委托的合同精选15篇

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多事情需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的委托的合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

委托的合同精选15篇

委托的合同1

　　甲方（委托方）：

　　乙方（受托方）：

　　为了甲方，根据国家有关法律、法规，甲、乙双方本着互相配合、讲求实效、诚实信用的原则，就甲方委托乙方完成“”的有关事宜，签订本合同书。

　　一、策划（咨询）项目

　　二、委托项目进度

　　策划工作分为两个阶段：

　　第一阶段：策划市场调查，包括商圈调查、目标人群调查、目标市场调查、产业链调查和竞争对手调查5个内容，并对整体项目进行初步定位，双方沟通达成共识后进入第二阶段，本阶段完成供双方沟通用的《》的中期汇报演示文本，限期为自合同书生效之日起至个工作日。

　　2.第二阶段：

　　在甲方认可乙方对项目得出的定位主体的前提下，对定位策划有关内容作出进一步完善，完成《》，限期为至个工作日。

　　三、合同金额及付款方式

　　1.策划咨询费用为元人民币（￥元）。

　　1）合同签订之日起日内，甲方向乙方支付策划费用的50%作为预付款，即人民币元（￥元）。

　　2）乙方完成项目一整体策划方案后，通过正式的演示文稿，向乙方当场做出演示讲解，甲方认可后日内，甲方足额支付策划费余款人民币元（￥元），乙方方能将《》的正式文本交付甲方。

　　2.乙方去往甲方处进行策划（咨询）工作，往返路费甲方承担，在甲方处调查工作的交通、住宿费用由甲方承担。

　　四、甲方责任与权利

　　1.甲方须指派专人（须书面制定），作为联络人，负责与乙方联络并协助乙方工作；

　　2.为乙方工作及时提供所需的背景资料和信息；

　　3.为乙方各阶段成果提出建议性要求，并在审定通过后及时给予书面确认；

　　4.及时向乙方支付报酬；

　　5.如果就委托项目内容、期限做出原则性改变的`决策，应及时通知乙方，并采取适当措施，便于乙方及时调整工作。

　　五、乙方责任与权利

　　1.由担任专家组总负责人，指派专人担任专门联络人；

　　2.按进度计划完成各阶段任务，保证质量，及时与甲方沟通；

　　3.按甲方提出的指导性要求修改和完善各阶段策划成果；

　　4.保守甲方的商业机密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容。

　　六、成果归属与冠名宣传

　　1.成果归属甲方所有；

　　2.乙方在保守甲方项目相关商业机密的前提下，对成果有冠名宣传的权利。

　　七、违约责任

　　由于甲方原因致使本合同无法履行或中断，应承担违约责任，并支付当期款项。

　　八、合同终止

　　1.本合同履行完毕自动终止；

　　2.一方违约并承担责任后自动终止；

　　3.任何一方无权单方面要求中止。待双方协商一致后，签订终止协议；

　　4.甲、乙双方同意终止时须以书面形式确定。

　　九、合同争议

　　本合同履行过程中出现争议时，甲、乙双方友好协商解决，并以补充协议形式载明，协商不成时，任何一方可向人民法院起诉。

　　十、合同有效期

　　本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份（本合同附件为本合同有效组成部分）同具法律效力，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起，仅视为达成策划意向；自甲方支付第一笔款项×万元到达乙方账户之日起，本合同正式生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

委托的合同2

　　委托人(以下简称甲方)：______

　　受托人(以下简称乙方)：______

　　就甲方委托乙方办理坐落于商品房转让及抵押登记事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

　　一、委托事项及权限：

　　1、乙方协助甲方准备办理上述手续时涉及的文件、表格;

　　2、甲方委托乙方代为办理其楼盘购房客户的商品房转让(即售房人与购房人之间的房产转移登记手续)手续及贷款客户的抵押登记(即贷款银行与购房人之间的抵押登记手续)手续。

　　二、委托办理期限：

　　本协议自甲乙双方签章后生效，到委托事项完成后终止。

　　三、甲方责任

　　甲方应在办理过程中积极配合乙方工作，积极提交办证所需的证件及资料，甲方并保证所提交的资料均为真实合法、有效。

　　四、乙方责任料有保密的义务，不得泄漏给第三方。票。

　　五、违约责任

　　1、如因乙方原因，甲方未能在委托期限内取得《房屋所有权证》，乙方应承担相应责任;

　　2、如因甲方原因，致使乙方未能在规定时限内将《房屋所有权证》办理完毕，甲方应承担相应责任。

　　六、代理费支付

　　1、乙方按甲方实际申报的房产转让、抵押登记手续，收取(甲方或购房客户)的代理费。房屋用途为住宅的，贷款客户代理费按300元/件收取，一次性付款的客户代理费200元/件收取，房屋用途为非住宅的'贷款客户代理费按400元/件收取，一次性付款代理费按300元/件收取。

