- 相关推荐
监理工程师《投资控制》精选题及答案（精选8份）
在日常学习和工作中，我们经常跟试题打交道，试题是命题者根据一定的考核需要编写出来的。什么类型的试题才能有效帮助到我们呢？以下是小编为大家整理的监理工程师《投资控制》精选题及答案，希望对大家有所帮助。
监理工程师《投资控制》精选题及答案 1
2016年监理工程师《投资控制》精选题及答案
第 1 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：b
第 2 题
对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
a.自行
b.请求主管部门
c.请求人民法院
d.请求工商行政管理部门
正确答案：c
第 3 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
a.开标
b.发出中标函
c.提交履约保证
d.开工
正确答案：c
第 4 题
fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
a.合同签字日
b.下达开工令
c.基准日
d.风险事件发生日
正确答案：c
第 5 题
建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
a.1个月
b.3个月
c.6个月
d.12个月
正确答案：c
第 6 题
项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
a.委托代理
b.法定代理
c.指定代理
d.转代理
正确答案：a
第 7 题
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
a.要约到达受要约人之前
b.承诺通知到达要约人之前
c.承诺通知发出之前
d.承诺通知到达要约人之后
正确答案：a
第 8 题
承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
a.工程延误索赔
b.工程变更索赔
c.工程加速索赔
d.合同工期索赔
正确答案：c
第 9 题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
b.修改招标文件后重新招标
c.改为直接发包
d.用原招标文件重新招标
正确答案：b
第 10 题
某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：c
第 11 题
在订立合同时( )即可采用格式条款。
a.与对方协商一致
b.通知对方
c.未与对方协商
d.在要约中明确
正确答案：c
第 12 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。
a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
d.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案：d
第 13 题
能够作为保证人的是( )。
a.法人的职能部门
b.公司
c.学校
d.幼儿园
正确答案：b
第 14 题
某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
a.按实际交货数量支付
b.按订购数量支付
c.待供货方补足数量后再按订购数量支付
d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
正确答案：b
第 15 题
实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
a.总监理工程师
b.监理人
c.发包人
d.总监理工程师代表
正确答案：c
第 16 题
(2009年)下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
a.发布招标公告、开标、审查投标人资格
b.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
c.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
d.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
正确答案：b
第 17 题
承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
a.发包人承担
b.承包人承担
c.发包人和承包人共同分担
d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案：a
第 18 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
a.审查单位与监理单位共同承担
b.承包人与审查单位连带承担
c.承包人全部承担
d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
正确答案：c
第 19 题
作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的'风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。
a.发包人
b.承包商
c.工程师
d.特殊分包商
正确答案：a
第 20 题
(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工 1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009 年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
a.自2月1日始，至12月5日止
b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止
d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a
第 21 题
某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。
a.原设计人对变更的设计不承担责任
b.该部分设计成果需经原设计人审查批准
c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
正确答案：a
第 22 题
按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
a.签发工程接收证书日
b.颁发履约证书日
c.结清单生效曰
d.签发最终支付证书日
