一级建造师《工程法规》临考猜题训练

相关推荐

一级建造师《工程法规》临考猜题训练

　　随着考试的临近,同学们进入了紧张备考的阶段,复习内容多,作业量较大,时间紧。为帮助大家备考，以下是小编为大家搜索整理的一级建造师考试训练题，希望能给大家带来帮助!

　　一级建造师《工程法规》临考猜题训练1

　　单选题

　　1、下列法律中，属于经济法的是()。

　　A.《标准化法》

　　B.《招标投标法》

　　C.《物权法》

　　D.《合同法》

　　参考答案：A

　　2、《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是( )。

　　A.法律

　　B.行政法规

　　C.地方性法规

　　D.部门规章

　　参考答案：C

　　3、当地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，下列说法正确的是( )。

　　A.不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

　　B.不能确定如何适用时，由国务院提出意见

　　C.国务院认为适用地方性法规的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决

　　D.国务院认为适用部门规章的，应决定在该部门适用地方性法规的规定

　　参考答案：B

　　共有15049人答过，平均正确率57.75%

　　4、法人在建设工程中的地位，主要表现在()。

　　A.所扮演的分包角色上

　　B.工程总承包合同约定的权利、义务中

　　C.具有民事权利能力和民事行为能力

　　D.工程建设参与方分工协作的关系中

　　参考答案：C

　　5、下列行为中，不得代理的行为是( )

　　A.工程承包

　　B.材料设备采购

　　C.诉讼

　　D.招标

　　参考答案：A

　　6、乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。

　　A.效力待定

　　B.无效

　　C.有效

　　D.经过乙催告甲后生效

　　参考答案：C

　　7、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同( )。

　　A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

　　B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

　　C.自当事人双方签字盖章后即生效

　　D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

　　参考答案：C

　　8、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是( )。

　　A.某项目经理

　　B.某项目工程部

　　C.某公立小学

　　D.某国家机关

　　参考答案：A

　　9、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。

　　A.其间构成了不当得利之债

　　B.其间构成了无因管理之债

　　C.其间构成了侵权之债

　　D.其间没有形成债的关系

　　参考答案：C

　　10、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

　　A.建设用地使用权

　　B.正在建造的船舶

　　C.交通运输工具

　　D.半成品

　　11、建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

　　A.工程竣工验收

　　B.工程验收合格

　　C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

　　D.合同双方约定的终止日

　　参考答案：C

　　12、根据《民法通则》的规定，属于承担民事责任方式的是( )。

　　A.返还财产

　　B.责令停产停业

　　C.暂扣或者吊销执照

　　D.没收违法所得，没收非法财物

　　参考答案：A

　　13、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是( )。

　　A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

　　B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

　　C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

　　D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

　　参考答案：C

　　14、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，( )在开工前依法可以不办理施工许可证。

　　A.投资45万元的厂房

　　B.造价为60万元的管道安装工程

　　C.建筑面积为250平方米的装修工程

　　D.建筑面积为350平方米的修缮工程

　　参考答案：C

　　15、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过( )个月。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.6

　　参考答案：A

　　16、建筑业企业资质证书有效期为()年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。

　　A.1年

　　B.2年

　　C.3年

　　D.5年

　　参考答案：D

　　17、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，( )。

　　A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人

　　B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

　　C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

　　D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

　　参考答案：B

　　18、下列情形中，属于注册建造师担任项目经理期间可以进行更换的是( )。

　　A.项目经理部调往别的施工项目任职

　　B.发包方同意更换项目负责人

　　C.发包方与建造师受聘企业变更了承包合同

　　D.项目经理无法适应工程所在地的气候条件

　　参考答案：B

　　19、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

　　A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

　　B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

　　C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

　　D.分包单位只对总承包单位负责

　　参考答案：C

　　20、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的'是()