　　七、其他约定

　　1、如在办理过程中上述房产遭遇查封、冻结等甲乙双方均不可预见的事由导致上述委托事项无法正常办理，乙方以书面形式通知甲方之日起该房产涉及委托事项解除。

　　2、如一方要求变更协议条款，须经另一方同意，并签署补充变更协议，方可生效。

　　3、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，须向乙方所在地人民法院起诉。

　　4、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托的合同3

　　合同编号：________________

　　甲方(采购人)：______________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_______________________

　　联系电话：___________________

　　传真：_______________________

　　统一社会信用代码：___________

　　乙方(代理机构)：____________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_______________________

　　联系电话：___________________

　　传真：_______________________

　　统一社会信用代码：___________

　　甲方的_________(货物、工程、服务)采购项目，预算投资_________元(大写：_________)，所需资金已经落实。根据《_________》，现就上述内容委托乙方进行_________方式采购。双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关规定实施本次采购。为明确各自的权益和责任，经双方充分协商，特签订本协议。

　　第一条协议有效期

　　本协议有效期为协议签订日起至采购合同签订为止。

　　第二条委托范围及计划完成采购时间

　　2.1在本协议有效期内，甲方就下列各项委托乙方实施：编制招标(或谈判、询价)文件、发布采购信息、报名、制定评标办法、组织实施采购程序等。

　　2.2计划完成采购时间为_________。

　　第三条甲方责任和义务

　　3.1向乙方提供委托采购项目的标的'品目表，作为采购的依据。内容包括详细分项清单、技术参数或规格、相应服务、质量要求、验收标准等资料。同时附《政府采购计划执行书》。

　　3.2有权指派专家、技术人员或其他有关人员代表甲方参与采购活动，出任评标小组成员。

　　3.3协助乙方编制采购文件。甲方应派人协助乙方编制招标(或谈判、询价)文件，制定评标办法。甲方法定代表人或法人授权代表应对招标(或谈判、询价)文件审核并签字确认，以形成正式的招标(或谈判、询价)文件。

　　3.4与确定的中标人签订并履行合同。

　　第四条乙方责任和义务

　　4.1根据国家有关法律法规，按照甲方的委托，精心设计和组织采购工作，及时向甲方通报采购计划和进度，保证采购计划顺利实施。

　　4.2在甲方的协助下，负责编制招标(或谈判、询价)文件，并负责对招标(或谈判、询价)文件进行解释。

　　4.3负责及时公开发布采购信息，向潜在的供应商发出邀请。

　　4.4根据《_________市政府采购操作流程》规定，在政府采购管理部门监督下会同采购人随机抽取评标专家。

　　4.5负责组织开标、评标、组织采购小组编写采购报告。

　　4.6负责收取报名费，投标保证金，中标单位的履约保证金等费用。

　　4.7按国家、省、市有关规定，将采购文件送采购人存档，政府采购管理部门备案。

　　第五条政府采购中标、成交与合同的签订及备案

　　5.1甲方接受乙方经合法采购程序产生的中标，成交供应商，并与之签订政府采购合同。

　　5.2政府采购合同由甲方与供应商签订，所签订的合同不得对采购文件和中标文件进行实质性修改。

　　5.3甲方应在签订合同_________天内将合同副本等资料送采购代理机构报政府采购管理部门备案。

　　第六条双方的共同责任

　　在采购活动进行过程中和采购活动完成后，甲乙双方均有责任对评标情况以及采购人和供应商的其他商业秘密和技术秘密保密。

　　第七条违约责任

　　7.1甲方非法定事由不得撤销委托，不得拒绝确认评标结果，否则应当赔偿乙方所遭受的相应损失;

　　7.2乙方应当按照甲方的委托履行其责任和义务，若违约或合同未到期之前擅自要求解除合同的，应当承担相应的违约损害赔偿。

　　第八条其他事项

　　8.1本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商解决不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　8.2本协议一式叁份，双方各执一份，另一份自签订之日起_________日内报_________市政府采购管理部门备案。本协议自签订之日起生效。

　　甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　委托代理人：__________________委托代理人：__________________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　签于：_____________________签于：_____________________

委托的合同4

　　原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

　　委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

　　被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

　　法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于__年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员傅旭光参加的合议庭，于__年9月15日公开开庭进行了审理，书记员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

　　原告杨林诉称：年月日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

　　原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：

　　1、被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;

　　2、年月日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;

　　4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

　　5、年月日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

　　6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;

　　7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

　　8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

　　被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称：《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。

　　被告没有向法庭提交证据材料。

　　以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证，因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过，因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

　　根据以上认定的证据，以及原告的陈述和被告的书面答辩意见，本院认定以下事实：

　　年月日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的'授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。

　　本院认为，年月日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于年月日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