正确答案：c
第 23 题
《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.造成质量缺陷的责任方
正确答案：d
第 24 题
某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车( )。
a.不用归还委托人
b.归还委托人即可
c.归还委托人，并应支付折旧费
d.归还委托人，并应支付租赁费
正确答案：b
第 25 题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。
a.可拒绝赔偿
b.不得提出异议
c.可中止履行义务
d.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案：d
第 26 题
《中华人民共和国合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
正确答案：d
第 27 题
索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。
a.赔偿或补偿
b.奖励或补偿
c.惩罚或赔偿
d.鼓励或补偿
正确答案：a
第 28 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。
a.工程验收通过
b.承包人送交了竣工验收报告
c.办理完移交工程手续
d.发包人支付了竣工结算款
正确答案：c
第 29 题
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
a.委托人增加监理工作内容较多
b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
c.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案：c
第 30 题
工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。
a.24小时
b.48小时
c.7天
d.14天
正确答案：b
监理工程师《投资控制》精选题及答案 2
1、建设工程发包单位迫使承包方以( )。
A、低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
B、低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C、低于标底的价格竞标，不得任意压缩定额工期
D、低于预算的价格竞标，不得任意压缩定额工期
2、监理工程师应当按照工程( )的要求，对建设工程实施监理。
A、监理大纲 B、监理规范 C、项目质量 D、项目工期
3、建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为( )提出规范化的要求。
A、工程建设监理
B、工程建设行为
C、工程建设监理的任务和服务内容
D、监理工程师的职业准则
4、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是( )。
A、对设计方案的技术可行性分析
B、对设计方案的技术经济分析
C、对设计方案进行优化
D、限额设计
5、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。
A、相应的专业技术职务，并在其专业许可
B、相应的执业资格证书，并在其执业资格证书许可
C、相应的职称证书，并在相应职称等级许可
D、相应的资质等级证书，并在资质等级许可
6、施工监理机构的层次不包括( )。
A、决策层 B、协调层和执行层 C、管理层 D、作业层
7、我国建设工程监理的特点之一是作为( )。
A、政府管理职能的补充
B、政府管理职能的转变
C、国家强制推行的`制度
D、国家鼓励发展的制度
8、在固定总价合同条件下，通货膨胀( )。
A、对业主和承包商均没有风险
B、对业主来说没有风险，对承包商来说风险大
C、对业主来说风险小，对承包商来说风险大
D、对业主和承包商均有风险
9、下列关于信息沟通的表述中，不正确的是( )。
A、信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程
B、沟通手段基于计算机网络技术，不包括其它传统沟通方式
C、信息沟通应贯穿建设工程项目全过程
D、沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息
10、施工阶段项目监理机构的监理人数不少于( )个。
A、4 B、10 C、5 D、3 11、项目监理机构应当配备满足监理工作需要的( )。
A、所有监理设施 B、主要建立设施
C、所有检测设备和工具 D、常规检测设备和工具
12、工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则( )的要求。
A、守法 B、诚信 C、公正 D、科学
13、目标规划和计划与目标控制都具有( )。
A、指导性 B、实施性 C、动态性 D、循环性
14、在设计阶段，对投资控制和质量控制均有作用的工作是( )。
A、优化设计 B、限额设计 C、技术经济分析 D、审核概算
15、信息是( )。
A、事物的客观规律 B、客观实体属性的反映
C、各种消息的汇总 D、信息就是知识
16、文件归档的含义是( )。
A、建设、施工、监理、设计、勘察等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位档案机构移交
B、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设工程中形成的文件向建设单位档案机构移交
C、文件形成单位完成其工作后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构
D、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的工程文件向建设单位档案机构移交，建设单位汇总后向档案管理部门移交
17、监理规范对建立资料的管理要求是( )。
A、及时整理，真实完整，分类有序，总监负责，专人具体实施，及时归档等
B、来源可靠，真时及时，分专业组织，专人管理，及时归档等
C、总监负责，及时整理，准确无误，分专业组织等
D、专人负责，及时收集，及时整理，真实完整，及时归档等
18、归档文件立卷原则是( )。
A、一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷
B、工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷
C、竣工图可以按照单位工程、专业等组卷
D、立卷不宜过厚，一般不超过40㎜
