车库买卖合同

时间:2022-10-18 16:35:11 合同 我要投稿

车库买卖合同

  随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编整理的车库买卖合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

车库买卖合同1

  车库出卖人:

  住址:

  身份证号码:

  (以下简称甲方)

  车库受卖人:

  住址:

  身份证号码:

  (以下简称乙方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议:

  买方所购车库的基本情况:

  车库位置:

  车库编号:

  建筑面积:平方米,

  总价:元车库买卖协议书车库买卖协议书。

  有关事项:

  一、经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于车库壹间出售给乙方。

  二、上述车库的'出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

  三、付款方式:一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后,由乙方支付相应款项,甲方出具收据后交付车库所有权。乙方在购得车库后,乙方对本车库享有所有权。

  四、车库交付期限:甲方应于本合同签订之日将该车库交付乙方,交付后该车库风险转由乙方承担。

  五、甲方保证在交易时该车库没有产权纠纷,符合房屋出售的法定条件。车库交付使用之前的有关费用包括水、气、物业费用由甲方承担。由此引发的纠纷由甲方自行处理,于乙方无关。车库交付后所有费用由乙方自行承担,甲方不再承担任何责任

  六、如甲、乙双方任意一方违反合同约定,自愿承担违约金人民币10,000.00元

  七、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  八、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由该车库所在地人民法院管辖。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。对甲、乙双方具有同等效力

  甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

  年月日年月日

车库买卖合同2

  ______(下称卖方)与______(下称买方)就有关___(船名)船的买卖事宜达成协议,于____年__月__日正式订立本合同。

  船级:_____________。

  建造年份及厂家:_______年由______船厂建造。

  悬挂旗帜:________。呼号:_______。

  登记号:_______。登记地点:______。

  登记吨位:________。

  本合同的条款如下:

  1、船价

  船价为__________。

  2、保证金

  为了确保全合同的严格履行,买方应在合同签订日后的____个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入____银行所开立的买卖双方的共同帐户上,如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。

  3、付款

  在船舶移交时,上述买价应由___银行以___支付给____银行。

  该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。

  4、船舶检查

  买方有权查阅船上的船级记录,并在___(时间)内宣布是否予以承认。卖方应在____(地方)为买方安排船舶检查。

  买方不得因船舶检查而延误船期,否则,买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时,不可将其拆解开,也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中,船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查,凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准,一旦船舶获得认可,卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知,保证金应立即释放,本合同宣告无效。

  5、交船时间和地点

  船舶应在___进行交接。

  移交时间/解除合同日期:___年__月__日。

  卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。

  交船前,倘若船舶发生全损或推定全损,本合同宣告无效,保证金应立即释放给买方。6。进坞

  为了便于船舶的移交,卖方应将船舶引入移交港的干船坞内,由船级社检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷,以致于影响船舶清洁船级证书的取得,则上述缺点应由卖方自费修复直至___1)对上述水下部分完全满意为止2)。

  船舶在坞期间,在买方或船级社代表的要求下,卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷,以致于影响船舶清洁船级证书的取得,则卖方应自费将其新换或修复直至

  船级社完全满意为止。

  尾轴的抽出和换新之费用由买方承担,除非尾轴的抽出(无论损坏与否)、换新或修复系出于船级社的要求,在该情况下,上述费用应由卖方承担。

  倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷,或者船级社有抽出尾轴之要求(无论损坏与否),则与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下,上述费用应由买方承担。

  船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地的`费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等

  船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨,凡是在船舶检查时属于船舶的物品,无论是否曾使用过,是否在船上,都应成为买方的财产。但是,正在订购的备件不包括在内,倘若发生转运费用问题,则转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充,但是,被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中,无须另外付款,只要它们确系卖方财产。

  卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸,只要卖方用没有标记的类似物品替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内,卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及下列物品均不包括在本售卖中:______、┅┅等。

  船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。

  本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。

  8、文本

  作为对买方支付买价的交换,卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书,证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连,经公证机关认可,并由____出具船舶无债务证书。交船时,卖方应注销船舶登记,并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。

