试题

监理工程师《合同管理》考前预测试题

时间:2025-05-14 21:54:58 试题 我要投稿
  • 相关推荐

2016年监理工程师《合同管理》考前预测试题

  一、单项选择题

2016年监理工程师《合同管理》考前预测试题

  1、监理评标的量化比较通常采用(  )对各投标人的综合能力进行对比。

  A.评标价法

  B.综合评分法

  C.加权打分法

  D.专家评审法

  答案:B

  解析: 监理评标的量化比较通常采用综合评分法对各投标人的综合能力进行对比。依据招标项目的特点设置评分内容和分值的权重。招标文件中说明的评标原则和预先确定的记分标准开标后不得更改,作为评标委员的打分依据。

  2、下列关于资格预审和资格后审的说法,正确的是(  )。

  A.资格预审与资格后审可以同时使用

  B.公开招标的项目,实行资格后审

  C.邀请招标的项目,实行资格后审

  D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别

  答案:C

  解析: 对于公开招标的项目,实行资格预审。邀请招标的项目,实行资格后审。资格预审和资格后审不同时使用,二者的审查时间是不同的,但二者的审查内容是一致的。

  3、FIDIC《施工合同条件》规定,在合同履行过程中,某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿,工程师应以(  )为判定准则。

  A.承包商的报价是否包括对该事件的费用

  B.该事件是否由不可抗力事件造成

  C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

  D.该事件是否非承包商原因造成

  答案:C

  解析: 某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿,工程师不是简单看承包商的报价内包括或未包括对此事件的费用,而是以作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见作为判定准则。

  4、按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定,如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应(  )。

  A.受限额限制

  B.不超过中标的合同金额

  C.不受限额限制

  D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额

  答案:C

  解析: 依据合同通用条款的规定,承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿的最高限额,若未约定,则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失,赔偿的责任限度则不受限额的限制。

  5、材料设备采购招标中,下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中,不正确的是(  )。

  A.有利于投标竞争

  B.工程进度与供货时间关系

  C.资金计划

  D.人员配备

  答案:D

  解析: 划分合同包时应主要考虑的因素包括:①有利于投标竞争;②工程进度与供货时间关系;③市场供应情况;④资金计划。

  6、当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应通知对方。合同自(  )时解除。

  A.发出通知

  B.通知到达对方

  C.对方签认通知

  D.对方签认通知送达主张人

  答案:B

  解析: 当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的,则应当在办理完相应手续后解除。

  7、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中,不正确的是(  )。

  A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

  B.有丰富的政府机关人脉

  C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

  D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

  答案:B

  解析: 招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。为了保证完满地完成代理业务,必须取得建设行政主管部门的资质认定。招标代理机构应具备的基本条件包括:①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力;③有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。

  8、依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中不正确的是(  )。

  A.材料运抵施工现场后,承包人与发包人共同清点

  B.到货材料的规格与合同约定不符,承包人不可以代为调剂串换

  C.材料设备接收后移交承包人保管,发包人需支付保管费用

  D.到货材料数量多于合同的约定时,发包人应将多余部分运出工地

  答案:B

  解析: 发包人在其所供应的材料设备到货前24小时,应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点;发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时,承包人可以代为调剂串换,发包方承担相应的费用;到货材料数量多于合同约定的数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。

  9、(  )一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。

  A.综合评估法

  B.价格折算法

  C.最低价评标法

  D.评分法

  答案:A

  解析: 综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度,按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。采用综合评估法,可以将这些因素折算为货币、分数或比例系数等,再作比较。综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。

  10、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为(  )。

  A.固定单价

  B.固定总价

  C.综合单价

  D.成本加酬金

  答案:D

  解析: 成本加酬金合同,是指发包人负担全部工程成本,对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工,如灾后修复工程;或采用新技术、新工艺施工,双方对施工成本均心中无底,为了合理分担风险采用此种方式。

  11、担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循(  )的原则。

  A.平等、自愿、公平、公正

  B.平等、公开、公平、公正

  C.平等、公开、公平、诚实信用

  D.平等、自愿、公平、诚实信用

  答案:D

  解析: 担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同,被担保合同是主合同,主合同无效,从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

  12、一方当事人在履行合同过程中发生困难,另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循(  )。

