承揽加工合同合集15篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的承揽加工合同，欢迎大家分享。

承揽加工合同合集15篇

承揽加工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

　　第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

　　风险提示：

　　原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。

　　第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

　　第四条材料由_________方负责。

　　风险提示：

　　定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。

　　第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。

　　第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。

　　第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

　　(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。

　　(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。

　　(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。

　　(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的.一倍计算。

　　第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

　　第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

　　第十条按期交足定货而合格率为100%，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价_________奖励金。

　　第十一条试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_________分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

　　第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分等级。

　　第十三条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_________。

　　第十四条乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。

　　甲方(签章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方(签章)：_________

　　_________年_________月_________日

承揽加工合同2

　　委托方：_________（甲方）

　　承揽方：_____________（乙方）

　　1、加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：________________

　　项目产品名称、规格单位数量单价（元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万____________________万_____万合计

　　2、质量标准：

　　乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。

　　3、原料供应：

　　加工用锌块由甲方供应。

　　4、交货方式：

　　由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。

　　5、质量验收方法：

　　完成加工后由甲方按质量标准验收。

　　6、结算方式：

　　____________________。

　　7、违约责任：

　　甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的.经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（盖章）________

　　地址：______________________

　　银行帐号：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（盖章）________

　　地址：______________________

　　银行帐号：____________________

　　年月日

承揽加工合同3

　　委托方：签订地点：

　　承接方：深圳斯拉欧加文化传播有限公司订日期：____年____月____日

　　依照《合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

　　第一条：广告承揽要求。

　　1、项目（制作）：________

　　2、广告及活动内容及有关证件的名称、编号：________

　　3、发布地点或形式：________

　　4、颜色：________

　　5、规格或材料：________

　　6、刊播次数、起止日期及时间：________

　　第二条：费用及支付方法

　　1、费用

　　本次活动总金额为________。（大写________元整）

　　2、结算方式和期限：________

　　第三条：验收方式及时间：____________

　　第四条：违约责任

　　1、委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　2、承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的.1%偿付违约金。

　　3、其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

　　第五条：纠纷解决方式

　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。

　　1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁；

　　2、向连云港市当地人民法院起诉。

　　第六条：双方商定的其他事项：

　　第七条：附则

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日终止。

　　委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：

　　单位名称：（盖章）单位名称：（盖章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：___________日期：___________

承揽加工合同4

　　承揽方：_______________________身份证号：_______________________电话：_______________________

　　定作方：珠海市锦宏盈星家具有限公司身份证号：_______________________电话: 0756-3897556

　　锦宏公司（定作方）委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：加工产品及工价（见产品清单）

　　第二条：加工产品质量要求（依照定作方公司品质部要求）

　　第三条：资料、图纸提供办法

　　1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第四条：工资

　　依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账（有特殊约定的除外）。

　　第五条：验收标准和方法

　　依照定作方公司品质部要求验收。

　　第六条：交货时间和地点

　　依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

　　第七条：结算方式及期限

　　按定作方品质部验收合格的产品数据结账（平时借支除外）。

　　第八条：其他约定

　　1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。

　　2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。

　　第九条：承揽方的违约责任

　　1、承揽方未按合同规定（生产排产单）的'时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任；产品质量不达标的要进行返工处理（返工费用由承揽方自行负责），经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同（订单）规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任；

　　3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失；

　　4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额陪偿定作方公司一切损失。

　　第十条：定作方公司的责任

　　1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等；

　　2、提供承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际使用自行负责；

　　3、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐；

　　第十一条：纠纷的处理

　　合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时报请当地司法主管部门依法处理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　签订地点：_______________________日期：年____月____日

　　承揽方（代表人）：________________________

　　签订地点：_______________________日期：年____月____日

承揽加工合同5

　　承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条

　　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　加工费

　　单位

　　总价

　　第二条

　　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　第三条

　　加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条

　　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条

　　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条

　　加工费结算办法与时间

　　第七条

　　乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

　　5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx％的违约金。

　　6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx％的违约金。

　　3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1．根据本合同需要发出的'全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：xx。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1．本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　（1）提交xx仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx

