关于工程协议书锦集5篇

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。大家知道协议的格式吗？以下是小编收集整理的工程协议书5篇，希望对大家有所帮助。

关于工程协议书锦集5篇

工程协议书篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

　　一、结算编制内容：

　　奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的`全部工作内容的工程造价结算编制。

　　二、承包方式：

　　乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。

　　三、结算费用的支付方式：

　　乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

　　四、甲方责任：

　　1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

　　2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

　　3、按约定时间付给乙方费用报酬。

　　五、乙方责任：

　　1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

　　2、负责结算备查资料的收集装订。

　　3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

　　六、其他：

　　乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

　　七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　年月日年月日

工程协议书篇2

　　甲方：洑水湾乡人民政*

　　乙方：

　　因溆怀高速六标承建的**互通工程建设，洑水湾乡沅水村农田排灌系统受到影响，给该村群众生产用水带来困难。为解决群众生产用水问题，在乙方提供具体工程建设预算方案的基础上，根据甲方呈报并会同县协调指挥部、溆怀工作站、监理处现场核实和相关政策规定，经溆怀公司、县协调指挥部同意，通过甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、工程要求：

　　1、根据甲方与县协调指挥部工作站、监理处现场确定的要求，新建电力排灌设施及其系统；

　　2、乙方负责建引水系统确保沅水村原受益区内村民的.生产灌溉用水；

　　3、乙方负责将原有处水井进行初步清理。

　　二、建设经费：甲方将工程建设费用以总额参拾伍万捌仟元整（￥358000）一次性包干给乙方。包干经费包括：

　　1、工程材料费、人工费、运输费、规划设计以及青苗补偿、征地费、清理水井等所有工程建设；

　　2、工程建设各项管理费用以及其他所有费用；

　　3、整个电排水系工程完成后产生的一切后续费用。

　　三、付款方式：协议签订后甲方付给乙方工程费用计拾万元整，待乙方在完成工程50%，再支付拾万元整，乙方在规定时间完成全部工程，并经验收后，付清余款。

　　四、约定事项：

　　1、乙方在签订协议后至6月15日前完成全部水系工程；乙方未在规定期限内完成建设改造工程的，对村民农田灌溉造成影响的由乙方自行负责；

　　2、乙方负责工程施工过程中各类矛盾纠纷的调处，施工造成的一切损失补偿以及安全责任等均由乙方负责；

　　3、协议签订以后沅水村不得就溆怀高速影响灌溉用水问题影响溆怀六标施工，也不得再次向甲方与溆怀公司提出任何要求；

　　4、工程方案与资金使用情况必须征求所在村委会成员及受益群众意见并进行公开；

　　5、本协议一式三份，甲乙双方各1份，上交县协调指挥部一份。

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　（盖章）（盖章）

　　二0XX年月日二0XX年月日

工程协议书篇3

　　出租方(甲方)：

　　承租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、租赁设备概况：

　　二、设备的使用地点及工程情况：。

　　三、设备的所有权：

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任：

　　1、提供良好的设备和操作驾驶员。

　　2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。

　　3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的`安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。

　　4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。

　　五、乙方的基本责任：

　　1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。

　　2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。

　　5、进出场拖车费用：个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。

　　六、结算方式及相关事宜：

　　1、租赁期间：租期自年月日开始计算租金，至年月结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。

　　2、单价：大写：

　　3、结算方式：设备租赁费按 (月天小时)计算，乙方确认设备后向甲方支付定金元(大写： )。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。

　　4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。

　　5、油料提供：负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。

　　6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　八、违约责任:

　　(1)在合同期间，如果甲方违约，罚款三千元。

　　(2)在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及 (当月当天)租金。

　　(3)如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。

　　九、争议的解决：

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　十、此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方租用乙方工程车，车号，承运土方一事，达成如下协议。

　　1、

　　2、甲方租用乙方工程翻斗车，车主姓名结算方式：经双方协商500米内每车500米以外一公里以内每车元。车干够天结算一次运费。因拖延时间不结账乙方有权停车。在停车期间造成的损失由甲方承担。

　　3、

　　4、

　　5、施工地点：甲方提供油料，驾驶员食宿。在施工期间因甲方造成停工，甲方赔偿乙方损失，按每天每辆车元计算。

　　6、如因甲方手续不全，导致执法部门扣车，损失由甲方承担，也按每车每天

　　7、

　　8、如因乙方车辆正常而无故停车，责任其损失由乙方承担。在施工中，因驾驶员违章操作造成的`安全事故，由乙方自己承担，如山体滑坡、塌方、落石等造成的车辆损失及人身安全由甲方承担。

　　9、如有未尽事宜，双方友好协商解决，如协商解决不成，交由乙方居住地人民法院裁决。

　　10、本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程协议书篇5

　　工程项目名称：_________________________________

　　甲方（发包单位）：_____________________________

　　乙方（承包单位）：_____________________________

　　为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：

　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

　　二、甲方及其工作人员应做到

　　（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　（二）对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

　　（三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　（四）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

　　（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

　　（七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

　　（八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

　　（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的`国内外旅游活动。

　　（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

　　三、乙方及其工作人员应当做到

　　（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

　　（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

　　（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

　　（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

　　（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

　　四、奖惩

　　（一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

　　（二）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

　　（三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

　　五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。

　　六、声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　七、保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　八、不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　九、通知

　　（一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　（二）各方通讯地址如下：________________________________________________。

　　（三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任

　　十、争议的处理

　　（一）本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决。

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　十一、解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　十二、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十三、合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章)：________________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　电话：_______________________ 电话：_______________________

　　_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________

【工程协议书】相关文章：

工程协议书03-24