  A.公正原则

  B.诚实信用原则

  C.团结互助原则

  D.公平原则

  答案:B

  解析: 当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密的义务。当事人首先要保证自己全面履行合同约定的义务,并为对方履行义务创造必要的条件。当事人双方应关心合同履行情况,发现问题应及时协商解决。一方当事人在履行过程中发生困难,另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。

  13、依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是(  )。

  A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

  B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

  C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周

  D.委托人拒付合理化建议奖

  答案:B

  解析: 监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。如果l4日内未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,监理人可终止合同,也可自行暂停履行部分或全部监理业务。

  14、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间的,应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息自(  )起。

  A.开工日期前7天

  B.承包人发出预付通知之日

  C.开工之日

  D.约定应付之日

  答案:D

  解析: 发包人不按时支付预付款,承包人在约定时间7天后向发包人发出预付通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工。发包人应从约定应付之日起,向承包人支付应付款的贷款利息。

  15、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定,下列文件中,不属于对监理人有约束力的是(  )。

  A.监理委托函

  B.实施过程中与委托人签署的补充条件

  C.监理合同专用条件

  D.工程变更申请书

  答案:D

  解析: 对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的“合同”协议外,还包括以下文件:①监理委托函或中标函;②建设工程委托监理合同标准条件;③建设工程委托监理合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  16、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以(  )的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  A.投标截止日

  B.签订合同日

  C.基准日

  D.竣工日

  答案:C

  解析: 价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以基准日的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

  17、发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括(  )。

  A.提前竣工的机器设备要求

  B.提前竣工时间

  C.提前竣工所需的追加合同价款

  D.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施

  答案:A

  解析: 提前竣工协议应包括以下方面的内容:①提前竣工时间;②发包人为赶工应提供的方便条件;③承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;④提前竣工所需的追加合同价款等。

  18、评标委员会以标底衡量报价得分时,首先应(  )。

  A.按评标规则计算各项得分

  B.确定标底

  C.确定入围的有效投标

  D.比较投标书的优劣

  答案:C

  解析: 评标委员会以标底衡量报价得分时,评标委员会首先以预先确定的允许报价浮动范围(例如±5%)确定入围的有效投标,然后按照评标规则计算各项得分,最后以累计得分比较投标书的优劣。

  19、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人(  )。

  A.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

  B.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

  C.仍应无偿负责处理有关设计问题

  D.不再负责处理有关设计问题

  答案:B

  解析: 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工,设计人仍应负责上述工作,但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方以补充协议商定。

  20、根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至(  )之日止。

  A.竣工移交

  B.工程师签发工程接收证书

  C.工程师颁发履约证书

  D.结清单生效

  答案:D

  解析: 合同有效期指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。在该期限内,施工承包合同对业主和承包商均有法律约束力。

  21、监理合同示范文本规定,因(  ),属于监理服务的额外工作。

  A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间

  B.委托人要求增加的监理工作范围

  C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作

  D.承包方原因,使监理工作受到阻碍,从而增加的工作内容

  答案:C

  解析: “额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

  22、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于(  )。

  A.合同实施期的暂列金额

  B.承包商部分工程的预付款

  C.业主的履约保证金

  D.作为承包商严格履行合同义务的措施

  答案:D

  解析: 保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中,作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。当承包商有一般违约行为使业主受到损失时,可从该项金额内直接扣除损害赔偿费。

  23、有关监理合同酬金的叙述,不正确的说法是(  )。

  A.额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额

  B.一般情况下,新建、改建、扩建的工程,工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收

  C.按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法

  D.监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,所获得的经济奖励=工程费用节省额×报酬比率

  答案:C

  解析: 额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额。一般情况下,新建、改建、扩建的工程,工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收。按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是我国现行的监理费用计算方法之一,但它并不是国际上常用的方法。监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,所获得的经济奖励一工程费用节省额×报酬比率。

  24、施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后(  )天内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

  A.56

  B.14

  C.15

  D.28

  答案:B

  解析: 不可抗力事件发生后,承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施,尽量减少损失,并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件继续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况,并于不可抗力事件结束后14天内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

  25、评标委员会一般按照择优的原则推荐(  )名中标候选人。

  A.1~3

  B.Z

  C.1

  D.1~2

  答案:A

  解析: 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人,也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐l~3名中标候选人。