19、建立工程监理文件档案收文时应该做到( )
A、按照信息特点进行分类登记，记录：名称、摘要、发放单位、编号、收文时间
B、进行登记，记录：名称、摘要、发放单位、发放时间
C、进行登记，记录：名称、发放单位、编号、收文日期、收文人
D、进行登记，记录：名称、摘要、发放单位、发放日期、编号
20、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用( )予以确认。
A、联系单 B、变更单 C、通知单 D、回复单
答案： ABBCB CCBBD DACAA CAAAC
监理工程师《投资控制》精选题及答案 3
1、监理工程师编制的施工进度控制工作细则所包括的内容之一是( )。
A.施工进度控制目标分解图
B.施工机械进场时间安排
C.施工准备工作时间安排
D.施工资源需求进度计划表
答案：A
解析：监理工程师编制的施工进度控制工作细则，包括(1)施工进度控制目标分解图;(2)施工进度控制的主要工作内容和深度。
2、受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制( )。
A.施工总进度计划
B.监理进度计划
C.设计总进度计划
D.单位工程施工进度计划
答案：B
解析：在设计阶段和施工阶段的监理，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制监理进度计划，以确保进度目标的实现。
3、在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的( )。
A.经济措施
B.合同措施
C.组织措施
D.技术措施
答案：C
解析：进度控制的组织措施主要包括：
(1)建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工;
(2)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络;
(3)建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度;
(4)建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等;
(5)建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。
4、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是( )。
A.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工
答案：C
解析：固定节拍流水施工和加快的`成倍节拍流水施工。
5、在双代号网络计划中，关键工作是指( )的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B.持续时间最长
C.两端节点均为关键节点
D.自由时差最小
答案：A
解析：在双代号网络计划中，关键工作是指总时差最小的工作。而最迟完成时间与最早完成时间相差最小的工作就是总时差最小的工作，就是关键工作。
6、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是( )。
A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
答案：B
解析：流水施工工艺参数：流水强度和施工过程;空间参数：施工段和工作面;时间参数：流水节拍、流水步距和流水施工工期。
7、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度汁划的方法是( )。
A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差
B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间
C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化
D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差
答案：B
解析：在网络计划实施中，当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度汁划的方法是：压缩关键线路上该工作后续工作的持续时间。
8、监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应( )。
A.确定设计委托方式及设计合同形式
B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
答案：C
解析：监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格控制。
9、
在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.单代号网络计划中由关键工作组成
C.单代号搭接网络计划中时距之和最大
D.双代号时标网络计划中无波形线
答案：D
解析：选项A：双代号网络计划中由关键节点组成的线路不一定是关键线路。
选项B.单代号网络计划中由关键工作组成的线路不一定是关键线路。
选项C.时距是单代号搭接网络计划中相邻两项工作之间的时间差值，时距之和最大并不决定是否为关键线路。
选项D：凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。
监理工程师《投资控制》精选题及答案 4
1.我国建设工程法律法规体系中，《建设工程安全生产管理条例》属于( )。
A.部门规章
B.行政规章
C.行政法规
D.法律
2.《建筑法》明确指出，工程监理企业应当根据建设单位的委托，( )地执行监理任务。
A.独立、自主
B.客观、公正
C.及时、准确
D.严格、高效
3.建设工程监理的主要任务是( )。
A.协调和配合设计单位，力求使设计、投资合理化
B.控制建设工程的投资、进度和质量
C.协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用
D.协助业主制定建设工程质量目标规划
4.除国家另有规定外，对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行( )。
A.备案制
B.核准制
C.审批制
D.公示制
5.为了使勘察、设计、施工、材料设备供应单位和工程监理企业依法履行各自的责任和义务，在工程建设中必须实行( )。
A.工程招标投标制
B.建设工程监理制
C.合同管理制
D.项目法人责任制
6.监理工程师执业内容的基础是( )管理。
A.投资
B.组织