  交船时,卖方应将船上的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求,卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存,但买方有复印的权力。

  9、债务

  卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前,倘若发生任何有关所售船舶的索赔要求,卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。

  10、税款

  任何与悬挂买方旗帜的船舶之购买和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担;与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。

  11、交船条件

  卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止,但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交,自然损耗除外。

  船舶应按现有船级移交,船级上不得有船级社的批注。交船前,卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否则,一经船级社获悉,将取消船级或在船级上另加批注。

  12、船名与标记

  船舶移交时,买方应负责更换船名和烟囱标记

  13。买方违约责任

  倘若买方未能按前述规定支付保证金,卖方有权取消合同,并对所造成的损失和涉及的

  全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。

  倘若买方未能按前述规定支付买价,卖方有权取消合同,保证金及其利息收入应归卖方所有。若保证金尚不足以弥补卖方的损失,卖方则有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的利息进行赔偿。

  14。卖方违约责任

  倘若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方,买方有权取消合同,全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿,如果证实确系卖方过失所致。

  15、仲裁

  在本合同的解释和履行上如发生纠纷,则应在___按___(国)3)的有关法律进行仲裁,或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。

  倘若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决,双方各指派一名,第三名由__4)指派。

  倘若一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责,则其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘若一方在另一方指派仲裁人后两周内仍未指派出仲裁人(无论是初始仲裁人还是替代仲裁人),且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传,则在指派方的请求下,指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。___仲裁法庭的仲裁为终结仲裁,对双方都有约束力。必要时,该仲裁可与法院的判决一样,由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。

  甲方:乙方:日期:

车库买卖合同3

  甲方(出卖人):

  住址:

  身份证号:

  乙方(买受人):

  住址:

  身份证号:

  经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议:

  一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米),出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

  二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。

  三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。

  四、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。

  五、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。

  甲方(出卖人):

  乙方(买受人):

  年 月 日

车库买卖合同4

  甲方:中化地质矿山总局福建地质勘查院

  乙方:杨瑞玲

  甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区现有部分地面架空层车位和部分地下室车位,经双方协商一致,甲方同意将所有车位转让给乙方,双方就此订立如下协议事项:

  一、地点、数量:甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区拥有的`所有车位53个,其中4号楼地面架空层车位19个;6号楼地面架空层车位9个;5号楼地下室车位25个。

  二、转让价格:每个车位均价6.5万元,总计53个车位共计价款344.5万元。车位的转让税费,由乙方承担。

  三、付款办法:本协议签订后三日内,乙方支付给甲方50万元预付款,余款在双方至房产交易中心办理产权过户收件时全部付清。

  四、产权的过户手续由乙方负责办理,甲方应于配合车库转让协议书。如因国家政策等原因至产权无法办理过户,甲方退还已收取乙方的款项,双方免责。

  五、本协议一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力,协议自签订日起生效,履行完毕自动失效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  代表:

  代表:

  ___年___月__日___年___月__日

车库买卖合同5

  甲方:

  联系住址:

  联系电话:

  身份证:

  乙方:

  联系住址:

  联系电话:

  身份证:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利与义务,经双方协商,签订本合同。

  甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就____项目停车位使用权转让事项,签订协议如下:

  一、转让车位使用权内容

  乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。

  二、付款方式

  1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

  2、甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。

  三、车位

  本合同所指停车位,具体位置以抽签为准,该车位的交付日期以实际交付日期为准。

  四、使用管理

  1、 该协议签订后,车位抽签等相关事宜,由乙方负责,甲方给予必要协助。

  2、 乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

  3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的'侵权行为,乙方应独立承担赔偿和修缮责任。

  4、乙方使用该停车位,须服从和遵守 物业公司的统一管理,并交纳相应的车位物业管理服务费用。

  5、若根据市政或小区整体规划的需要,在不影响乙方对车位的正常使用的情况下,而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的,乙方对此不持异议,不得据此向甲方提出任何要求。