  26、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中,由于飓风天气,一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重,则应由(  )。

  A.业主自行承担全部损失

  B.业主和保险公司协商分担损失

  C.保险公司承担全部损失

  D.保险公司承担一半损失

  答案:C

  解析: 建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:①自然事件,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故,是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。

  27、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位,关于指定分包商施工中协调管理的说法,正确的是(  )。

  A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理

  B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理

  C.指定分包商的施工由发包人协调管理

  D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

  答案:A

  解析: 由于指定分包商是与承包商签订分包合同,因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位,对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。

  28、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月,合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.02,实际竣工月计算的调价系数Pn=1.03,施工最后一个月支付工程进度款时,应取用的调价系数为(  )。

  A.1.0

  B.1.O2

  C.1.O3

  D.1.O7

  答案:B

  解析: 在承包商应负责原因的延误过程中,后续支付时,分别计算应竣工日和实际支付日的调价款,通过对比后按照对业主有利的原则执行。

  29、如果工程师未能及时补发书面指示,又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函(  )个工作日内未作出确认或拒绝答复,则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

  答案:A

  解析: 如果工程师未能及时补发书面指示,又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函2个工作日内未作出确认或拒绝答复,则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

  30、担保方式中的保证是指(  )。

  A.保证人和债权人的约定

  B.保证人和债务人的约定

  C.债务人和债权人的约定

  D.公证人和债权人的约定

  答案:A

  解析: 保证是指保证人与债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

  31、按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按(  )的顺序进行。

  A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

  B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

  C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

  D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

  答案:C

  解析: 《合同法》规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,可以协议补充。不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行,则对于价款或报酬不明的,可按订立合同时履行地的市场价格履行。

  32、承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议,需经(  )同意。

  A.设计单位

  B.施工单位负责人

  C.发包人

  D.工程师

  答案:D

  解析: 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则须经工程师同意。

  33、下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是(  )。

  A.和解

  B.调解

  C.行政复议

  D.仲裁

  答案:D

  解析: 合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。行政复议不属于合同争议的解决方式。其中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。如果当事人之间有仲裁协议,争议发生后又无法通过和解和调解解决,则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。因此,与和解和调解相比,仲裁更有强制执行法律效力。

  34、依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是(  )。

  A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

  B.违约金和定金不可以同时选用

  C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

  D.违约金和赔偿损失可以同时使用

  答案:D

  解析: 承担违约责任的方式包括:①继续履。②采取补救措。③赔偿损失,这种方式是承担违约责任的主要方式。④支付违约金。违约金与赔偿损失不能同时采用。⑤定金罚则。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款。但是,这两种违约责任不能合并使用。按照《合同法》规定,承担违约责任的条件采用严格责任原则。

  35、某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是(  )。

  A.接受该优惠条件

  B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考

  C.拒绝接受该优惠条件

  D.将该投标人的投标按废标处理

  答案:C

  解析: 公开招标和邀请招标均应举行开标会议,体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议,所有投标人均应参加,并邀请项目建设有关部门代表出席。开标时,由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后,工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。所有在投标致函中提出的附加条件、补充声明、优惠条件、替代方案等均应宣读,如果有标底也应公布。开标过程应当记录,并存档备查。开标后,任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价,也不允许再增加优惠条件。

  36、在施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺,经工程师批准后,应由(  )。

  A.承包人办理申报手续,发包人承担费用

  B.承包人办理申报手续,承包人承担费用

  C.发包人办理申报手续,承包人承担费用

  D.发包人办理申报手续,发包人承担费用

  答案:B

  解析: 《建设工程施工合同(示范文本)》规定,如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时,由责任者依法承担相应责任。

  37、无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下(  )。

  A.没有代理权而为的代理行为

  B.超越代理权而为的代理行为

  C.在代理人授权范围内的代理

  D.代理权终止后的代理行为

  答案:C

  解析: 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况:①没有代理权而为的代理行为;②超越代理权而为的代理行为;③代理权终止后的代理行为。

  38、依据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则(  )。

  A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

  B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担

  C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担

  D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

  答案:D

  解析: 若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时,有权要求承包商增加或更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