　　A.涉及国家安全，国家秘密的项目

　　B.使用各级财政预算资金的项目

　　C.使用国有企业事业单位自有资金的项目

　　D.抢险救灾的项目

　　参考答案：B

　　参考答案：A

　　11、建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

　　A.工程竣工验收

　　B.工程验收合格

　　C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

　　D.合同双方约定的终止日

　　参考答案：C

　　12、根据《民法通则》的规定，属于承担民事责任方式的是( )。

　　A.返还财产

　　B.责令停产停业

　　C.暂扣或者吊销执照

　　D.没收违法所得，没收非法财物

　　参考答案：A

　　13、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是( )。

　　A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

　　B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

　　C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

　　D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

　　参考答案：C

　　14、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，( )在开工前依法可以不办理施工许可证。

　　A.投资45万元的厂房

　　B.造价为60万元的管道安装工程

　　C.建筑面积为250平方米的装修工程

　　D.建筑面积为350平方米的修缮工程

　　参考答案：C

　　15、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过( )个月。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.6

　　参考答案：A

　　一级建造师《工程法规》临考猜题训练2

　　1、以技术方案的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期内现金流入和流出的现金流量表是( )。

　　A.资本金现金流量表

　　B.投资各方现金流量表

　　C.财务计划现金流量表

　　D.投资现金流量表

　　2、价值工程中的寿命周期成本是指( )。

　　A.设计成本、生产成本以及使用维护成本

　　B.生产成本和使用维护成本

　　C.生产成本

　　D.设计成本

　　3、施工企业为职工缴纳工伤保险发生的费用应计入( )。

　　A.措施费

　　B.规费

　　C.企业管理费

　　D.人工费

　　4、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，企业按规定缴纳的施工现场工程排污费应计入( )。

　　A.安全文明施工费

　　B.措施项目费

　　C.规费

　　D.人工费

　　5、企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和( )之和。

　　A.购置成本

　　B.存货保险税费

　　C.订货成本

　　D.缺货成本

　　6、计算资金成本时，筹资费用一般作为( )进行处理。

　　A.筹资数额的扣除

　　B.资金占用费的增加

　　C.资金占用费的减少

　　D.筹资数额的增加

　　7、其他因素一定的情况下，企业采用积极的收账政策，可能会导致的后果( )。

　　A.应收账款减少

　　B.坏账损失增加

　　C.应收账款增加

　　D.坏账损失减少

　　8、工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由( )负责。

　　A.监理人

　　B.招标人

　　C.招投标管理部门

　　D.投标人

　　9、根据发包人与承包人签订的施工合同，某分项工程招标工程量为3000m3，单价为200元/m3，合同约定，当实际工程量与招标工程量偏差超过10%时可进行调价，调整系数为0.9或者1.1，该项工程实际工程量为3500m3，则总价应为( )万元。

　　A.60.080

　　B.69.600

　　C.69.000

　　D.77.000

　　10、根据《企业所得税法》，应纳税额的计算公式应为( )。

　　A.应纳税额=应纳税所得额×适用税率

　　B.应纳税额=收入总额×适用税率-减免税额-抵免税额

　　C.应纳税额=收入总额×适用税率

　　D.应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额11、设某斗容量1.5m3的正铲挖土机，挖4类土，深度在3m内，机械台班产量为5m3，与之配合的工人小组由4人组成，则单位产品的人工时间定额为( )工日。

　　A.0.75

　　B.0.80

　　C.1.00

　　D.1.25

　　12、根据我国现行的`《企业会计准则》，下列交易事项不应计入当期利润表的是( )。

　　A.当期购买的货物，但是货款定于下期支付

　　B.上期应收的欠款，但是当期才收到

　　C.当期应支付给员工的工资，但是到当期并未支付

　　D.上期已经收到当期应收的货物款项

　　13、某工程施工有新、旧两个技术方案可供选择，新方案需投资200万元，年生产成本为35万元;旧方案需投资130万元，年生产成本为45万元。设基准投资收益率为12%。若采用增量投资收益率评价两方案，则( )。