  五、联系方式

  双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

  六、违约责任

  本合同其他未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

  七、本合同一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份。

  八、本合同经双方签字后生效。

  甲方: 乙方:

  签约日期: 签约日期:

车库买卖合同6

  甲方(出售方):

  地址:

  电话:传真:

  乙方(购买方):

  地址:

  电话:

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

  一、买受人所购的基本情况:

  乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。

  二、计价方式与价款

  双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

  三、付款方式

  买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币拾仟佰_____元整。

  四、交付期限

  出卖人应当在月日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

  1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的,如地震、水灾等;

  2、遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

  3、遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

  4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

  五、出卖人延期交房的违约责任

  除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理;

  1、逾期时间,分别处理(不作累加)

  (1)逾期不超过三____日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行;

  (2)逾期超过三____日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的`第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

  六、交接

  车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。

  七、其他

  买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

  八、争议

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决:

  1、提交____市仲裁委员会仲裁。

  2、向人民起诉。

  九、本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  十、本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。

  十一、本合同自双方签订之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同7

  甲方(车库卖方): 身份证:

  乙方(车库买方): 身份证:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议,特签订本合同,双方共同遵守,并作为所有权归属的凭证。

  一、甲方自愿将_______________小区_____ 幢______单元______号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币_______万元整。

  二、付款方式:合同签定时,乙方已付甲方_______万元整(人民币);余款______万元整(人民币)于该车库有关更名手续办好后付清;

  三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷,因甲方的原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任,并向乙方赔偿损失。

  四、上述车库的`相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。

  五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记,并协助乙方办理车库更名手续,在更名过程中产生的费用由甲方承担。若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还全部购款。

  六、为使服务于本小区的物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明,物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。

  七、本合同经双方签章后生效,如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效。

  甲方:(签字盖章) 乙方: (签字盖章)

  物业公司(盖章):

  证明人签字:

  年 月 日

  本合同买方持有件需附加下列附件:

  1、卖方的身份证复印件;

  2、车库款项收到条;

  3、卖方购买车库时取得的交款凭证;

  4、物业公司相关登记表。

车库买卖合同8

  甲方(车库卖方): 电话:

  乙方(车库买方): 电话:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议: 买方所购车库的基本情况:车库位置: 车库编号: 建筑面积: 平 方米,总价: 元。有关事项:

  一、经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于 车库壹间出售给乙方。

  二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

  三、付款方式:一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后,由乙方支付相应款项,甲方出具收据后交付车库所有权。

  四、因车库未单独办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的',甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

  五、乙方在购得车库后,乙方对本车库享有所有权,今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责,与甲方无关。

  六、甲、乙双方均应严格信守本协议,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿一切经济损失。

  七、本协议一式两份,双方各执一份,协议自双方签字之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方签字:

  乙方签字:

  证明人签字:

  年 月 日

车库买卖合同9

  甲方(出售方):____身份证号:____

  乙方(购买方):____身份证号:____

  甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:

  一、甲方自愿将其名下位于____库(具体位置:____)出售给乙方。

  二、总价款:人民币____(¥____元)。

  三、乙方于____年____月____日前一次性付清全部价款,同时甲方向乙方交付该车库及相关产权票据。由于甲方车库购买原始票据丢失,由甲方向乙方出具相关产权转移证明手续。

  四、因车库没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时提供相关协助。

  五、甲方应保证该车库产权真实有效,如出现产权纠纷,一切经济后果由甲方承担。

  六、本合同一式两份,自签字之日起生效,甲乙双方各一份,均具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

车库买卖合同10

  甲方(车库的所有权登记人):_________ 身份证号:

  乙方(车库的实际所有人):___________ 身份证号:

  丙方(车库的购买人): _____________ 身份证号:

  现甲、乙、丙三方就位于___________________,建筑面积共_________平方米的车库达成如下协议:

