（精）安装合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编整理的安装合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

（精）安装合同

安装合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：太仓之江国际花苑

　　2、建筑面积及工程范围：总建筑面积约

　　3、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处

　　4、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。

　　二、工期要求

　　1、合同工期：根据土建工期进行。

　　2、开工时间：年月日。

　　3、工期已考虑以下内容：1、已考虑了节假日对工程的影响;2、已考虑了雨季对工期的影响;

　　3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;

　　4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;

　　5、已考虑了农忙因素的影响。

　　三、工程质量标准

　　（一）总体质量要求：

　　1、本工程质量标准合格，标准化文明工地。

　　2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。

　　3、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必须达到合格，且85%以上必须达到优良标准（抽查点数按相关质量验收规范执行）。

　　（二）具体质量要求：

　　1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。

　　4、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。

　　5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。

　　四、工程承包范围

　　根据与甲方协商决定承包楼号（含地下室，不含人防地下室），建筑面积约为 m ，其具体承包以下内容：

　　1）、地下室及人防承包范围

　　1、给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1。5m，以外不含在内。

　　排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。

　　2、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装）;动力电安装（连接至动力配电柜位置，不包括接电机）;疏散指示管道预埋及照明安装。

　　3、弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）。

　　2）、商铺承包范围

　　1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1。5m，以外不含在内。

　　2、排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。

　　3、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明（商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内）;除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装（连接至动力配电柜位置）;疏散指示管道预埋及照明安装。

　　4、弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）;不含室外管道及管井砌筑预埋。

　　3）、住户承包范围

　　1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头（卫生间或厨房间）;给水出外墙至室外1。5m，以外不含在内。

　　2、排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1。5m或第一个井道。

　　3、强电：按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装）;动力电安装（连接至动力配电柜位置）;疏散指示管道预埋及照明安装。

　　4、弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）。

　　4）、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。

　　5）、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的`费用双方协商解决。

　　6）、本工程所有预埋套管加工不包括在内。

　　7）、以上仅为清包工，（不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等）。

　　五、承包方式、计量、计价

　　1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。

　　2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责（包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件）。

　　3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价元/m2质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按 300元/工日，普工按 180元/工日，合同暂定总价万元。

　　3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。

　　4、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。

　　5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。

　　六、结算和付款方式

　　1、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。

　　2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）。

　　7、本工程竣工验收合格后15天内，甲方向乙方支付工程总价款的12%。

　　8、工程质量保证金为3% ，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。

　　9、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。

　　10、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。

　　九、其它

　　l、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章（或手印）后生效。

　　2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

　　4、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方（签字并按手印）：

　　法定代表人：电话：

　　委托代理人：

　　日期：日期：

　　开户银行：

　　账号：

安装合同篇2

　　甲方：xx

　　乙方：xx

　　根据图纸设计要求依据合同有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概况：本工程为西安市未央区文佳苑安置楼一楼防护网工程。

　　二、承包范围：本工程的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼一层所有防护网工程，包括材料的购置、加工、安装到位。

　　三、工程价款：总面积约900平方米，每平方米单价为95元（含税），最终结算以实际完成的面积结算。

　　四、付款方式：材料进场后先付材料款2万元，待全部完工验收后提供正式发票，一次性付清剩余工程款。

　　五、合同工期：在签订施工合同后20日内安装完成。

　　六、工程要求：防盗网外框采用25*25*1.5方管，内料采用19*1.5圆管。焊接牢固、平整光滑、安装坚固垂直，表面观感达到验收要求。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供本工程的技术要求；

　　2、按合同规定的付款方式按时付款。

　　乙方：

　　1、防盗网所用材料必须附带合格证书；

　　2、按合同的工期、质量和技术完成防盗网的'设计制作、安

　　装等工作；

　　3、进场材料监理公司的要求进行检验，不合格产品由乙方自行退场；

　　八、其他条款

　　1、乙方现场施工人员要严格服从甲方现场统一管理，文明施工，如因乙方在施工过程中发生甲方、乙方、第三方意外人身伤害时，后果均由乙方全部承担；

　　2、甲乙双方须遵守本合同中各项条款，违约方应承担相关法律责任，并赔偿对方经济损失；

　　3、本协议一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。

　　甲方代表：

　　日期：

　　乙方代表：

　　日期：

安装合同篇3

　　业主：xx 施工单位：

　　二○XX年四月

　　本协议书由xx（以下简称：“业主”）为一方，与公司（以下简称“施工单位”）为另一方共同订立。

　　经过邀请招标，马梧高速公路梧州收费站安装限高门架工程由施工单位承建，双方经协商一致，达成以下协议：

　　一、施工单位按照业主提出的施工方案组织施工，应仔细审阅相关的文件、图纸及资料，认真全面地了解施工现场情况，明确业主的工期要求和质量要求，对所施工的工程负责。

　　二、施工单位应为保质保量完成本工程，安排满足施工需要的管理人员、工程技术人员和施工人员。要求具有良好的.职业道德，较高的施工协调能力和经验，以及与本工程相应的技术能力，并经业主确认。

　　三、施工工期为： 3 天，即从 20xx年 4月 28 日至 20xx 年 4 月日。

　　四、施工费用及其支付

　　1、工程施工费用为人民币陆仟元（￥元）。本工程为单价承包合同，承包单价包括了施工单位为实施本工程的人工费、材料费、机械费、高速公路通行费、管理费、利润、税金等以及为实施本工程而发生的调遣费、临时设施费、保险等直接或间接的费用。工程数量以业主现场代表、施工单位等各方共同确认的实际数量为准。施工单位需服从业主公司的运营收费管理制度，配合我公司的高速公路收费工作。