  39、在FIDIC《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括(  )。

  A.对承包合同的履行有经验

  B.在合同的解释方面有经验

  C.能流利地使用合同中规定的交流语言

  D.对该争端所涉及的工程非常熟悉

  答案:D

  解析: 争端裁决委员会的成员应满足的要求如下:①对承包合同的履行有经验;②在合同的解释方面有经验;③能流利地使用合同中规定的交流语言。

  40、经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人,由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系,下列说法正确的是(  )。

  A.在合同履行期间,债权人可以强制要求第三人履行债务

  B.若第三人违约,当事人可直接向其追究违约责任

  C.当事人之间的权利义务关系不改变

  D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人

  答案:C

  解析: 合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为:①部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;②在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务;③第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任,即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

  41、某小型勘察项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同(  )。

  A.无效

  B.甲方同意有效

  C.成立

  D.备案登记后成立

  答案:C

  解析: 《合同法》第三十六条规定,法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。

  42、在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和单价金额不一致,应当(  )。

  A.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

  B.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可

  C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可

  D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

  答案:D

  解析: 商务标中出现以下情况时,由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认,作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字,则按投标人违约对待,不仅投标无效,而且没收其投标保证金。修正错误的原则是:投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致时,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。

  43、施工中发生不可抗力事件,承包人应迅速采取措施,并在不可抗力事件结束后(  )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,以及预计清理和修复费用。

  A.36

  B.56

  C.24

  D.48

  答案:D

  解析: 不可抗力事件发生后,承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施,尽量减少损失,并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,以及预计清理和修复的费用。发包人应尽力协助承包人采取措施。

  44、某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是(  )。

  A.提前工期1个月给予承包人奖励

  B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

  C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

  D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

  答案:B

  解析: 本题考查的是施工进度管理。用施工期与合同工期比较,判定承包商的施工是提前竣工,还是延误竣工。本题的合同工期为20个月,施工期为21个月,所以工期延误1个月。工程师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。

  45、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人(  )。

  A.只能要求债务人履行债务

  B.只能要求保证人履行债务

  C.不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

  D.可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

  答案:D

  解析: 连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

  46、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是(  )。

  A.合同工期

  B.竣工日期

  C.施工期

  D.合同有效期

  答案:A

  解析: 用施工期与合同工期比较,从而确定是工程提前还是延误。

  47、关于设计招标的说法,正确的是(  )。

  A.招标文件中应有具体的工作量

  B.评标时不考虑设计资历

  C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

  D.开标时应按报价高低排定标价次序

  答案:C

  解析: 设计投标书的评审包括以下内容:①设计方案的优劣;②投入、产出经济效益较;③设计进度快慢;④设计资历和社会信誉;⑤报价的合理性。

  48、在评标委员会成员中,不包括(  )。

  A.招标人代表

  B.技术专家

  C.投标人代表

  D.经济专家

  答案:C

  解析: 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中,以随机抽取方式确定。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会,已经进入的应当更换,保证评标的公平和公正。

  49、无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下(  )。

  A.没有代理权而为的代理行为

  B.超越代理权而为的代理行为

  C.在代理人授权范围内的代理

  D.代理权终止后的代理行为

  答案:C

  解析: 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况:①没有代理权而为的代理行为;②超越代理权而为的代理行为;③代理权终止后的代理行为。

  50、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是(  )。

  A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

  B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

  C.施工图设计文件应满足省工省料的需要

  D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要

  答案:D

  解析: 设计深度要求包括:设计标准可以高于国家规范的强制性规定,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要;初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。

  二、多项选择题

  1、FIDIC《施工合同条件》规定,解决合同争议的方法包括(  )。

  A.双方协商

  B.提交工程师决定

  C.通过诉讼解决

  D.提交仲裁机构裁决

  E.提交争端裁决委员会决定

  答案:A,B,D,E

  解析: 解决合同争议的方式如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。这也是解决合同争议的程序。

  2、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有(  )。

  A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

  B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

  C.合同中未约定履行的顺序

  D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

  E.对方的对价给付是可能履行的义务

  答案:C,D,E

  解析: 合同履行中的抗辩权包括:①同时履行抗辨权;②后履行抗辩权;③先履行抗辩权。其中,同时履行抗辩权的适用条件包括:①由同一双务合同产生互负的对价给付债务;②合同中未约定履行的顺序;③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务;④对方的对价给付是可能履行的义务。