　　案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

　　审判长过伟国

　　审判员雷达

　　人民陪审员傅旭光

　　年月日

　　代理书记员 ___

委托的合同5

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲方因与上海_____________有限公司签署了一份合作协议书，合作经常性地向第三方提供贷款并以利息收益，现特委托乙方担任甲方的代理人以代理人自己的名义处理向第三方发放贷款、收取本息及相关事宜。经双方友好协商，达成下列条款，以资共同遵守：

　　一、委托代理方式

　　1、合作协议书项下甲方对外提供的单笔借款将均以乙方名下的以下账户提供，第三方清偿本息亦应直接划入本账户：_____________开户行：_____________账号：_____________

　　2、乙方严格按照本合同及法律规定处理代理事务所产生的一切风险及发生的一切法律后果由甲方承担。

　　二、委托代理权限

　　代为与上海_____________有限公司、借款人、担保人进行与单笔借款相关的谈判工作，代为审核第三方贷款资格，代为审核贷款条件，代为签署、办理、留存、保管借款合同、担保合同、担保函及不动产权属证书等相关法律文件;代为发放贷款，收取贷款本息。

　　三、乙方陈述、声明、保证及承诺

　　1、上述账户中的资金均系甲方所有;上述账转出的用于合作事务的资金所产生的全部收益均属甲方所有。

　　2、上述账户转出的.资金均用于合作协议书项下合作事务。

　　3、乙方尽善良管理人的注意义务严格按照甲方的指令处理代理事务并严格按照合作协议书项下甲方权责处置代理事务。

　　4、乙方处理代理事务应及时向甲方进行汇报，汇报的内容至少应当包括：单笔借款的借款人、担保人，借款金额及利率、借期，抵押财产的价值，相关合同文本，文件的签署、收取情况，本金出借情况，本息的收取情况以及合作向对方的重大变化等其他相关情况。

　　5、乙方不无故终止代理，否则应提前一个月告知甲方，完成代理事务移交工作并完整移交代理事务相关的全部资料、文件。

　　四、乙方办理上述事务所需的有关费用由甲方承担，但有关标准须事先征得甲方同意。

　　五、本合同经双方签字、盖章后生效，甲方有权随时终止本协议。

　　六、本合同一式贰份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

委托的合同6

　　甲方:(买方)_________________

　　乙方:(供应商)_________________

　　为保护双方的合法权益，江宏伟(以下简称甲方)与南京济盈博贸易有限公司(以下简称乙方)在平等互利的基础上购买红木家具；空调和其他电气产品已达成以下协议:

　　一、产品名称及清单

　　二、合同总额

　　人民币(大写):_________________万元整(含税费、运输杂费及其他相关费用等)。

　　数量以实际收到数量为准，按实际金额结算。

　　三、付款条件

　　1、甲方应在合同签订后三天内向乙方支付合同总额30%的定金。

　　2、产品到达甲方指定地点，安装完成后，甲方必须在七个工作日内完成验收，不得延误。经调试和测试，甲方应向乙方支付合同总价的60%、、

　　3、购买价格的10%作为质量保证。一年后，如果甲方确认没有质量问题，甲方将向乙方支付保证金。

　　四、交付方式

　　1、交货日期:合同签订后30天内交货。

　　2、交货地点:甲方办公室内

　　3、乙方负责装卸和运输，甲方协助装卸和搬入房间。

　　五、验收准则

　　1、货物按国家技术标准验收，产品验收三次:

　　(1)产品外观验收:乙方应在货物到达甲方使用地点后通知甲方验收，甲方必须在收到乙方通知后3天内到现场验收，否则，所有产品将被视为外观无问题。

　　(2)相关文件资料的验收:乙方要求甲方验收产品外观，并提供产品原产地证明(如黄花梨进口报关证明、产品随机证明、操作说明书等)。)、如果文件丢失或不完整，乙方将被视为违约。

　　(3)整个产品安装调试测试使用后，整个采购合同基本结束，进入质保期。相关事宜按质量保证规定执行。

　　2、家具和电气设备的详细信息和数量见清单。(由供应商提供)

　　六、质量要求

　　技术标准:根据xx国际标准和行业标准。

　　七、运输方法

　　运输及杂费和保险费由乙方承担、、

　　八、服务承诺

　　1、甲方验收全部货物后，乙方应及时听取甲方的意见。如使用过程中出现非人为质量问题，乙方应在24小时内根据损坏数量和型号负责更换新的。

　　2、如果产品在三年内出现质量问题，如掉漆、开裂、松动等，乙方应派人维修或更换。如甲方在使用过程中遭受人为损坏，乙方负责修复，并只收取甲方的材料费和人工费(接到甲方通知后24小时内上门服务)。如果供应商未能在买方通知之日起24小时内处理所有质量问题，买方有权将其移交给第三方处理，由此产生的所有费用应由供应商全额承担。