C.合同
D.技术
7.以下对工程监理企业综合资质标准的表述，正确的是( )。
A.具有独立法人资格且注册资本不少于300万元
B.具有8种以上工程类别的专业甲级工程监理资质
C.注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于l2人
D.企业具有必要的工程试验检测设备
8.下列选项中，( )属于工程监理的直接成本。
A.经营性业务开支，包括为招揽监理业务而发生的广告费、宣传费、有关合同的公证费等
B.用于监理工作的常规检测工器具、计算机等办公设施的购置费和其他仪器、机械的租赁费
C.劳动统筹、医疗统筹、福利基金、工会经费、人身保险、住房公积金、特殊补助
D.按照国家规定，工程监理企业应交纳的各种税金总额
9.为了提高并客观地评价目标控制的效果，需要提高目标规划和计划的质量。为此，必
须( )。
A.认真分析拟建建设工程自身的客观规律性
B.大致明确该工程的基本技术要求
C.正确认识和处理投资、进度、质量三大目标之间的关系
D.合理确定并分解目标
10.建设工程投资控制追求的最高目标是( )。
A.在投资目标分解的较高层次上，实际投资在有些情况下超过计划投资
B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资不超过计划投资
C.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资
D.在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情况
11.建设工程节约投资的可能性主要在( )阶段。
A.施工
B.招标
C.验收
D.设计
12.代理型CM模式又称为( )CM模式。
A.风险型
B.纯粹的
C.保险型
D.特殊的
13.公开招标方式的第一轮竞争择优活动是( )。
A.投标资格预审
B.编制施工招标文件
C.编制标底
D.评标
14.以下对建设工程施工阶段特点的表述，错误的是( )。
A.持续时间长
B.合同关系简单
C.风险因素多
D.合同争议多
15.为完成施工阶段质量控制任务，监理工程师应当做好的'工作是( )。
A.检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境
B.及时处理费用索赔，并协助业主进行反索赔
C.审查施工单位施工进度计划，确认其可行性并满足建设工程控制性进度计划要求
D.审核施工单位提交的工程结算书
16.按风险( )可将风险分为纯风险和投机风险。
A.影响范围
B.产生的原因
C.持续时间的长短
D.造成的不同后果
17.在风险事件发生前，建设工程风险管理的首要目标是( )。
A.使潜在损失最小
B.减少忧虑和相应的忧虑价值
C.使实际损失减少到最低程度
D.满足外部的附加义务
18.下列建设工程目标控制措施中，对于由于业主原因导致的目标偏差，优先采取的是
( )。
A.技术措施
B.经济措施
C.组织措施
D.合同措施
19.下列有关损失控制的表述，错误的是( )。
A.损失控制是一种主动、积极的风险对策
B.在风险对策的决策中应首先考虑选择损失控制
C.损失控制方案应是预防损失措施和减少损失措施的有机结合
D.损失控制措施的选择应当进行多方案的技术经济分析和比较
20.在建设工程风险损失控制计划的具体措施中，( )是在建设工程施工过程中常用的预防损失措施，如地基加固、周围
建筑物防护、材料检测。
A.合同措施
B.管理措施
C.技术措施
D.组织措施
CBBAC CDBDC DBABA DACBC
监理工程师《投资控制》精选题及答案 5
1 题
(2009年)技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的( )文件。
A.概算
B.修正概算
C.预算
D.修正预算
正确答案：B
第 2 题
建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是( )。
A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
正确答案：B
第 3 题
某吊装构件施工过程包括12组构件，该施工过程综合时间定额为6台班/组，计划每天安排2班，每班2台吊装机械完成该施工过程，则其持续时间为( )天。
A.36
B.18
C.8
D.6
正确答案：B
第 4 题
某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4，流水节拍为2天，间歇时间之和为2天，则工期为( )天。
A.8
B.10
C.12
D.14
正确答案：D
第 5 题
在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是( )。
A.匀速进展横道图比较法
B.前锋线比较法
C.非匀速进展横道图比较法
D.S曲线比较法
正确答案：D
第 6 题
(2009年)建设工程竣工决算的内容不包括( )。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工工程平面示意图
D.竣工工程施工图预算
正确答案：D
第 7 题
现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于( )不同。
A.编制原理
B.编制对象
C.编制形式
D.编制单位
正确答案：A
第 8 题
见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为( )。
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
正确答案：D
第 9 题
采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由( )负责。
A.项目监理机构
B.招标人
C.招标投标管理机构
D.投标人
正确答案：B
第 10 题
对建设项目环境管理提出的`"三同时"要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须( )。
A.同时开工、同时竣工、同时投产使用
B.同时设汁、同时施工、同时投产使用
C.同时开工、同时竣工、同时验收
D.同时设计、同时开工、同时验收
正确答案：B
第 11 题
利用( )可以对后期工程的进展情况进行预测。
A.香蕉曲线
B.S曲线
C.前锋线
D.横道图
正确答案：A
第 12 题
施工过程中，监理单位见证取样的试验费用应该由( )支付。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工和监理单位共同
正确答案：A
第 13 题
一般质量事故，调查组由( )建设行政主管部门组织。
A.省、自治区、直辖市级
B.地区级
C.市、县级