　　A.新方案优于旧方案

　　B.旧方案优于新方案

　　C.两个方案的效果相同

　　D.两个方案的折算费用相同

　　14、价值工程是一门不同于工业工程的管理技术，工业工程着重于研究作业、工序、时间等问题，而价值工程是从( )出发，设计出价值更高的产品。

　　A.产品的结构

　　B.产品的费用

　　C.产品的功能

　　D.产品的工艺流程

　　15、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，地方教育附加费属于( )。

　　A.规费项目清单

　　B.措施项目清单

　　C.税金项目清单

　　D.其他项目清单

　　16、编制设备及安装工程概算时采用了预算单价法，下列说法正确的是( )。

　　A.当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时宜采用预算单价法

　　B.当初步设计的设备清单不完备，或扩大综合单价不全时宜采用预算单价法

　　C.预算单价法是根据计算的设备安装工程量乘以安装工程预算单价，经汇总求得的

　　D.用预算单价法编制概算时，精确性较低

　　17、某施工企业投资100万元购人一台施工机械，计划从购买日起的未来5年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为8%，复利计息，则每年末应获得的净现金流人为( )万元。

　　A.100×(A/P，8%，5)

　　B.100×(F/P，8%，5)

　　C.100×(A/P，8%，6)

　　D.100×(A/F，8%，6)

　　18、某项目设计年生产能力10万台，年固定成本为1300万元，单台产品销售价格为1000元，单台产品可变成本为600元，单台产品营业税金及附加为200元。则该项目产销量的盈亏平衡点是( )台。

　　A.55500

　　B.57500

　　C.67500

　　D.65000

　　19、进行建设项目敏感性分析时，如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与对方案超额净收益的影响，应选取的分析指标为( )。

　　A.财务内部收益率与财务净现值

　　B.投资回收期与财务内部收益率

　　C.投资回收期与财务净现值

　　D.建设工期与财务净现值

　　20、某跨年度建设项目的合同总造价为50000万元，预计合同总成本40000万元，资产负债表日以前会计年度累计已确认的收人为30000万元，该工程现已完成工程进度的90%，则当期应确认的合同收入为( )万元。

　　A.6000

　　B.15000

　　C.27000

　　D.4500021、某建筑施工企业的房地产项目于2013年12月工程完工时共发生建筑安装施工费55万元，项目管理人员工资10万元，该企业行政管理部门发生的水电费5万元。根据现行《企业会计准则》，以上费用应计人工程成本的费用共( )万元。

　　A.55

　　B.15

　　C.65

　　D.60

　　22、某化工建设项目设计年生产能力5万吨，预计年固定总成本为400万元，产品销售价格800元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的100，产品变动成本620元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是( )。

　　A.100%

　　B.40%

　　C.80%

　　D.55%

　　23、某建设项目概算由三级概算组成，其中单项工程概算等于( )。

　　A.其所属单位工程概算之和

　　B.其所属建筑工程和安装工程概算之和

　　C.其所属单位工程概算和流动资金之和

　　D.其所属建筑工程、安装工程和工程建设其他费用之和

　　24、某租赁公司购买一台设备用于出租，设备的价格为64万元，可以租赁4年，每年年末支付租金，折现率为8%，附加率为3%，租赁保证金和担保费的时间价值忽略不计。则按附加率法计算的年租金为( )万元。