　　3、质量保证期:保证期自双方验收签字之日起计算，为期三年。

　　4、质量保证:乙方提供的产品如有假冒伪劣，除按原正品更换外，乙方还应负责双倍赔偿。

　　九、违约责任

　　1、在保修期内，如果乙方在接到甲方通知后24小时内未能及时上门处理质量问题，乙方将自动延长保修期半年，并赔偿甲方由此造成的'一切损失。

　　2、延期交货:由于乙方原因，乙方未能按时交货，每延期一天，乙方每天支付合同总价的1%作为违约金。

　　3、如果在成品验收过程中发现质量问题，且无法赔偿，乙方不仅要调整单价并从总价中扣除，还要赔偿甲方、、

　　4、因乙方原因影响甲方正常使用的，由乙方承担全部责任。

　　5、延期付款:如甲方延期付款，甲方每天支付合同总价的1%作为违约金。

　　6、如因甲方原因造成交货延误，每延误一天，应向乙方支付合同总价的1%作为违约金。

　　十、违约处理

　　甲乙双方签订《采购合同》后，任何一方单方撕毁《采购合同》，除自然灾害或战争等不可抗力因素造成的违约外，违约方应赔偿受害方合同总金额的50%。

　　十一、本合同一式两份，双方签字盖章后生效，双方各执一份，附件与本合同具有同等法律效力。

　　十二、因执行本合同而产生的或与本合同有关的所有争议应由双方通过友好协商解决。协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。

　　甲方:_________________乙方:_________________

　　公司名称:_________________公司名称:_________________

　　法定代表人:_________________法人代表:_________________

　　银行账号:_________________银行账号:_________________

　　开户银行:_________________开户银行:_________________

　　地址:_________________

　　签署日期:_________________

委托的合同7

　　合同编号：

　　甲方(委托人)：有限公司住所：统一社会信用代码：联系方式：开户银行及账户：

　　乙方(受托人)：住所：身份证号码：联系方式：

　　甲乙双方经友好协商，就歌曲委托演唱创作事宜，协议如下：

　　一、委托事项甲方委托乙方按照甲方的要求演唱该音乐作品。

　　二、创作期间该作品已于年月日创作完成。

　　三、该作品在乙方向甲方提交之后，必须经甲方验收。经甲方验收审查合格后，视为该作品正式交付。

　　四、作品修改后仍不能达到甲方的要求，甲方有权在以下做法中选择[.]甲方向乙方支付全部委托创作费，已完成作品版权归甲方，由甲方自行或委托第三方予以修改或以其他方式使用，乙方不得再以任何方式另行使用或授权他人使用上述作品。署名方式由甲方根据乙方及修改者贡献大小决定署名方式及顺序。[.]对乙方交付的作品作退稿处理，终止本合同的履行。已经支付的定金作为退稿费。

　　五、费用及支付4.1委托创作费(税前)：￥，大写：。4.2相应的所得税应由乙方自行承担，由甲方代扣代缴。

　　乙方账户信息为：开户行：。开户名：。账号：。4.3支付方案：【可根据支付习惯自行修改】双方合同签订后日内支付定金￥，大写：。待演唱录制后，在甲方收到完整的声音源文件后日内，支付全款余额。

　　六、版权5.1经甲乙双方协商一致,基于该作品的演唱权全权由甲方独家代理，产生的商用价值均归甲方所有,甲方在今后各类业务中、任何载体上使用或改编使用该作品时，不需在征得乙方同意并无须在支付本合同约定外的报酬。乙方仅享有该作品演唱者的'署名权。

　　5.2乙方在特定范围内[内部教育、研究目的、个人宣传等]仍可使用该作品，但是乙方不得以该作品进行任何商业使用。

　　七、权利担保6.1乙方承诺不须经其他单位或个人同意，或已取得此项同意，而有权签订此合同。

　　6.2应取得相关的许可并由乙方向第三方付酬。

　　6.3若乙方在完成该作品的演唱时，导致侵犯他人著作权或其他权益，则由乙方自行承担全部法律责任。

　　八、保密乙方在该作品创作过程中所知悉的甲方相关不公开信息及甲方提供的各种资料、创作指示和思路等，乙方负有保密义务。

　　九、特别约定：。

　　十、违约责任9.1如果甲方没有在约定的履行期间之内向乙方全额支付委托演唱创作费用，每迟延履行一日，乙方可以向甲方加收委托创作费总额的‰。

　　超过履行期间

　　日，乙方有权解除该合同并有权自行使用该作品，并且拥有本合同第5条约定的本应由甲方享有的全部著作权。

　　9.2如果乙方未按照约定的履行期间交付该作品，每延迟一天，甲方有权扣发委托创作费总额的

　　‰作为违约金。

　　超过履行期限日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还已支付的金额。

　　十一、不可抗力因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、火灾、水灾、旱灾、暴风雪等自然灾害，或战争、罢工、动乱、战斧禁令、政策变动等社会原因，不能履行本合同或不能如期履行本合同的一方不承担因此而引起的责任，但应及时通知另一方，以尽量减轻可能给另一方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