  第一条上述车库实际所有人为乙方,甲方为所有权登记人。该车库的占有、使用、收益、处分权利及相关义务均由实际所有人乙方享有或承担。甲、乙双方对此事实均予以认可,并无异议,丙方亦知晓该事实。

  第二条上述车库由乙方售给丙方,全部价款共计人民币(大写):_________元。

  第三条本合同签订之日起_________内,丙方应将上列价款付与乙方,乙方收到全部价款后,应将车库在_________之内交付给丙方。

  第四条若乙方逾期___日,自约定的交付期限第二天起至实际交付之日止,乙方按日向丙方支付已交付价款万分之____的违约金,合同继续履行;逾期超过___日后,丙方有权解除合同。丙方解除合同的`,乙方应当自丙方解除合同通知到达之日起__天内退还全部已付款,并按丙方已付购款的___%向丙方支付违约金。丙方要求继续履行合同的,合同继续履行,自约定的交付期限第二天起至实际交付之日止,乙方按日向丙方支付购款___%的违约金。

  第五条甲方和乙方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲乙双方或任意一方的上述原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由实际责任人单独或连带承担全部责任。向丙方赔偿损失,并支付相当于购款______%的违约金。

  第六条乙方须确保上述车库适宜使用。在交付之前,丙方有权对车库的质量、装修及附属设施等进行检查,若发现有损坏、安全隐患或不适宜使用的问题,乙方应当在______之内予以维修、更换或其他措施予以解决。若情况严重的或乙方在约定期限内无法解决上述问题,经协商仍不能达成一致的,丙方有权利解除合同,乙方应在______内返还购款。

  第七条在甲方取得上述车库的产权证之日起______之内,到相关部门办理更名过户手续,将车库产权更名至丙方名下。所发生的更名相关费用由_______承担。

  第八条乙方须确保甲方在取得上述车库产权证之日起______之内,能够履行本合同第四条之义务。若甲方违反约定,迟延或拒绝履行更名过户义务,乙方对丙方承担违约责任。

  第九条若甲方迟延或拒绝履行约定的更名过户义务,丙方有权单方解除合同。丙方解除合同的,乙方需全额返还丙方的购款及自交付购款之日起至合同解除通知到达乙方之日止的利息,并由______方向丙方支付相当于购款______%的违约金。若乙方要求继续履行合同的,由______方向乙方按日支付,自约定的办理更名手续最后期限第二天起,相当于购款______%的违约金。

  第十条自合同签订之日起至车库产权更至丙方名下之日止,在此期间甲方、乙方非因不可抗力、情势变更或行政行为,均不得单方面提出解除合同、不得私自将该车库另行转卖给他人或其他任何损害丙方合法权利之行为。且乙方须对甲方行为负担保义务。若甲方有上述侵犯丙方合法权利之行为,甲、乙双方须对丙方连带承担违约责任。若乙方单独为上述侵犯丙方合法权利之行为,由乙方单独对丙方承担违约责任。

  第十一条若发生第十条所述违约行为,应按第十条约定,由相应的责任主体对丙方承担相当于合同价款______%的违约金,同时责任主体必须继续履行合同义务。若发生第三人善意取得情形,致使无法将该车库更名至丙方名下,相关责任主体须向丙方返还购款及利息,赔偿相应损失,并支付相当于购款______%的违约金。

  第十二条上述车库的相关权利义务自交付后均归丙方享有,丙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利,并由乙方承担管理和维修方面的有关费用及相关的义务。

  第十三条乙方须保证上述车库能够办理产权登记。若上述车库无法办理产权登记,丙方有权单方解除合同,乙方须返还购款,并支付相当于购款______%的违约金。若丙方主张继续履行合同的,乙方须保障丙方对该车库的合法权益不受侵犯,并向丙方支付相当于购款______%的违约金,双方另有约定的除外。

  第十四条本契约一式四份,甲、乙双方各执一份,丙方两份(其中一份作产权登记附件)。

  甲方(签章):_______________年____月____日

  乙方(签章):_________ ______年____月____日

  丙方(签章):_________ ______年____月____日

车库买卖合同11

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  甲乙双方就车库买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

  乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时,支付甲方定金人民币贰万元整,余款将定于20xx年4月1日前支付,在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。

  本合同签订后,如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。

  一、 本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。

  甲方(卖方): 身份证号:

  电话:

  年 月 日

  乙方(买方): 身份证号:

  电话:

  年 月 日

  证明人: 年 月 日

车库买卖合同12

  出卖人(以下简称甲方)姓名:

  身份证号:

  姓名:

  身份证号:

  买受人(以下简称乙方)姓名:

  身份证号:

  姓名:身份证号:

  经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景XX的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。

  一、甲方出售房屋情况

  1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。

  2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。

  二、房屋价格及付款形式、交房方式

  1、甲方出售此车库的.价格为人民币万仟佰拾元整,签本合同时,乙方付给甲方定金元,余款于____日之内交房时付清。

  2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

  3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

  4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。

  三、违约责任

  1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

  2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。

  3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。

  四、本合同一式份,各方各执份。

  五、未尽事宜,协商解决。

  甲方签字:电话:

  甲方配偶签字:电话:

  乙方签字:电话:

  乙方配偶签字:电话:

  附:甲方身份证、结婚证的复印件1份。

  ________年____月____日

车库买卖合同13

  出卖人(以下简称甲方):_________________________________

  买受人(以下简称乙方):_________________________________

  第一条乙方所购买车库、储藏室的基本情况乙方所购买的车库位于___________,建筑面积___________,储藏室位于___________,建筑面积为________________。

  第二条价款及付款方式

  1。甲乙双方约定上述车库的总价款为_____________元,储藏室的总价款为_____________元,共计_______元;

  2。上述款项由乙方自本合同签订之日起______天内付清。

  第三条甲方交付车库、储藏室的期限甲方应在本合同签订之日起____天内将本合同约定的车库及储藏室交付给乙方使用。

  第四条乙方逾期付款的违约责任

  1。乙方如未按照本合同约定的付款时间付款,则自本合同约定的付款期限届满之第____日起至实际支付全额款项之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款百分之_____的违约金;

  2。乙方逾期超过____天未付款的,甲方有权解除本合同。

  第五条甲方逾期交付车库、储藏室的违约责任

  1。甲方如未按照本合同约定的交付车库、储藏室的时间交付,不管是未交付车库或是储藏室,或是两者都未交付,则自本合同约定的.交付期限届满之日起第____日至实际完全将车库及储藏室交付给乙方使用之日止,甲方按日向乙方支付本合同约定车库、储藏室总价款的百分之_____的违约金;

  2。甲方超过_____天未交付车库、储藏室的,不管是未交付车库或是储藏室,或是两者都未交付,乙方有权解除本合同。

  第六条其他约定事项

  1。甲方交付车库、储藏室之前车库、储藏室的物业管理服务费及其它费用由甲方承担,甲方交付车库、储藏室之后的物业管理服务费及其它费用由乙方承担;

  2。甲方须保证本合同所买卖的车库、储藏室没有任何产权或者债权债务纠纷,如本合同签订后因甲方的原因车库、储藏室出现产权或者债权债务纠纷的,则由甲方承担全部责任,乙方有权解除本合同,甲方应向乙方支付本合同约定总价款百分之_____的违约金;

  3。因车库、储藏室在买卖时未办理单独的产权证明,今后如乙方需要办理车库、储藏室的产权证明,甲方需要提供相关资料协助乙方办理;