  3、总承包方式的缺点包括(  )。

  A.单一的合同责任

  B.固定工期、固定费用

  C.设计方案不一定是最优方案

  D.减少设计变更

  E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

  答案:C,E

  解析:

  与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较,项目建设总承包方式对发包人而言,在实施项目的管理有较为突出的优点:①单一的合同责任;②固定工期、固定费用;③可以缩短建设周期;④减少设计变更;⑤减少承包人的索赔。总承包方式对发包人而言,也有一些不利的因素:①设计不一定是最优方案;②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

  4、下列文件中,属于施工合同组成部分的有(  )。

  A.合同协议书

  B.工程报价单或预算书

  C.投标文件中的施工组织设计

  D.工程量清单

  E.规范及有关技术文件

  答案:A,B,D,E

  解析: 合同文件的组成包括:①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。

  5、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察,但有些投标人未参加该现场考察,则(  )。

  A.参加现场考察投标人的费用自行承担

  B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担

  C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

  D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

  E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

  答案:A,C,D

  解析: 招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。设置此程序的目的,一方面让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件、施工条件以及周围环境条件,以便于编制投标书;另一方面也是要求投标人通过自己的实地考察确定投标的原则和策略,避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任。参加现场考察投标人的费用自行承担。

  6、施工合同示范文本规定,可以顺延工期的条件有(  )。

  A.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

  B.承包人原因导致的停电

  C.分包人的施工干扰

  D.发包人不能按合同约定日期支付预付款,致使工程不能正常进行

  E.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

  答案:A,D,E

  解析: 按照施工合同范本的规定,可以顺延工期的条件包括:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

  7、下列关于竣工验收的说法正确的有(  )。

  A.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收

  B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

  C.工程严禁任何部分甩项竣工

  D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过日

  E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

  答案:A,E

  解析: 承包人应当在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为合同附件;因特殊原因,发包人要求甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议;工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日,为承包人修改后提请发包人验收的日期。

  8、某施工合同履行过程中,承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用,并已经征得工程师的同意,则发包人应(  )。

  A.承担变更费用

  B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担

  C.顺延此项变更导致延误的工期

  D.自行享有获得的工程收益

  E.与承包人协议工程收益的分享

  答案:B,C,E

  解析: 施工中承包人不得因施工方便而要求对原工程设计进行变更。承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则须经工程师同意。未经工程师同意承包人擅自更改或换用,承包人应承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人的合理化建议,所发生费用和获得收益的分担或分享,由发包人和承包人另行约定。

  9、采取公开招标方式进行设计招标时,应对(  )进行审查。

  A.能力

  B.资格

  C.资金

  D.经验

  E.年龄

  答案:A,B,D

  解析: 无论是公开招标时对申请投标人的资格预审,还是邀请招标时采用的资格后审,审查的基本内容都包括:①资格审查;②能力审查;③经验审查。

  10、采用FIDIC《施工合同条件》的工程,工程师在认为必要时,可以就(  )发布变更指令。

  A.改变原定的施工顺序

  B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

  C.任何联合竣工检验

  D.协调几个承包商施工的干扰

  E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

  答案:A,B,C

  解析: 工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:①对合同中任何工作工程量的改变;②任何工作质量或其他特性的变更;③工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;④删减任何合同约定的工作内容;⑤进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作;⑥改变原定的施工顺序或时间安排。

  11、采用FIDIC《施工合同条件》时,承包商认为如果采纳其建议(  ),将提出变更建议。

  A.可加速完工

  B.可降低业主实施、维护或运行工程费用

  C.为业主带来其他利益

  D.可避免缴纳税费

  E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

  答案:A,B,C,E

  解析: 承包商提出变更建议,可以向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能:①加速完工;②降低业主实施、维护或运行工程的费用;③对业主而言能提高竣工工程的效率或价值;④为业主带来其他利益。

  12、按照《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有(  )。

  A.订立损害社会公共利益的合同

  B.必须招标的项目未招标订立的合同

  C.订立显失公平的合同

  D.因重大误解而订立的合同

  E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

  答案:C,D,E

  解析: 有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:①因重大误解而订立的合同;②在订立合同时显失公平的合同;③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