D.乡级
正确答案：C
第 14 题
为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是( )。
A.单位工程动用时间
B.土建工程完工日期
C.一季度进度目标
D.二期(年)工程进度目标
正确答案：A
第 15 题
当某项工作进度出现偏差，为了不使总工期及后续工作受影响，在( )情况不需要调整进度计划。
A.该工作为关键工作
B.该工作为非关键工作，此偏差超过了该工作的总时差
C.该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，但超过了自由时差
D.该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，也未超过自由时差
正确答案：D
第 16 题
采用估算工程量单价合同时，要求( )。
A.实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更
B.发包方只向承包方给出发包工程的有关分部分项工程的工程量，对单价无任何要求
C.发包方与承包方之间具有高度的信任
D.发包方只向承包方给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，不需对工程量作任何规定
正确答案：A
第 17 题
建设工程中的质量事故，往往在一些工程部位中经常发生，这体现了工程质量事故的( )。
A.复杂性
B.严重性
C.可变性
D.多发性
正确答案：D
第 18 题
在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则( )。
A.必定影响其随后工作的最早开始时间
B.必定影响工程总工期
C.该项工作必定变为关键工作
D.对其后续工作及工程总工期无影响
正确答案：A
第 19 题
在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与
最早完成时间的差值为该工作的( )。
A.自由时差
B.总时差
C.时间间隔
D.时距
正确答案：B
第 20 题
根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无
法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔( )。
A.工期、成本和利润
B.工期、成本，不能索赔利润
C.成本、利润，不能索赔工期
D.工期，不能索赔成本和利润
正确答案：B
监理工程师《投资控制》精选题及答案 6
一、填空
1、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置（解除）,特殊情况下如需（解除）,必须经过值长同意。
2、带电装表接电工作时，应采取防止（短路）和（电弧灼伤）的安全措施。
3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（危险因素）、防范措施及（事故紧急处理措施）。
4、凡在离地面（2）m及以上的地点进行的工作，都应视作（高处）作业。
５、变压器在运行中，其总损耗是随负载的变化而变化的，其中(铁耗)是不变的，而(铜耗)是变化。
６、随着负载的变化，变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时，其效率将最高。
７、电焊变压器必须有较高的(电抗)，而且可以(调节) ，其外特性应是(陡降)的。
８、绝缘处理工艺主要包括（预烘、浸漆和干燥）三个过程。
９、异步电动机做耐压试验时，当电压升到（半值）后，应逐渐升至全值，一般不少于（10 秒），以免受冲击电压的影响，然后保持（1）分钟，再降至（半值）以下切断电源。
10 、交流控制电机可分为（伺服电机、测速发电机和自整角机）三大类。
11 、触点的电磨损是由触点间（电弧）或（电火）的高温使触点金属气化和蒸以造成的，机械磨损是由于触点接触面（撞击）造成的。
12 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片（磁阻很小），电弧上部磁通大都进入（栅片），使电弧周围空气中的磁场分布形式（上疏下密），将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧，使起弧电（高于），电源电压并产（阴极）效应，栅片又大量吸收电弧的（热量），所以电弧被熄灭。
13 、触点压力有（终压力）和（初压力）之分。触点的终压力主要取决于触点的（材料）与导体的允许（温升）以及电机（稳定性），触点被压力对于交流接触器一般按终压力的（65%~90%）调整，直流接触器按终压力的（60%~80%）调整。
14 、电磁式断电器的释放电压（电流）值，取决于衔铁时的（吸上后最终间隙）其（弹簧压力）。
15 、三相绕组转子异步电动机用频敏变阻器起动，起动过程是其等效电阻的变化是从（大）变（小），其电流变化是从（小）变到（大）。
16 、同步电动机的起动方法有（辅助电动机）起动法，（调频）起动法，（异步）起动法。最常用的是（异步）起动性。
17 、自耦变压器具有多个（抽头），以获得不同（变比）。笼型电动机采用自耦变压器起动，其起动电流和起动转矩均按变比的（平方）倍降低。此种方法适用容量（较大）的.能正常工作并接成（ Y）形而不接（Y）-（Δ）起动的笼型电动机。
18 、绕线转子异步电动机应频敏变阻器起动。若刚起动时起动转矩过大，有机械（冲击），但起动完毕后稳定转速又过低，短接时冲击电流较大，这时可在上下铁心之间（增加）气隙。
19 、桥式起重机下放重物时，电动机产生的电磁转矩和重物力矩方向（相反），当电动机串入电阻越多时，重物下降速度（越快）。
20 、功率表的量程包括（电流、电压和功率）三种。
21 、为使磁电子测量机械能测量较大的电压，一般需在测量机构的线路中（串接电阻）。所测电压越大（串接电阻阻值越大）。
22 、磁电子仪表只能用来测量（直流电），且使用时要注意通电。如想用其测量（极性），必须配上整流器组（交流电）子仪表。
23 、常见负反馈的四种组态是（电压并联、电压串联、电流串联和电流并联）。
24 、当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时，反向电流会突然增大，该反向电压值被称为（反向击穿电压），此现象被叫做（反向击穿）现象。
25 、为使晶闸管能够可靠地触发，要求触发脉冲具有一定的（幅度）和（宽度），尤其是带感性负载时，脉冲具有一定有（宽度）更为重要。
26 、从变压器的下部截门补油会使变压器底（脏物）冲入绕组内，影响变压器的（绝缘）和（散热）。
27 、判断导线接头发热的方法通常有（示温蜡片监视、用测温仪监视、色漆变化现象）。
28 、在电气设备上工作，保证安全的技术措施是（停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌及设置临时遮栏、工作完恢复送电）。