　　十二、争议解决因本合同所产生的任何争议，由甲乙双方协商解决;如协商不成，则向甲方所在地的法院起诉解决。

　　十三、其他12.1本合同由甲乙双方签字并盖章，以双方最后签字日期为本合同的生效日期。

　　以上条款不经双方签字认可不得进行任何删改。

　　12.2本合同一式份，由甲方持份，乙方持份，均具有同等的法律效力。

　　甲方:乙方:授权签字代表:授权签字代表:

　　日期:____年____月____日日期:____年____月____日

委托的合同8

　　_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(gj-20xx-0212)制定的。

　　第二条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

　　(一)项目名称(全称)：__________________________________

　　(二)建设地址(全称)：__________________________________

　　(三)项目咨询所涵盖的业务范围：

　　(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

　　(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

　　(c类)建设工程进度申报的编制、审核;

　　(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

　　(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。(f类)所有与该工程项目相关，包含计量计价等的所有子项。

　　第三条咨询人、委托人的义务

　　(一)咨询人的义务

　　1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。

　　2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　(1)正常服务是指双方约定的工程造价咨询工作;

　　(2)附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务;

　　(3)额外服务是指不属于正常服务和附加服务。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定，应增加的额外工作量。

　　3.合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。

　　4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。

　　5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　(二)委托人的义务

　　1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　2.委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。

　　3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　第四条咨询人、委托人的权利

　　(一)咨询人的权利

　　1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　(二)委托人的权利

　　1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　第五条咨询人、委托人的责任

　　(一)咨询人的责任

　　1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　2.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。

　　3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担赔偿责任，按照完成工作量比例扣除咨询费用。

　　4.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

　　(二)委托人的责任

　　1.委托人应当履行合同约定的.义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的所有损失。

　　2.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

　　3.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。

　　第六条合同生效，变更与终止

　　(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　(二)当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　(三)变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第七条合同争议的解决

　　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

　　(一)提交________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向________________人民法院起诉。

　　第八条咨询业务的酬金及其支付办法

　　(一)双方同意用________支付酬金。

　　(二)双方同意：该项目整体咨询费(该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支)用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后，一周内，委托人支付咨询人三万元，按照工程进度，发包方每支付一次工程款，按照实际资金到达项目部财务部门日期计算，一周内，委托人支付咨询人一万元，余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。

　　第九条其他约定

　　(一)因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　(二)咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担。

　　(三)未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　(四)除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　(五)下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1.委托人是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2.咨询人是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3.第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4.日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　(六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　(七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　第十条附加协议条款：____________________________________________________________。第十一条本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终止。

　　第十二条本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。

　　委托人：__________________(盖章)咨询人：_______________(盖章)_

　　开户银行：________________________开户银行：_____________________

　　帐号：____________________________帐号：_________________________

　　___________年________月_________日_________年________月_______

委托的合同9

　　出租方(甲方)：

　　代理方(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿和协调一致的基础上，就房屋出租委托的有关事宜达成协议如下：

　　第一条双方提供相应证件

　　(一)甲方提供：能证明房屋产权归属甲方的下列证件：权属证明、户口本、房主身份证(如代理人需有房主委托书及代理人身份证明)、委托书、其他有关证明。

　　(二)乙方提供

　　1、营业执照;

　　2、房地产经纪机构资质证书;

　　3、房地产经纪人从业资格证书;

　　双方保证所提供的证件的真实性，如由于甲方向乙方提交的证明材料不实或陈述的房屋具体情况不实，而导致乙方遭受具体经济损失的，甲方负责向乙方赔偿并承担民事责任;如因乙方所提供虚***而导致甲方遭受具体经济损失的，由乙方向甲方赔偿并承担民事责任。

　　第二条房屋基本情况

　　(一)该房屋坐落于北京市区(县) 。该房屋为：楼房室厅卫，面积为平方米，委托乙方对外出租。甲方提供的现有装修及设施情况，由双方在合同附件《物品交接单》中具体说明。