  13、施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有(  )。

  A.未按招标文件的要求予以密封的

  B.明显不符合技术标准要求的

  C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的

  D.投标附有招标人不能接受的条件

  E.投标报价明显低于市场价格的

  答案:B,C,D

  解析: 在初评阶段,评标委员会以招标文件为依据,审查各投标书是否为响应性投标,确定投标书的有效性。检查内容包括:投标人的资格、投标保证有效性、报送资料的完整性、投标书与招标文件的要求有无实质性背离、报价计算的正确性等。未作实质性响应的重大偏差包括:①没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;②没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章;③投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限;④明显不符合技术规格、技术标准的要求;⑤投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;⑥投标附有招标人不能接受的条件;⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求。所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。

  14、根据《合同法》的规定,由于一方严重违约,对方解除合同后,合同中约定的(  )条款仍然有效。

  A.质量

  B.结算

  C.仲裁

  D.清理

  E.担保

  答案:B,C,D

  解析: 根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。合同的权利和义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。此外,合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。

  15、建设合同管理的基本方法有(  )。

  A.严格执行建设工程合同管理法律法规

  B.普及相关法律知识,培训合同管理人才

  C.设立合同管理机构,配备合同管理人员

  D.建立合同管理制度目标

  E.推行合同管理办法正确答案

  答案:A,B,C,D

  解析: 本题考查建设工程合同管理的基本方法。(1)严格执行建设工程合同管理法律法规;(2)普及相关法律知识,培训合同管理人才;(3)设立合同管理机构,配备合同管理人员;(4)建立合同管理制度目标;(5)推行合同示范文本。

  16、下列关于施工质量控制的说法正确的有(  )。

  A.质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到的则予以拒收

  B.双方对质量有争议,由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

  C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

  D.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由发包人承担

  E.工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担

  答案:A,B

  解析: 质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到的则予以拒收。双方对质量有争议,由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定。承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。

  17、在材料采购合同中,交货质量的验收方法有(  )。

  A.经验鉴别法

  B.因果分析法

  C.物理试验

  D.化学实验

  E.直方图法

  答案:A,C,D

  解析: 对采购材料质量验收的方法包括以下几种:①经验鉴别法,即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后,判定质量是否符合要求;②物理试验,根据对产品的性能检验目的,可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等;③化学实验,即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验,以确定其内在质量。

  18、在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括(  )。

  A.投标人资质

  B.监理规划

  C.总监理工程师业绩

  D.监理单位业绩

  E.监理费报价

  答案:A,D,E

  解析: 评标委员会对监理投标书进行审查评阅,主要考察的方面有以下几个方面:①投标人的资质;②监理大纲;③拟派项目的主要监理人员;④人员派驻计划和监理人员的素质;⑤监理单位提供用于工程的检测设备和仪器,或委托有关单位检测的协议;⑥近几年监理单位的业绩及奖惩情况;⑦监理费报价和费用组成;⑧招标文件要求的其他情况。

  19、建设工程监理合同属于(  )。

  A.建设工程合同

  B.委托合同

  C.居间合同

  D.技术合同

  E.双务合同

  答案:B,E

  解析: 双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。建设工程监理是双务合同、委托合同。

  20、下列对设计人员设计错误的处理,正确的是(  )。

  A.由于设计人员错误造成损失,设计人应负责采取补救措施,应免收直接受损失部分的设计费

  B.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变

  C.损失严重的,应向发包人支付赔偿金

  D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算,写入相关条款

  E.赔偿金累计总额应不超过设计费用

  答案:A,C,D

  解析: 由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分率的数额。

  21、在下列选项中,需要重新招标的是(  )。

  A.投标截止时间止,投标人少于3个的

  B.经评标委员会评审后否决所有投标的

  C.投标截止时间止,投标人少于5个的

  D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的

  E.投标截止时间止,投标人少于4个的

  答案:A,B

  解析: 有下列情形之一的,招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标:①投标截止时间止,投标人少于3个的;②经评标委员会评审后否决所有投标的。

  22、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款,现建设单位对甲单位的一项债权到期,但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法,正确的有(  )。

  A.施工企业可以行使代位权

  B.施工企业可以行使撤销权

  C.施工企业应以建设单位名义行使权利

  D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

  E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

  答案:B,D,E

  解析: 该企业行使了撤销权,撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限,其发生的费用由债务人承担。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。