29 、将电压互感器停电时，应先断开（有关保护自动装置）后断开（电压互感器）。
31 、零序电压在接地故障点（最大），故障点距保护安装处越近，该处的零序电压（越大）。
32 、瓦斯继电器装在变压器（油箱）和（油枕）之间的联接管道中。
33 、时间继电器的作用是（延），中间继电器的作用是（中转）和（放大），信号继电器的作用是（动作指示），在继电保护装置中，它们都采用（电磁）式结构。
34 、电压继电器有（过电压）和（欠电压）两种。一般都采用（电磁）式，与电流继电器不同之处在于，电压继电器的（线圈匝数多）且（线径小）。
35 、变压器的故障可分为（内部故障和外部故障）两点。
36、做空载器空载试验时，为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全，一般都在(低压)侧接仪表和电源，而使(高压)侧开路。
37、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)(空载损耗)。
38、三相异步电动机的安全绕组，若采用单层绕组，则总线圈数等于(总槽数一半)，若采用双层叠绕组，则总线线圈数等(总槽数)，而每极每相含有 Z1/ （ 2Pm) 个线圈。
二、选择题
１、直流电动机如要实现反转，需要对调电柜电源的极性，其励磁电源的极性（ A ）。
Ａ、保持不变Ｂ、同时对调Ｃ、变与不变均可
２、在（ C ）中，由于电枢电源很小，换向较容易，同时都不设换向极。
Ａ、串励直流电机Ｂ、直流测速电机Ｃ、直流同服电机 Ｄ、交磁电机扩大机
３、变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放（ A ）。
Ａ、低压绕组Ｂ、高压绕组Ｃ、中压绕组
４、修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数比原来少了一些，则变压器的空载电流与原来相比（ A ）。
Ａ、减少一些Ｂ、增大一些Ｃ、小于
５、三相异步电动机，若要稳定运行，则转差率应（ C ）临界转差率。
Ａ、大于Ｂ、等于C 、小于
６、一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为 220/380 Ｖ，其接法应是（ B ）。
Ａ、Ｙ / △ Ｂ、△ / Ｙ Ｃ、△ / △ Ｄ、Ｙ / Ｙ
７、电动力灭弧，当电流较小时，电动力（ A ）。考虑定有两个断口，一般适用（ C ）做灭弧装置。
Ａ、很小Ｂ、很大Ｃ、交流接触器Ｄ、直流接触器
８、容量较小的交流接触器采用（ B ）装置，容量较大的采用（ A ）装置。
Ａ、栅片灭弧Ｂ、双断口触点灭弧Ｃ、电动力灭弧
９、桥式起重机主钩电动机下放空钩时，电动机工作在（ B ）状态。
Ａ、正转电动Ｂ、反转电动Ｃ、侧转反接
10 、在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中，频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是（ B ）。
Ａ、由小变大Ｂ、由大变小Ｃ、恒定不变
11 、在匀强磁场中，通电线圈承受电磁转短最小的位置，在线圈平面与磁力线夹角等于（ B ）处。
Ａ、 0 ℃ Ｂ、 90 ℃ Ｃ、 45 ℃
12 、在纯电容电路中，已知电压的最大值为Ｕ m ：电流最大值多Ｉ m ，则电路的无功功率为（ C ）。
Ａ、 UmImＢ、 UmIm/ √ 2Ｃ、 UmIm/2
13 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一，其值（ A ）。
Ａ、越大越好 Ｂ、越小越好 Ｃ、适中为好
14 、高压电动机常采用（ C ）保护装置作过负荷的保护，常采用（ A ）保护装置作相同短路保护。
Ａ、电流速断Ｂ、定时限过电流Ｃ、反时限过电流Ｄ、热过载
15 、真空断路器的触点常采取（ D ）。
Ａ、桥式触头Ｂ、指形触头Ｃ、辫形触头Ｄ、对接式触头Ｅ、滚动式触头
16 、高压绝缘棒应（ C ）进行一次耐压试验，高压验电器应（ B ）进行一次耐压试验。
Ａ、３个月Ｂ、６个月Ｃ、一年Ｄ、三年
17 、三相异步电动机采用Ｙ－△减压起动时，其起动电流是全压起动电流的（ A ）。
Ａ、 1/3 Ｂ、 1/ Ｃ、 1/ √ 2 Ｄ、倍数不能确定
18 、过电流和过电压继电器的返回系数总是（ C ），返回子数越接近于１，则说明继电器（ D ）。
Ａ、大于１Ｂ、等于１Ｃ、小于１Ｄ、灵敏度高Ｅ、灵敏度适中Ｆ、灵敏度低Ｇ、可能产生误动作
19 、感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节（ C ）的大小来调整，（ C ）越大则动作电流（ D ）。
Ａ、线圈抽头Ｂ、弹簧拉力Ｃ、气隙Ｄ、越大Ｅ、越小
20 、提高电磁式继电器返回子数的矛盾可采用（ A ）。
Ａ、增加衔铁吸合的气隙Ｂ、减小衔铁吸合的气隙 Ｃ、减小反作用弹簧的刚度
三、判断题
１、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时，应考虑变压器内发生了故障。（√）
２、在交流电机的三相相同绕组中，通以三相相等电流，可以形成圆形旋转磁场。（×）
３、三相异步电动机定子极数越多，则转速越高，反之则越低。（×）
４、电压变化率是变压器的主要性能指标之一，对于电力变压器，由于一、二次绕组的电阻和漏抗都很小，因此额定负载时，电压变化率约为 4%~6% 。（√）
５、三相异步电动机，无论怎样使用，其转差率都在 0~1 之间。（×）
６、为了提高三相异步电动机的起动转矩，可使电源电压高于额定电压，从而获得较好的起动性能。（×）
７、接触器的银和合金触点在分断电弧时生成黑色的氧化膜电阻，会造成触点接触不良，因此必须锉掉。（×）
８、单相电磁铁心上装有短路环，以防铁心振动，那么三相电磁铁心上一定也有短路环。（×）
９、在感性负载两端并联适当的电容器后，可使通过感性负载的电流量减小，使电路的功率因数得到改善。（×）
10 、用示波器测量电信号时，被测信号必须通过专用探头引入示波器，不用探头就不能测量。（×）
11 、电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度，而与其它因素无关。（×）
12 、两个电感线圈串联使用时，电感量大的线圈其两端的压降也大，这一规律同样适用于电容串联电路和电阻串联电路。（×）
13 、因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化，所以自感电动势的方向总是和原电流的方向相反。（×）
14 、在同一供电系统中，三相负载接成Ｙ形和接成△形所吸收的功率是相等的。（×）
15 、稳压二极管的稳定电流表是指稳压管工作时允许通过的最大电流。超出比值，稳压管将损坏。（×）