　　(二)甲方全权委托乙方独家委托房屋出租事项，并委托签署相关合同，乙方在授权范围内签署的合同文件，甲方均认可。

　　第三条委托权限

　　乙方具本独家委托权限为：

　　(一)以甲方名义委托出租该房屋并办理与承租方之间的洽谈、联络、签约事宜。

　　(二)代甲方向承租房收取租金。

　　(三)监督承租方按照房屋租赁合同的约定履行其义务。

　　(四)甲方允许乙方在季托期内对房屋进行维修、维护、装饰、装修以及添置新物品。

　　(五)乙方在授权范围内签署的合同文件，甲方均认可。

　　第四条委托出租期限

　　(一)委托期限自年月日至年月日，共计年个月。

　　(二)甲方应于年月日前将该房屋交付给乙方。

　　(三)委托期满时，如乙方仍有客户居住该房，乙方应提前通知甲方，甲方需配合将租期延长，但最长不超过六个月，延长期内，乙方应按委托期标准向甲方支付租金。

　　第五条租金、拥金及支付方式

　　(一)租金标准为元/月，按缴付。乙方须提前叁日向甲方支付下次房屋租金，委托期内租金标准调整由双方另行书面约定，否则适用以下款项：

　　1、甲方将该房屋交付乙方后，无论该房屋实际出租与否，乙方均应按约定的租金标准向甲方交付租金。

　　2、如乙方实际出租该房屋的价格高于与甲方约定的租金标准的，则高出部分归乙方所有。

　　3、如通过银行收付租金，则甲方需在指定银行开立账户、并且提供准确的账户信息。

　　4、甲方账户开户行名称：户主姓名：账户号码：

　　(二)委托期内甲方同意每年预留出工作日作为乙方工作期，工作日后于年月日开始计算租金，即自委托期起每年乙方给甲方个月零天房租。甲方同意工作期内的租金收入作为乙方佣金，在第一次付款中扣除。

　　(三)具体付款日期：(遇节假日顺延，不再另行通知)第二次年月日( 元整)，第三次年月日( 元整) 第四次年月日( 元整)

　　第六条费用分担问题

　　(一)、甲方承担：供暖费(自供暖除外)、物业管理费等。

　　(二)、乙方承担：1、水费2、电费3、电话费4、燃气费5、有线电视费6、卫生费等。

　　(三)、双方各自范围内的`费用各自承担。

　　(四)、因甲方欠费影响乙方正常使用该房屋的，乙方有权代缴，代缴费用从交付甲方的房租中扣除。

　　第七条房屋及附属设施的维护

　　(一)委托期开始前甲方提供的房屋及设备设施应完好无损(经过甲乙双方确认签字)委托期开始后乙方应监督承租人妥善管理并安全使用房屋，房屋及其附属设施如因承租人使用不当所导致毁损、丢失或造成其他损失，乙方负责监督承租人修理或赔偿。

　　(二)如房屋内的基础设施由于自然老化所导致的损坏由甲方负责。或者由乙方负责修理，甲方承担费用。

　　(三)如房屋内所留家电、设施等过于陈旧或已严重超出使用年限，甲方应主动搬离此房，否则自然损坏后不得据此赔偿。

委托的合同10

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　为了美化小区绿化环境，做好绿化养护管理工作，在平等自愿的基础上，甲乙双方经友好协商，甲方同意将___金山豪景___区内绿化养护工作委托乙方负责管理。为明确双方权利义务，特制定以下协议：

　　一、养护范围:

　　二、绿化养护内容：

　　包括苗木修剪、除草、淋水、抗台、抗涝、施肥、植物病虫害防治、防寒、死亡苗木的补种、绿地保洁、绿化垃圾清运等日常工作。

　　三、养护费用：

　　每年养护服务费用为：__壹仟贰佰__元整( ￥1200 元)，其中包含人工费、材料费、绿化垃圾清运费、使用工具等养护工作所有费用。

　　四、养护期限：

　　自年月日至年月日止,为期年。

　　五、养护保证金：

　　合同签订后，乙方应向甲方缴交承包押金人民币_____________元整。

　　六、养护管理工作的质量和要求：

　　绿化养护标准：参照国家住建部颁布的<<城市园林绿化养护工作质量标准>>中一级标准执行(详见附件一)。

　　七、甲乙双方权利义务

　　甲方权利义务：

　　1、甲方有权要求乙方按时定量完成本合同内所涉及到的服务，有权对乙方不符合合同规范的操作和质量进行监督指导，并要求限期整改。如无改进，甲方有权依照合同的具体条款进行处理。