　　2、工程款支付：施工单位完成全部工程内容，通过业主组织的工程验收，办理完成工程结算，开具合法有效的等额发票后一次性支付。

　　五、本工程质量目标为合格。

　　六、施工单位向业主承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。

　　七、施工单位必须服从业主安全、文明施工的管理制度，如有任何违规的行为，业主有权对施工单位进行处罚，罚金在结算工程款中扣除。

　　八、施工单位需在完工后办理交工验收手续并完善交工资料，逾期办理工程结算的，业主有权不支付施工工程款。

　　九、业主向施工单位承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效，并按照施工合同的规定结清施工费用后自然失效。

　　十一、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本八份，双方各执四份。具有同等的法律效力。

　　附：1.收费站限高门架设计图

　　2.工程量清单

　　业主：法定代表人或其授权的代理人：单位地址：邮编：电话：传真：日期：年月日

　　施工单位：

　　法定代表人或其授权的代理人：单位地址：邮编：电话：传真：日期：年月日

　　收费站限高门架工程量清单

　　业主：施工单位：

　　日期：年月日日期：年月日

安装合同篇4

　　灯具供货安装合同

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、合同工期：

　　供货日期：合同签订之日（预付款到账）起25天内运送到田方指定工地，即年月日前所有灯具运抵施工现场，装并交验完毕。

　　6、产品质量：优质

　　7、合同价款：

　　优惠后总价（大写）：小写：元

　　以上价款为固定总价，包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。

　　第二条甲方工作

　　1、向已方提供货物存放地的约定：甲方提供现场货物存放地，乙方自行摆放、保管。

　　2、负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产

　　品质量进行抽查，对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。

　　3、做好合同执生过程中的相关协调工作。

　　4、指派作为甲方驻工地代表，负责对产品质量、进度等进行全面管理，并负责

　　办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。

　　5、甲方需协调相关单位，为乙方提供工作便利。

　　第三条乙方工作

　　乙方未能履行下述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。

　　1、未经甲方同意，不得将本工程转给第三人。

　　2、根据工程需要，提供和维修工程使用的灯具照明产品，负责因产品质量原因产生的安全

　　事宜，并承担相应费用；

　　3、指汽船派（电话）为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行，

　　按双方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方发出的指令组织指导施工，确保保质、保量、按期完成施工任务，解决由方负责的务项事宜。

　　4、遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方。

　　5、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　6、遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》，严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育，随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　7、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　8、服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。

　　9、乙方在交货时通知甲方验收，甲方应在三日内完成验收，逾期视为合格，乙方负责安装验收前的成品保护工作，出现破坏应及时更换修补，承担相关费用。

　　10、已方负责上报本工程相关竣工资料。

　　11、效果图经相关部门已认可，乙方应甲方提供的效果图，联系设计单位完善施工图设讦，因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收，则乙方承担给甲方造成一切损失。

　　第四条关于工期的约定

　　1、因以下情况严得影响工程施工，造成工期延误的，经甲方确认后工期可相应顺延：

　　（1）设计变更和工和量增加；（2）不可抗力。

　　2、因乙方责任，不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的，工期不顺延。第五条关于工程质量的约定

　　1、本工程以甲方相关质量验收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。

　　2、发生重大伤亡及其他安生事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，乙方必须赔偿给甲方造成的损失，并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准，返工费由乙方承担，并且工期不予顺延。

　　4、非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修或更换，支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。

　　5、工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内，除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换，质保期外，乙方也需要进行维修，费用甲乙双方商定。

　　第六条关于合同价款与支付的纳定

　　1、双方商定本合同价款采用固定总价方式。

　　2、因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　3、工程支付方式：合同签订后付合同部价款20％做为预付款；货物全部到场，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50％作为质保金，质保期后无质量问题一周内付清（无利息）。

　　4、付款时，乙方需要开具符合甲方要求的发票。第七条关天才洋供应的`约定

　　1、乙方付责施工中所有的材料供应，费用乙方承担。电线电缆、灯具材料选用详见附件（供货清单）。

　　2、乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新提供符合要求的产品，承担由此以生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3、乙方采购的材料在使用前，乙方应甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由乙方承担。

　　4、甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时，有权求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　第七条违约责任

　　1、乙方必须按照合同中确定的交货日期交货，否则，每延误一天，甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一；延误达十天（含十天）以上的，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作，按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息，承担因合同银除给发包人造成的一切损失，并一次性向发包人支付合同总价款10％的违约金。

　　2、产品未达到合同约定的质量本、示准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准，返工所发的费用由乙方承担，并且工期不予顺延。

　　3、乙方应妥善保护施工现场的设施，如造成损失照价赔偿。

　　4、 K如乙方违约，由此给甲方造成的所有损失，山乙方赔付，并一次性支付给甲方总价款的10％做为违约金。

　　第八条争议处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。

　　2、协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第十条附则

　　1、本合同工式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等交力。

　　2、本合同双方签字盖章之日起生效。

　　3、合同的实质性变更（包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更）必须以书面形式，并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。

　　4、本合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。附件：

　　甲方（公章）：乙方(公章）：