　　A.22.04

　　B.23.04

　　C.24.04

　　D.25.04

　　25、下列国际工程投标前的调查内容中，属于施工现场条件调查的是( )。

　　A.工程所在国的金融环境

　　B.工程所在国的经济发展情况

　　C.项目附近的服务设施

　　D.项目所在地的气候条件

　　26、测算人工定额时间消耗时，有效工作时间不包括( )。

　　A.基本工作时间

　　B.辅助工作时间

　　C.休息时间

　　D.准备与结束工作时间

　　27、某企业生产线原有一套旧方案，目前市场上有三种新方案可供选择。四种方案均不需要增加投资，各方案所需固定费用以及单位可变费用如下表所示：

　　当生产数量为5000个单位时，在经济上可行的方案是( )。

　　A.旧方案

　　B.新方案1

　　C.新方案2

　　D.新方案3

　　28、在编制项目投资估算时，涨价预备费以( )为基数计算。

　　A.建安工程费

　　B.人工费

　　C.建安工程费与设备及工器具购置费用之和

　　D.人工费与材料费之和

　　29、编制砌筑墙体预算定额人工消耗量指标时，基本用工包括( )。

　　A.砂浆调制用工

　　B.原材料超过定额规定搬运用工

　　C.筛砂子用工

　　D.人工幅度差

　　30、某技术方案投资现金流量的数据如表所示。则该技术方案的静态投资回收期为( )年。

　　A.5.20

　　B.5.25

　　C.5.40

　　D.6.00

　　一级建造师《工程法规》临考猜题训练3

　　1.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是( )。

　　A.良好行为记录信息的公布期限为5年

　　B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

　　C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

　　D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

　　【答案】B

　　【解析】《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作山之口起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理挟定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期跟，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

　　2.甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。

　　A.15

　　B.16

　　C.17

　　D.21

　　【答案】D

　　【解析】依照《合同法》第117条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。

　　3.某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则( )。

　　A.合同无效，不应支付工程款

　　B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

　　C.合同有效，不应支付工程款

　　D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

　　【答案】B

　　【解析】没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定，即违反法律、行政法规的强制性规定，该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。故选项B正确。

　　4.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。

　　A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

　　B.承包人可根据实际情况部分接受货物

　　C.由于双方已变更合同，乙应暂停送货

　　D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

　　【答案】D

　　【解析】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

　　5.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是( )。

　　A.经乙同意后方可解除合同

　　B.乙有权要求对方继续履行合同

　　C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

　　D.甲承包商不享有随时解除合同权

　　【答案】C

　　【解析】承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

　　6.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在( )小时内赶赴工地现场。

　　A.12

　　B.24

　　C.48

　　D.36

　　【答案】B

　　【解析】根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

　　7.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照( )。

　　A.一般保证承担保证责任

　　B.连带责任保证承担保证责任

　　C.部分连带责任保证承担保证责任

　　D.由双方认定的第三方确定保证责任

　　【答案】B

　　【解析】保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

　　8.下列权利证书中，不可以进行质押的是( )。

　　A.股权证书

　　B.存单

　　C.仓单

　　D.房屋产权证书

　　【答案】D

　　【解析】可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。

　　9.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的.是( )。

　　A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

　　B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利

　　C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

　　D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

　　【答案】A

　　【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。

　　10.注册建造师有权( )。

　　A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

　　B.在两个或两个以上单位受聘或执业

　　C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

　　D.对本人执业活动进行解释和辩解

　　【答案】D

　　【解析】《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。

　　一级建造师《工程法规》临考猜题训练4

　　1.关于定金和定金合同的说法中，正确的有( )。

　　A.定金合同于一方当事人交付定金时生效

　　B.定金数额如超过主合同标的额的 20%，定金合同不成立

　　C.定金数额如超过主合同标的额 20%的部分，超过部分不产生定金效力

　　D.定金数额不能超过主合同标的额的 30%。

　　E.定金合同是实践性合同

　　【答案】ACE

　　【解析】定金合同是实践性合同，交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不生效。

　　2.安全生产中从业人员的权利包括( )。

　　A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

　　B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

　　C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

　　D.接受安全生产教育培训的义务

　　E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

　　【答案】ABC

　　【解析】施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：(1)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权 ;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权

　　获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(5)请求民事赔偿权。A项属于施工安全生产的知情权和建议权，B属于批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。