　　2、甲方有权对乙方所提供的绿化养护人员数量、技能等进行检查和评估。

　　3、甲方有权检查乙方使用的肥料、药物的品质和数量。

　　4、甲方应为乙方提供一间仓库库房，但仅限乙方存放养护设备和工具。

　　5、甲方免费为乙方提供日常养护工作所需的水和电，但乙方不得浪费使用。

　　6、甲方应为乙方提供绿化垃圾临时堆放点，但乙方应及时负责自费清运。

　　7、甲方应提醒自己员工遵守乙方设置的园林警告提示，共同保护绿化现场。

　　8、甲方有责任按照合同要求支付乙方服务费。

　　乙方权利义务：

　　1、乙方应派1名主管负责日常工作安排并每月向甲方汇报工作计划和结果。

　　2、乙方自行承担养护期间所使用的工具、肥料、药物及等发生的费用。

　　3、因乙方管养不善所引起的苗木损毁应自行修补并承担因此产生的费用。

　　4、负责乙方工作人员的人身及财产安全(包括社保医保等规定手续的办理)，承担乙方工作人员在园区内违规违法行为的`全部责任。

　　5、乙方绿化养护人员应遵守甲方管理制度，经培训后着统一着装，佩戴工作牌文明上岗。乙方应将养护工作人员名单、身份证复印件资料呈交甲方。

　　6、乙方在为甲方提供服务期间有权取得合同规定的服务报酬。

　　7、因自然灾害及非乙方管养不善或操作失误因素所引起的园林苗木损毁，乙方应该协助补植，因此产生的费用由甲方承担。

　　8、绿化养护如未达到合同规定的要求，甲方提出整改意见后，乙方应在约定期限内改正。

　　9、乙方负责绿化带内的保洁和垃圾清理及集中堆放工作，并自费负责及时清运出小区。

　　10、乙方应建立

　　11、乙方为保护绿化现场免遭意外，经甲方同意可设置一些警示标识。

　　12、爱护服务区域内的的公共设施、设备。

　　13、乙方保洁人员有下列行为之一者，乙方应予其解除劳动关系：

　　①严重违反甲方公司规章制度和保密原则;

　　②以任何形式占用甲方或小区业主的物品;

　　八、付款方式：

　　每月5日前，甲方对乙方上月的工作量进行验收确认，甲方在确认乙方已按合同约定完成工作量后，甲方应在每月15号前，凭乙方提供的有效足额正式发票以银行转帐方式支付上月的绿化承包费，如乙方未能按时提供发票或未按时完成合同约定工作量，则付款时间相应顺延。

　　九、违约责任:

　　1、每月10日前，甲方根据工作检查情况填写《对承包公司工作检查记录表》，检查合

　　2、每月甲方另行随机安排对乙方的日常工作检查，如检查情况不达标，甲方可开出整改通知单，乙方应按通知要求内容整改。如一个月期限内整改通知单达二次以上或未能按时整改到位，甲方有权扣除当月养护费的5%以上，并由乙方承担全部整改费用。

　　3、连续两月达四次/月以上,或乙方当月受有效投诉累计达到小区业户总数的1%时，如乙方拒不整改或整改不合格，甲方有权扣除相应比例的当月承包费用，直至有权终止本合同而无需任何经济补偿。

　　4、甲方无故不按时支付养护款，乙方有权终止合同并不作任何补偿。

　　5、任何一方无故单方终止合约，对方有权要求违约方赔偿一个月养护费做为补偿。如遇不可抗力，双方协商解决。

　　3 、如因乙方未能按合同要求履行义务而造成甲方损失的，责任由乙方负责。

　　十、其他约定:

　　1、任何一方因其它原因而无法继续履行合约的，必须提前30天书面通知对方，甲方依据本合同的规定解除合同的除外。

　　2、合约期满后，同等条件下，乙方有优先续约权。

　　3、本合同约定的养护工程严禁转包，未经甲方同意不得分包。

　　十一、双方在合同期间必须认真履行，未尽事宜，需双方协商解决。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

委托的合同11

　　委托人：(以下简称甲方)

　　被委托人：(以下简称乙方)

　　委托人有位于的房屋，委托联系予以出售，经协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。

　　一、委托人的房产位于，房屋产权证号为，土地使用权证号为，面积为平方米，房屋使用性质为委托人承诺上述的内容真实有效。

　　二、被委托人为委托人寻找客户，促成和委托人达成房屋买卖协议并协助办理相关手续。

　　三、委托人的保底价格为净得元，委托人不承担过户费、契税等费用。

　　四、如被委托人介绍的买房人的价格高于元，则超过的部分归被委托人所有。

　　五、在委托人的卖房款到委托人账户时后一天内，应立即支付被委托人的.第四项款项。否则每迟延一天，按应付款项的千分之一支付违约金。

　　六、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托的合同12

　　委托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：

　　_______

　　受托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：

　　_______

　　本人系__公司的股东,本人占有该公司_%的`股权,因拟以人民币_X元转让上述公司的股权给_X，兹委托_X为本人的代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出席_X公司股东大会，行使表决权;

　　二、与_X签订股权转让协议书，并办理公证手续;

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从某年某月某日至某年某月某日止。受托人无转委托权。

　　委托人：

　　__年_月_日

委托的合同13

　　工程名称：___________________

　　工程地点：______________________

　　总包单位：________ __________

　　安装单位：________ __________

　　租赁单位：_________________

　　_________市建筑起重机械委托代管协议书

　　委托方：__________________(甲方)

　　代管方：____________________(乙方)