　　法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签订地点：xxxx签订地点：xxxx

承揽加工合同6

　　定作方：_______________(简称甲方)

　　营业执照号码：_____________________

　　承揽方：_______________(简称乙方)

　　营业执照号码：_____________________

　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

　　品名或项目　规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额

　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：_________________

　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________

　　四、验收标准和方法：_________________________

　　五、结算方式：_________________________

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____ %的违约金。　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的'，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的39;有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年____月____日止。

　　十二、本合同签订日期：________年____月____日　　

　　定作方：________________　　代表：__________________　　开户银行：______________　　帐号：__________________

　　承揽方：________________　　代表：__________________　　开户银行：______________　　帐号：__________________

　　________年____月____日

承揽加工合同7

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方因_______需求，租用乙方演出器材设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条承揽甲方活动的项目

　　1、舞台搭建和舞美设计布置；

　　2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；

　　3、活动所需设备和物品的运输、装卸；

　　4、活动现场的录像。

　　第二条租赁设备概况

　　设备的名称：__________。

　　租赁用途：____________。

　　使用时间：_____年____月____日。

　　安装时间：_____年____月____日____时。

　　安装地点：___________________。

　　拆卸时间：_____年____月____日____时。

　　第三条租赁设备的运输与操作

　　租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。

　　第四条租赁设备的使用及规定

　　1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。

　　2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的.维修、保养(费用自负)，确保演出正常使用。

　　3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。

　　4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。

　　第五条安全与治安

　　1、甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外)。

　　2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。

　　第六条合同金额及付款方式

　　1、合同总价款为人民币_______元（大写：人民币:________整）。

　　2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_________％，即人民币_______元（大写：人民币:_________整）。余额演出_______个工作日结清。

　　第七条双方责任

　　1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。

　　2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。

　　3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出并保证舞台坚固安全、音响演出效果。

　　4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。

　　第八条其他

　　1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。

　　2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交____仲裁委员会仲裁。

　　3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　4、合同未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方（签章）：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　银行账号：

　　委托代理人（签章）：

　　_______年_____月______日

　　乙方（签章）：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　银行账号：

　　委托代理人（签章）：

　　_______年_____月______日

承揽加工合同8

　　定作单位：项目经理部（以下简称甲方）

　　承揽单位：钢结构制造有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《_____》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

　　第一条加工构件品名与价款

　　一、加工品名：某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。

　　三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）

　　四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

　　第二条加工成品期限与交付

　　一、加工期限：暂定为三十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付状态：按甲方提供的加工制作转换图全部图示状态交付，并配合防腐涂装。

　　三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　第三条加工材料供应与采购

　　一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损2％、型材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。

　　二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。

　　三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的`材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。

　　四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在48小时内清理出场。

　　五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。

　　第四条加工成品质量与验收

　　一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。

　　二、质量等级：一次验收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承揽加工合同9

　　定做方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为：东风德纳车桥有限公司新建齿轮车间

　　2、制作内容：（含税）

　　（1）、主构件：角钢桁架

　　材质：Q235B，合同吨位约69吨单价：6100元/吨

　　（2）、主构件：吊车梁、钢轨吊

　　材质：Q235B，合同吨位约37吨单价：6000元/吨

　　（3）、主构件：钢柱、钢梁

　　材质：Q235B，合同吨位约91吨单价：5550元/吨

　　以上单价所有构件均进行抛丸除锈，红丹防锈底漆一道。

　　二、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为元大写（以实际决算为准）。

　　2、合同签订之日甲方付￥元，大写给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵冲货款，）

　　3、结算方式：按照实际工程量结算。（每次发货前付清当批次货款）

　　4、发票：增值税发票。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB50205—20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供制作资料一份，原材料质量保证书、合格证、自检探伤报告，所有原材料必须是大型钢厂产品，所有钢材的厚度应达到国家标准。