　　3.下列属于保证担保范围的有( )。

　　A.主债权

　　B.抵押权

　　C.主债权的利息

　　D.违约金

　　E.损害赔偿金

　　正确答案：ACDE

　　参考解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　4.下列选项中，属于无效合同的有( )。

　　A.材料供应商和建设单位联合欺诈施工单位签订的采购合同

　　B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

　　C.施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同

　　D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

　　E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

　　【答案】AB

　　【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段签订合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

　　5.有关评标委员会的规定，说法正确的有( )。

　　A.评标委员会的成员人数为 5 人以上单数

　　B.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3

　　C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

　　D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

　　E.评标委员会由招标代理机构负责组建

　　【答案】ABCD

　　【解析】《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

　　依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

　　6.施工单位的( )等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

　　A.垂直运输机械作业人员

　　B.安全生产管理人员

　　C.起重信号

　　D.安装拆卸工

　　E.爆破作业人员

　　【答案】ACDE

　　【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

　　7.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时( )。

　　A.立项

　　B.竣工

　　C.设计

　　D.施工

　　E.投产使用

　　【答案】CDE

　　【解析】本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声、废气、废水、固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

　　8.红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是( )。

　　A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册

　　B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销

　　C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予个月的宽展期

　　D.如公司未能在2015年月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

　　E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

　　【答案】ACD

　　【解析】根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。

　　9.某施工企业借用其他企业承担某建设工程，工程完工后，建设单位以施工合同无效为由拒绝支付工程款，则下列说法中正确的有( )。

　　A.该合同无效，发包人也不需支付工程款

　　B.该合同有效，发包人应当支付工程款

　　C.该合同无效，但如果竣工验收合格，发包人仍需支付工程款

　　D.该合同无效，但即使竣工验收不合格，但修复后竣工验收合格，发包人仍需支付工程款

　　E.该合同有效，但必须工程竣工验收合格后，发包人才需支付工程款

　　【答案】CD

　　【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

　　10.民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是( )。

　　A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律强制力

　　B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，仲裁庭可以根据和解协议作出调解书

　　C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

　　D.在诉讼中和解的，达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书

　　E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力

　　【答案】AD

　　【解析】当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据原仲裁协议申请仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的，当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。

　　11.下列投标文件应当按否决投标处理的情形有( )。

　　A.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

　　B.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

　　C.投标文件未通过资格预审

　　D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

　　E.投标人有串通投标、弄虚作假、等违法行为

　　【答案】ABDE

　　【解析】有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;()投标人有串通投标、弄虚作假、等违法行为。

　　12.关于联合体投标，下面说法正确的是( )。

　　A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

　　B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效

　　C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

　　D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同

　　E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

　　【答案】ACE

　　【解析】《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A、C、E正确。

　　13.按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有( )。

　　A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类

　　B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。

　　C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告

　　D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

　　E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的`不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限

　　【答案】ABC

　　【解析】A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

　　14.下列选项中，不可以进行抵押的财产有( )。

　　A.使用权不明或有争议的财产

　　B.高等学校的教学大楼、学生宿舍

　　C.抵押人所有的房屋

　　D.建设用地使用权

　　E.交通运输工具

　　【答案】AB

　　【解析】不得抵押的财产包括：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。

　　可以抵押的财产包括：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;()法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

　　15.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有( )。

　　A.甲有权要求乙承担民事责任

　　B.甲有权要求丙承担民事责任

　　C.甲无权要求丙承担民事责任

　　D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿

　　E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

　　【答案】ABE

　　【解析】本题综合考核总、分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。

　　16.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有( )。

　　A.在试用期间被证明不符合录用条件的

　　B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

　　C.被依法追究民事责任的

　　D.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

　　E.依照企业破产法规定进行重整的

　　【答案】AB

　　【解析】《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6) 被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员的情形。

　　17.甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为( )。

　　A.2015年4月5日

　　B.2015年4月12日

　　C.2015年4月20日

　　D.2015年5月10日

　　E.2015年5月20日

　　【答案】 BCDE

　　【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

　　1.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;

　　2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

　　3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

　　在该案例中，竣工日期应为施工单位第一次提交竣工验收报告算起。