　　为执行_________市建设管理部门对建筑起重机械安全管理的有关规定，甲方将自有起重机械设备委托乙方进行托管，经甲乙双方共同协商，特签订以下委托代管协议。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方(起重机械设备的产权所有方)自有塔式起重机台、人货两用施工升降机_____台、货用施工升降机_____台，委托乙方代行管理。其起重设备的备案证证号分别为：________塔式起重机：________人货两用施工升降机：________货用施工升降机：________

　　1、1甲方将性能良好、安全装置齐全、保护装置灵敏有效。

　　1、2甲方委托乙方代管时，提供每台设备真实的原始技术资料、建筑起重机械备案证，原件交乙方保管，自己留复印件。

　　1、3在使用过程中因工程的需要增添的零部件、配件，由乙方代行解决，其产生的费用由甲方支付。

　　1、4在用设备，甲方向乙方每月缴纳托管费(管理费)，从租赁费中扣除。其费额为：________塔式起重机_______元/月;人货两用施工升降机______元/月;货用施工升降机______元/月。停置时的处置，以甲乙双方的约定为准。

　　1、5设备在闲置时间的维修保养、转场安装前的维修或大修，产生的费用，由甲方承担。

　　二、乙方的权利与义务

　　2、托管时，查阅随机的技术资料是否齐全，是否取得建筑起重机械备案证。

　　2、1新购设备或还未取得建筑起重机械备案证的起重设备应重新办理建筑起重机械备案证再签订委托代管协议。

　　2、2乙方对所托管的起重机械设备的安全使用负责。

　　2、3负责设备在使用中日常维修保养。

　　2、4负责每月对在用设备进行一次全面的检查，发现的问题(隐患)及时处理(解决)。更换零部件的费用，由甲方支付。使设备在良好性能的.状态下运作。

　　2、5执行建筑起重机械管理的有关管理规定和办理程序。违反管理规定或违反办理程序而受到的经济处罚，由乙方承担。

　　2、6由于违反操作规程、设备“带病”作业所发生的生产安全事故或“故障”造成的设备受损，由责任方负责并对其受损设备的损失负责。

　　三、其他

　　3、0本委托代管协议有效期_年(不低于3年)，自签字之日起生效。

　　3、1有效期内，不再委托第三方托管。

　　3、2要解除协议，需提前一月告知对方，双方同意后，方可解除协议。

　　3、3本协议一式两份，甲乙双方各一份。发生纠纷或有疑议时，可邀请协会工作委员会仲裁或提交法院审理。

　　委托方__________承接方_________(章)

　　委托人：_________________负责人：__________________

　　________年____月___日________年___月____日

委托的合同14

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的.图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托的合同15

　　委托人（甲方）：________________

　　名称或姓名：________________

　　法定代表人：________________

　　身份证号：________________

　　住所：________________

　　电话：________________

　　委托代理人：________________

　　身份证号：________________

　　受托人（乙方）：________________

　　名称或姓名：________________

　　资格证书号：________________

　　法定代表人：________________

　　身份证号：________________

　　住所：________________

　　电话：________________

　　委托代理人：________________

　　身份证号：________________

　　根据有关法律、法规、政策的规定，双方在平等、自愿、诚实、信用、协商一致的基础上，签订本合同。

　　第一条、代理事项

　　公司，于 ________________年 ________________月________________ 日成立，由甲方经营，甲方拥有该公司100%股权。该公司目前拥有位于 ________________国有土地，《国有土地使用证》证号为：________________ 。甲方同意将所持有的公司100% 股权转让，其中包括公司名下的亩土地使用权现状。现委托乙方引进合作方。

　　第二条、合同标的

　　土地面积： ________________土地性质： ________________使用年限： ________________土地用途：________________

　　第三条、委托底价及代理费标准

　　甲方委托乙方代理销售块宗地的销售底价为人民币 ________________万元/亩，乙方高于该委托底价成交的，其溢价部分为乙方的代理费。如报价低于销售底价，甲方确认成交的，乙方代理费用为该宗土地成交总价的 %。用为该宗土地成交总价的

　　第四条、代理期限

　　1、自月年乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长____个月。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。

　　2、在本合同的有效期限内，除非甲方或乙方违约，双方均不得单方面终止合同。

　　3、在本合同有效代理期内，甲方不得在海南地区指定其他代理商。

　　第五条、代理费结算方式

　　甲方及其股东与乙方引进的合作方只要签订合同，视为乙方工作已完成，甲方就应该按照与乙方引进的合作方签订合同的付款方式及比例当日同步支付居间费用给乙方。居间费用转账账户由乙方指定。

　　第六条、甲方责任

　　1、甲方应向乙方提供该块土地的土地证复印件（加盖公章）、甲方的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人代表身份证复印件（（加盖公章）、法人代表身份证明书原件（加盖公章），以及与该块土地相关的法律文件复印件（加盖公章）等资料并保证所提供资料的真实有效性。