　　3、钢材应满足设计材质要求。

　　4要求检测为：自检探伤报告出厂材料

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：湖北团风鸿路工厂。

　　2、发货计划及顺序为：甲方提供详细的交货计划，乙方按照甲方提供计划认真加工及出货。

　　五、包装及运输：

　　1、甲方负责组织运输。装车时应按照规范要求进行装运，要求车辆使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，其中工厂装车费用包含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施（具体由甲方在发运前另行交底）。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车，甲方需保证构件运输车辆进场场地要求。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改或变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。

　　3、乙方必须接受甲方的.质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。

　　4、甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　5、乙方加工质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则提交黄冈仲裁委员会仲裁。

　　九、附则：

　　1、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期至款额结清为止。

　　3、未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　开户行：

　　委托代理人：账号：

　　联系方式：委托代理人：

　　日期：日期：

承揽加工合同10

　　签定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　电话：________________________

　　承揽方（乙方）：______________

　　电话：________________________

　　经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。

　　品名

　　规格单位数量加工费单价金额

　　定作方供应原材料：

　　原材料

　　规格单位数量日期成品单位耗用量

　　1．技术资料、图纸提供办法：______________________________________________。

　　2．产品检验标准和方法：__________________________________________________。

　　3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：__________________________________。

　　4．货款及费用结算办法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：_______________

承揽加工合同11

　　定作方：

　　合同编号：

　　签订地点：

　　承揽方：

　　签订时间：

　　一、加工标的

　　货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限

　　交期：

　　出口国：

　　合计人民币（大写）按实际金额结算单价含线税封箱带

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，则必须填写）

　　材料质量数量提供日期消耗定额

　　面料.里料一等按定单数量到位按实际排版单耗

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的`标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

　　2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　十五、未尽事项双方协议解决。

　　定做方：

　　代表人：

　　时间：

　　承揽方：

　　代表人：

　　时间：

承揽加工合同12

　　委托方：______________

　　签订地点：______________

　　承接方：________________

　　日期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

　　第一条：广告承揽要求。

　　1.1项目(制作)

　　1.2广告及活动内容及有关证件的名称、编号

　　1.3发布地点或形式：______________

　　1.4颜色：______________

　　1.5规格或材料：______________

　　1.6刊播次数、起止日期及时间：

　　第二条：费用及支付方法

　　2.1费用

　　本次活动总金额为______________，(大写圆整)

　　2.2结算方式和期限：

　　____________________________

　　第三条：验收方式及时间：

　　______________

　　第四条：违约责任

　　4.1委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金;逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　4.2承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的`违约金;不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　4.3其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

　　第五条：纠纷解决方式

　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第(2)项规定办理。

　　1.向地经济合同_____机关申请_____;

　　2.向连云港市当地人民法院起诉。

　　第六条：双方商定的其他事项：

　　第七条：附则

　　本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日终止。

　　委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：

　　单位名称(盖章)单位名称(盖章)

　　地址：______________地址：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　电话：______________电话：______________

承揽加工合同13

　　甲方: (委托方)　____________

　　乙方: (承揽方)　____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　1、名称：XXX水泥焊接轨道板。

　　2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜:

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

　　2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

　　4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

　　5、产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的.事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。

　　3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______ 盖章：______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　乙方： ______盖章:______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　时间：________年____月____日

承揽加工合同14

　　承揽方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

　　定作物名称：xx

　　型号：xx

　　规格：xx

　　质量要求：xx

　　计量单位：xx

　　数量：xx

　　加工费：xx

　　单位总价：xx

　　第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。

　　第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

　　第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称：xx

　　型号：xx

　　规格：xx

　　质量要求：xx

　　计量单位：xx

　　数量：xx

　　单价：xx

　　总价：xx

　　图纸、技：xx

　　术资料及：xx

　　交付时间：xx

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

　　材料名称：xx

　　交付时间：xx

　　交付地点：xx

　　交付数量：xx

　　包装要求：xx

　　检验方法：xx

　　运输方法：xx

　　运费承担：

　　第六条加工费结算办法与时间xx。

　　第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

　　5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。

　　6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的`违约金。

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　(一)甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行

　　为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：xx。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　(1)提交xx仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件