定的是(　)。

　　A.仅要求作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训

　　B.作业人员如培训不合格，由本人签署保证下次培训合格的承诺后，方可上岗

　　C.新员工上岗前应当接受安全生产教育培训

　　D.特种作业人员只要经过安全作业培训即可上岗

　　【答案】C

　　【解析】本题考查作业人员的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定："施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。"所以还应对管理人员进行培训，A错误。安全生产教育培训不合格，根本不能上岗，B也错误。特种作业人员必须按照国家、有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业，D错误。

　　46.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限(　)。

　　A.与合同计划工期一致

　　B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止

　　C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

　　D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止

　　【答案】D

　　【解析】本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

　　47.根据《合同法》，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是(　)。

　　A.因欺诈、胁迫订立的合同

　　B.包含造成对方人身伤害而免责的合同

　　C.因欺诈而订立且损害国家利益的合同

　　D.无权代理订立的合同

　　【答案】A

　　【解析】本题考查合同效力。合同的变更、撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解，显失公平，因欺诈、胁迫而订立的合同，乘人之危而订立的合同未损害国家利益，A正确。此外，还应注意，可变更、可撤销合同只能向法院和仲裁机构申请变更或撤销，当事人自己不能行使。B属于无效免责条款，C属于无效合同，D属于效力待定合同。

　　48.《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设(　)标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

　　A.推荐性

　　B.国际

　　C.强制性

　　D.企业

　　【答案】C

　　【解析】本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

　　49.张阳15周岁，因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利，与某公司达成转让该专利的协议，则该转让协议(　)。

　　A.有效

　　B.效力未定

　　C.无效

　　D.可撤销

　　【答案】B

　　【解析】本题考查效力待定合同。效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括：限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳15周岁，属于限制行为能力人，转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此，其签订的合同为效力待定合同，必须经过其法定代理人追认后方能有效，因此本题应选B。

　　50.施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当(　)。.

　　A.向建设单位提出修改意见

　　B.向设计单位提出修改意见

　　C.直接修改设计

　　D.继续按图施工

　　【答案】A

　　【解析】本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

　　51.甲、乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是(　)。

　　A.不必通知乙，也不必经乙同意

　　B.应当通知乙，并经乙同意

　　C.应当通知乙，但不必经乙同意

　　D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙

　　【答案】C

　　【解析】本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人，有三种类型：合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。

　　52.《建设工程质量管理条例》规定，(　)收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

　　A.总监理工程师

　　B.勘察单位

　　C.建设单位

　　D.总设计师

　　【答案】C

　　【解析】本题考核的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。

　　53.如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应(　)。

　　A.向原发证机关声明作废并申请补办

　　B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发

　　C.向原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发

　　D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

　　【答案】D

　　【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

　　54.某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自(　)开始。

　　A.2014年3月2日

　　B.2014年3月7日

　　C.2014年3月20日

　　D.2014年3月31日

　　【答案】C

　　【解析】本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。

　　55.涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的(　)裁定并执行。

　　A.最高人民法院

　　B.高级人民法院

　　C.中级人民法院

　　D.基层人民法院

　　【答案】C

　　【解析】涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。

　　56.施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从(　)之日算起。

　　A.第一次付款期限届满

　　B.最后一次付款期限届满

　　C.每次付款期限届满

　　D.提交工程款支付申请

　　【答案】B

　　【解析】本题考核的是诉讼时效期间的起算。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》和《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

　　57.下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是(　)。

　　A.继承纠纷

　　B.抚养权纠纷

　　C.劳动纠纷

　　D.建设工程承包纠纷

　　【答案】D

　　【解析】根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选D。

　　58.关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是(　)。

　　A.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决

　　B.—方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行

　　C.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖

　　D.请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算

　　【答案】B

　　【解析】本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。

　　59.下列有关诉讼代理人的表述，不正确的是(　)。

　　A.民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人

　　B.法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人

　　C.委托人可以是法定代理人

　　D.委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属

　　【答案】D

　　【解析】委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属、有关的社会团体或者所在单位推荐的人，以及经人民法院许可的其他公民。

　　60.根据《行政诉讼法》的规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之曰起(　)日内提起上诉。

　　A.15

　　B.20

　　C.25

　　D.30