16 、在逻辑电路中有正负逻辑之分，当用“１”表示高电平，“０”表示低电平，称为正逻辑，反之称为负逻辑。（√）
17 、二极管正向动态电阻的大小，随流过二极管电流的变化而改变，是不固定的。（√）
18 、从空载到满载，变压器的磁滞损耗和涡流损耗是基本上不变的。（√）
19 、双速三相异步电动机调速时，将定子绕组由原来的△接法改成 YY 接法，可使电动机的极对数减少一半，使转速增加一倍。调速方法适合于拖动恒功率性质的负载。（√）
20 、变压器的铜耗是通过空载试验测得的，而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。（×）
21 、调速系统整流电路串入平波电抗器，使主电路整流电流连续，以防止间断出现使晶闸管承受较大的 di/dt 而烧毁。（×）
22 、调速系统中采用电流正反馈和电压负反馈是为了提高直流电动机硬度特性，扩大调速范围。（√）
23 、为了限制调速系统起动时的过电流，可以采用过流继电器或快速熔断来保护主电路的晶闸管。（×）
24 、电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器安全星形接线，当所保护线路发生任何形式的短路故障时，都能起到保护作用。（√）
25 、定时限过流保护装置的时限一经整定便不能变动。（×）
26 、电力系统的不正常工作状态不是故障，但不正常状态可能会上升为故障。（√）
27.为防止并联电容器过负荷，应装设过负荷保护装置。（×）
28 、直流或交流耐压试验，因可能使被试物品的绝缘击穿，或虽未击穿却留下了隐患，故不应采用。（×）
29 、交流耐压试验的试验时间一般不长，可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。（×）
监理工程师《投资控制》精选题及答案 7
第 1 题
监理工程师编制的施工进度控制工作细则所包括的内容之一是( )。
A.施工进度控制目标分解图
B.施工机械进场时间安排
C.施工准备工作时间安排
D.施工资源需求进度计划表
正确答案：A
第 2 题
拟建年产80万吨的化工装备，已知其市场单价为4500元/吨，已知该项目的资金周转率为2.77，根据资金周转率法计算出的拟建项目的投资额应为( )万元。
A.262773.72
B.155844.16
C.129963.90
D.99723
正确答案：C
第 3 题
(2009年)施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是( )。
A.明确投资控制人员的责任
B.确定工程变更的价款
C.审核施工方案
D.做好施工记录
正确答案：C
第 4 题
大部分施工企业是以( )进行施工管理、工料分析和计算施工成本的依据。
A.国家或行业制定的企业定额
B.国家或行业制定的概算定额
C.国家或行业制定的预算定额
D.国家或行业制定的估价表
正确答案：C
第 5 题
设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由( )批准。
A.专业监理工程师
B.安装单位项目负责人
C.设备供应商
D.总监理工程师
正确答案：D
第 6 题
静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费，工程建设其他费用和( )。
A.预备费
B.基本预备费
C.涨价预备费
D.建设期利息
正确答案：B
第 7 题
在工程质量控制中，( )法是典型的动态分析法。
A.排列图
B.直方图
C.因果分析图
D.控制图
正确答案：D
第 8 题
下列不属于设备及安装工程概算的是( )。
A.电气设备及安装工程概算
B.设备基础及安装工程概算
C.电气照明工程概算
D.热力设备安装工程预算’
正确答案：C
第 9 题
监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用( )手段取得依据。
A.承包单位自检
B.平行检验
C.承包单位互检
D.交叉检验
正确答案：B
第 10 题
工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是( )阶段。
A.工程设计
B.工程施工
C.工程决策
D.工程竣工验收
正确答案：B
第 11 题
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500―2008)附录表中的“项目名称”是指( )的项目名称。
A.分项工程
B.分部工程
C.单项工程
D.单位工程
正确答案：A
第 12 题
某施工企业为了提高混凝土强度并加快模板的周转速度，在混凝土中加入了经试验后满足上述要求的一种外加剂。该外加剂的费用属于( )。
A.措施费
B.材料费
C.检验试验费
D.研究试验费
正确答案：B
第 13 题
一般质量事故，调查组由( )建设行政主管部门组织。
A.省、自治区、直辖市级
B.地区级
C.市、县级
D.乡级
正确答案：C
第 14 题
以过程为基础的质量管理体系模式中，组织进行质量管理的循环过程，从( )过程开始，逆时针进行过程循环。
A.测量、分析和改进。
B.管理职责
C.资源管理
D.产品实施
正确答案：B
第 15 题
建设工程的工程量清单应当由( )提供。
A.招标人
B.咨询方
C.投标方
D.监理人
正确答案：A
第 16 题
按照价值工程原理，“价值”是指( )。
A.产品消耗的必要劳动时间
B.功能的实现程度
C.成本与功能的比值
D.功能与实现此功能所耗费用的比值
正确答案：D
第 17 题
索赔是工程承包合同履行中，( )。
A.权利受损失的一方要求另一方补偿损失的权利
B.偶尔发生的不正常现象
C.绝对可以避免的'
D.设计阶段投资控制的重要手段
正确答案：A
第 18 题
在质量控制中，系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间的关系可采用( )。
A.调查表法
B.因果分析图法
C.分层法
D.排列图法
正确答案：B
第 19 题
实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程师发出监理工程师通知单以后，下一步要做的工作是( )。
A.进行原因分析
B.要求有关单位提交质量问题调查报告
C.及时向建设单位和监理公司汇报
D.组织调查取证
正确答案：D
第 20 题
不平衡报价时，零星用工(计日工)的报价( )。
A.低于一般分部分项工程中的工资单价，因它不属于承包总价的范围
B.高于一般分部分项工程中的工资单价，因它属于承包总价的范围
C.发生时不能实报实销，故少报不会多获利
D.高于一般分部分项工程中的工资单价，因它不属于承包总价的范围，发生时实报实销，价高些会多获利
正确答案：D
监理工程师《投资控制》精选题及答案 8