  23、在工程项目建设过程中,可采用的担保方式有(  )。

  A.投标人提供投标保函

  B.中标人提供担保公司出具的履约保证书

  C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函

  D.发包人提供的在建工程留置权担保

  E.承包人提交的预付款保函

  答案:A,B,C,E

  解析:在建设工程的过程中,保证是最为常用的一种担保方式,如施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款保证等。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人,由于对保证人的信誉要求比较高,建设工程中的保证人往往是银行,也可能是信用较高的其他担保人,如担保公司。这种保证应当采用书面形式。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函,而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。

  24、工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时,以下做法正确的有(  )。

  A.划清施工进度拖延的责任

  B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上

  C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上

  D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力

  E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作,同时要求相应缩短合同工期

  答案:A,B,D

  解析: 对索赔报告中要求顺延的工期,在审核中应注意:①划清施工进度拖延的责任。②被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。只有位于关键线路上工作内容的滞后,才会影响到竣工日期。但有时也应注意,既要看被延误的工作是否在批准进度计划的关键路线上,又要详细分析这一延误对后续工作的可能影响。因为若对非关键路线工作的影响时间较长,超过了该工作可用于自由支配的时间,也会导致进度计划中非关键路线转化为关键路线,其滞后将导致总工期的拖延。此时,应充分考虑该工作的自由时间,给予相应的工期顺延,并要求承包人修改施工进度计划。③无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力,但他不可以扣减合同工期。

  25、合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利,承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有(  )。

  A.政府机关

  B.法人的分支机构

  C.大学所属二级学院

  D.事业单位

  E.社会团体

  答案:A,B,D,E

  解析:合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。B选项属于其他组织中的内容,A、D、E选项是法人的内容,也就是具有法人条件的行政法人、事业单位、社会团体可以作为合同法律关系的主体。

  26、甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务约定由丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为(  )。

  A.甲、乙公司作为合同主体不变

  B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

  C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

  D.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任

  E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

  答案:A,B,E

  解析: 合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为:①部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;②在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务;③第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事的债务方承担违约责任,即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

  27、在下列选项中,需要重新招标的是(  )。

  A.投标截止时间止,投标人少于3个的

  B.经评标委员会评审后否决所有投标的

  C.投标截止时问止,投标人少于5个的

  D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的

  E.投标截止时间止,投标人少于4个的

  答案:A,B

  解析: 有下列情形之一的,招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标:①投标截止时间止,投标人少于3个的;②经评标委员会评审后否决所有投标的。

  28、施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,正确的是(  )。

  A.保证合同无效

  B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

  C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

  D.材料供应商可以要求建设单位付款

  E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

  答案:A,D

  解析: 合同的生效应当建立在诚实信用原则的基础上,未经施工企业授权的分公司是没有权利与材料供应商提供连带责任保证的,所以该保证合同无效。由于分公司是为建设单位购买材料,所以材料供应商可以要求建设单位付款。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。由于分公司并未经施工企业的授权,所以施工企业不承担担保责任。

  29、《合同法》规定的合同生效条件包括(  )。

  A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

  B.当事人意思表示真实’

  C.合同当事人签字或盖章

  D.合同应当采用书面形式

  E.不违反法律或社会公共利益

  答案:A,B,E

  解析: 合同生效应当具备的条件包括:①当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;②意思表示真实;③不违反法律或者社会公共利益。

  30、建筑工程一切险加保了第三者责任险,下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有(  )。

  A.工地内第三者对工程造成的损害

  B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

  C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡

  D.工地外第三者对工程造成的损害

  E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害

  答案:B,C

  解析: 建筑工程一切险如果加保第三者责任险,则保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:①在保险期限内,因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失;②被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。

【监理工程师《合同管理》考前预测试题】相关文章:

监理工程师《合同管理》考前试题05-25

2017监理工程师《合同管理》考前预测题06-25

监理工程师《合同管理》考前测试题01-12

2016监理工程师《合同管理》考前模拟试题01-19

2016监理工程师《合同管理》考前冲刺试题04-02

2016监理工程师《案例分析》考前预测试题04-08

2017监理工程师合同管理预测试题07-19

2016监理工程师《合同管理》预测试题04-18

2016监理工程师合同管理预测试题03-12