  4。乙方在购买本合同约定的车库、储藏室后,乙方对此车库、储藏室享有所有权,今后与本车库、储藏室发生的一切事项与甲方无关。

  第七条本合同如有未尽事宜,双方协商解决,协商不成的,任何一方均有权向______________人民法院起诉。

  第八条本合同一式两份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力。甲方:_________乙方:________XXX买卖协议二卖方:甲,女,汉族,________年____月____日出生,住____省________区路单元,身份证号(乙的妻子)。电话:乙,男,汉族________年____月____日出生,住____省____县镇街号。身份证号(系甲丈夫)电话:(以下简称甲方)买方:丙,男,________年____月____日出生,住____省____县竹____区路号身份证号。电话:(以下简称乙方)甲方所有的____省____县镇建设路花园苑、期工程(一楼)号车库一间,建筑面积为20平方米。现甲方决定卖给乙方,乙方明确表示愿意购买。为了明确双方的权利义务关系,甲乙双方根据《民法典》和《民法典》等有关规定,订立以下合同条款:

  一、车库的基本情况

  1、室内地面为沙浆找平,室内墙面为搓沙,室外正立面为瓷砖贴面。

  2、电动卷闸门已安装,费用已包含在价款中。

  3、电已经接通,费用已包含在价款中。

  二、甲乙双方约定车库总价款(包括定金在内),人民币壹拾贰万元整(小写B10元)。买卖双方的税收由甲乙双方各自承担。

  三、乙方于________年____月____日支付给甲方人民币伍仟元整作为定金。在________年____月____日前甲方将车库的房屋产权和国有土地使用证两证用以及用电户头过户到乙方户头上。乙方一次性付清全部价款。

  四、甲方必须保证所卖的车库没有转让给其他单位和个人和没有设定抵押、保证不被

  第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失,由卖方赔偿给买方,并且甲方同时承担违约责任。

  五、任何一方不得毁约,如有违约,违约方支付守约方违约金人民币两万元整。

  六、本协议一式贰份,自双方签字之日起并到____县公证处公证后生效。甲乙双方各执一份,贰份具有同等法律效力。

  甲方:____________乙方:____________

  ________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同14

  卖方:________________

  买方:________________

  经买卖双方平等协商,在真实意愿的基础上,就买卖事宜达成一致,特签订本合同,双方共同遵守,并作为所有权归属的凭证。

  一、双方买卖的位于 ,面积 平方米,卖方获得时间,所有权证明资料名称,资料编码。

  二、的买卖价格为币 元整,于本合同签订之日由买方交付卖方;及钥匙由卖方交付买方。

  三、卖方应保证对的拥有所有权,有权处置该,卖方及第三人没有在该上设定抵押,等机关没有对该采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失,卖方对买方的损失应当予以赔偿。

  四、合同生效后,所有权归买方所有,买方拥有完全使用权、租赁权和转让权,使用、租赁、转让的`时间、价格与卖方无关,但在同等条件下,卖方可以享有优先权。

  五、目前,潍坊市房管部门不对确权登记;若潍坊市房管部门能够对买卖进行登记时,卖方应当配合买方(或者第三方)办理过户登记手续。

  六、为使服务于本小区的物业管理知晓并对本买卖合同予以证明,物业管理应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。

  七、本合同一式两份,买卖双方各执一份,自双方签字后生效。

  卖方(手印):________________买方(手印):________________

  身份证号:________________身份证号:________________

  卖方(手印):________________

  身份证号:______年______月____日

  物业(盖章):______年______月____日

  本合同买方持有件需附加下列附件:

  1、卖方(夫妻双方)的身份证复印件;

  2、款项收到条;

  3、卖方购买时取得的交款凭证;

  4、物业相关登记表。

车库买卖合同15

  出卖人(以下简称甲方)_____________________

  买受人(以下简称乙方)_____________________

  经甲、乙双方协商,甲方决定把位于________的________栋________号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。

  一、甲方出售房屋情况

  1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。

  2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。

  二、房屋价格及付款形式、交房方式

  1、甲方出售此车库的价格为人民币________元整,签本合同时,乙方付给甲方定金________元,余款于日之内交房时付清。

  2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

  3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的.物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

  4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。

  三、违约责任

  1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

  2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。

  3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。

  四、本合同一式份,各方各执份。

  五、未尽事宜,协商解决。

  甲方签字:________________

  甲方配偶签字:________________

  乙方签字:________________

  乙方配偶签字:________________

  ________年________月________日