一、单项选择题
1.下列总监理工程师的岗位职责中，应在工程各阶段末考核的是( )。
A.投资控制职责
B.进度控制职责
C.质量控制职责
D.建立和有效管理项目监理机构的职责
2.项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是( )。
A.对工程项目建设的轮廓设想
B.为项目投资决策提供依据
C.对项目建成后的经济效益的预测
D.建设工程的决定性环节
3.(2009年真题)在我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于( )。
A.法律
B.行政规章
C.行政法规
D.部门规章
4.直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于( )。
A.前者不能进行业务指导
B.前者不能进行指挥和发布命令
C.前者对部门的工作全面负责
D.前者的工作是专项负责性质的
5.为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照( )的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。
A.委托监理
B.政企分开
C.竞争择优
D.优化政策
6.(2009年真题)咨询工程师在任何时候，都应当维护职业尊严，这是FIDIC道德准则中( )方面的.要求。
A.对社会和职业的责任
B.能力
C.正直性
D.公正性
参考答案：1. C 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A
7.在委托监理的工程中，工程监理企业与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这是按照建设工程监理的( )要求的。
A.公正性
B.服务性
C.科学性
D.独立性
8.下列选项，不属于建设工程风险三维分解中目标维的是( )。
A.合同
B.安全
C.质量
D.投资
9.(2009年真题)我国住房和城乡建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定，监理规划应当包括( )。
A.安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施
B.安全监理的方法、措施和控制要点
C.对施工单位安全技术措施的检查方案
D.对施工单位应急救援计划的检查方案
10.下列选项中，属于建设工程初始风险清单中技术风险项目的是( )。
A.合同条款遗漏
B.工艺流程不合理
C.管理人员素质不高
D.资金不到位
11.监理规划编写完成后需进行审核并经批准，监理单位的( )应对其审核签认。
A.负责人
B.技术主管部门负责人
C.总监理工程师
D.项目监理机构负责人
12.风险调查的入手点是( )。
A.统计类似建设工程数据
B.选择风险调查的方法
C.分析具体建设工程的特点
D.判断风险的初始状态
参考答案：7. D 8. A 9. A 10. B 11. B 12. C
二、多项选择题
1、从事建筑的设计单位和工程监理单位，应当具备的条件有( )。
A、符合国家规定的注册资本
B、相应的技术设备
C、法定执业资格(职称与数量)的专业技术人员
D、与施工单位匹配的等级资质证书
E、法律、行政法规规定的其他条件
2、下列说法中，符合监理规划的是( )。
A、由项目总监理工程师主持制定
B、监理规划是签订合同之前制定的
C、监理规划是开展监理工作的第一步
D、监理规划相当于工程项目的初步设计
E、监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件
3、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括( )。
A、有利于缩短工期
B、有利于合同管理
C、有利于投资控制
D、有利于业主选择承建单位
E、有利于质量控制
4、监理单位具有( )特点。
A、独立性
B、公正化
C、服务化
D、社会化
E、专业化
5、( )职责必须由总监理工程师亲自履行的。
A、主持编写项目监理规划
B、审批项目监理实施细则
C、审查和处理工程变更
D、整理工程项目监理资料
E、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算
6、监理单位应当按照其拥有的( )等资质条件申请资质等级。
A、注册资金
B、监理工作业绩
C、专业技术人员总数
D、成立年限
E、具有高级专业职称人员数量
7、在应用EPC模式时，需具备的条件包括( )。
A、在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间
B、业主或业主代表要审批全部施工图纸
C、业主或业主代表不能过分干预承包商的工作
D、工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付
E、工程的其中支付款应由工程师审查后签发支付证书
8、总监理工程师为保证工程质量，可对( )等情况下达停工令。
A、擅自将工程转包
B、工程出现质量下降征兆
C、擅自采用未经检验的代用材料
D、重要工程未经检验即进入下一道工序作业
9、工程咨询公司为承包商服务主要有( )。
A、为承包商提供合同咨询服务
B、为承包商提供工程设计服务
C、为承包商提供技术咨询服务
D、为承包商提供工程监理服务
E、为承包商提供索赔服务
10、以下的( )在建设工程文件档案资料管理上，属于地方城建档案管理部门的职责。
A、负责对城建档案工作进行业务指导，监督和检查有关城建档案法规的实施
B、及时整理归档各个阶段的监理资料
C、负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料
D、按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收
E、按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织，编制工作
参考答案：
1、 ABCE 2、 ACDE 3、 ADE 4、 ADE 5、 ABCE 6、 ABCE 7、 ACD 8、 ACD 9、 ACE 10、 AC
【监理工程师《投资控制》题及答案8份】相关文章：
2016年监理工程师《投资控制》演练题06-18
监理工程师《质量、投资、进度控制》训练题08-08
监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案05-22
监理工程师《质量控制》真题及答案11-26
监理工程师《工程控制》真题及答案12-05
监理工程师考试《建设工程投资控制》预测题10-23
注册监理工程师质量、投资、进度控制猜测题10-11