安全生产协议书15篇[精选]

　　在充满活力，日益开放的今天，协议的使用频率呈上升趋势，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编精心整理的安全生产协议书，希望对大家有所帮助。

安全生产协议书15篇[精选]

安全生产协议书1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全、环保管理职责与权利，有效的对相关方的安全环保管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保公司环境与职业安全健康管理体系正常运行，经双方协商，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

　　一、项目简况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、实施时间：

　　4、合同期限：年月日至年月日

　　二、甲、乙双方环境与安全管理职责与权利：

　　（一）甲方职责与权利

　　1、甲方有权向乙方索取相关资质证书和文件，把好资质审核关。

　　2、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、环保的`法规、标准和企业的规章制度，有序开展对本公司的服务和活动。

　　3、甲方有权对乙方安全防范措施的落实到位进行监督、检查，发现事故隐患和违章、冒险行为，有权制止和纠正。对风险较大的隐患或管理混乱不服从甲方监督和协调的，甲方有权停止其作业，并给予黄牌警告和经济处罚。

　　4、甲方对乙方在本公司发生安全环保事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报告，并有权开展或参加对事故的调查处理。

　　5、甲方根据项目性质，有权向乙方收取0.5至10万的安全风险管理保证金，对乙方安全环保技术措施和管理措施不到位、工作人员违章违纪、发生工程质量和安全事故时，有权对其缴纳的安全风险管理保证金进行考核。

　　6、甲方指定的现场代表为甲方项目的现场安全环保监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

　　（二）乙方职责与权利

　　1、乙方应主动向甲方提供合法的营业执照及有效证件或资质证书复印件，及时为员工办理出入证手续，并正确佩戴出入证进出工作现场。

　　2、乙方应主动向甲方缴纳安全风险保证金，遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全防范措施，正确使用劳动防护用品，特种作业人员持证上岗。

　　3、乙方人员应认真学习和执行甲方的安全告知，指定专人负责安全环保管理，严格执行项目协调会制度，接受甲方的监督与统一协调管理。

　　4、乙方应及时向甲方申办临时用电、动火作业、危险作业等审批手续，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护工作。

　　5、乙方自带设备设施和施工现场，应主动报请和接受甲方的安全状态检查和监督，自觉做好日常管理和不安全隐患的检查、纠错、整改等工作。

　　6、乙方在施工作业区域，必须设置安全围栏和警示标志，保障施工安全。

　　7、同一施工区域有两个及以上的施工单位时，乙方应与第三方签订安全协议，明确双方安全责任，落实安全措施，防止交叉作业发生事故。

　　8、乙方发生因管理责任造成的事故或因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡事故和财产损失的事故时，一切责任由乙方承担，并自觉接受甲方对其安全风险管理保证金的考核。

　　9、工程完工时，必须做到工完料清，严禁随意倾倒“三废”。

　　10、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　四、本协议书以签字之日起生效，本协议书一式三份，甲方二份（安全管理部门一份、组织实施单位一份），乙方一份。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　委派代表：委派代表：

　　年月日年月日

　　安全环保管理代表：安全环保管理代表：

　　年月日年月日

安全生产协议书2

　　(以下称甲方)

　　(以下称乙方)

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确甲、乙双方在施工过程中的职责，经甲、乙双方共同协商一致，同意签订以下内容的安全生产协议，共同遵守：

　　一、甲、乙双必须认真贯彻执行国家和北京市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。

　　二、甲方为

　　工程的总包单位，乙方为　　　　　　　　　　　　　　　　　分包单位

　　乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。

　　四、乙方负责人应对乙方全体人员在生产中的安全和健康全面负责。

　　五、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。

　　六、乙方应给工人配备合格的'安全防护用品，并监督、指导正确使用，对违章人员应予以纠正。

　　七、乙方人员不得随意进入非乙方施工区域。

　　八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。

　　九、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。

　　十、乙方自备的机具、脚手架、电箱等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。

　　十一、有乙方提供的机具、脚手架、电箱等设备、设施乙方应在使用前会同甲方验收签字，如不符合安全技术标准，乙方有权拒绝接收使用，并要求甲方整改或调换。一经双方验收合格签字后，乙方应负责对使用的机具、脚手架、电箱等设备、设施的管理和检查。使用过程中发生故障或发现隐患，应立即停止使用并检修。

　　十二、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。

　　十三、禁止乙方将其承包的工程再分包，如乙方有再次分包行为，一切责任有乙方负责。

　　十四、事故处理：

　　1、由于甲(乙)方责任造成乙(甲)方人员伤害事故或设备事故者，甲(乙)方参照国家现行规定给予乙(甲)方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙(甲)方负责处理。

　　2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切责任由乙方负责。

　　十五、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　十六、本协议有效期：自双方签字并盖章有效公章起至乙方退场后终止。

　　十七、协议未尽事宜，凡属国家、北京市及公司有规定的均按有关规定执行，凡属国家、企业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。

　　十八、需要补充的条款：

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章盖章

　　年月日年月日

安全生产协议书3

　　发包人（甲方）：__________________

　　承包人（乙方）：__________________

　　为了全面履行甲乙双方于___年__月__日订立的《建设工程承包施工合同》，进一步明确工程施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，本协议双方依据有关法律、法规、规定签订本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　工程内容：___________________________

　　承包范围：___________________________

　　承包人式：__________________

　　二、双方的共同责任

　　2.1、双方应共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

　　2.2、在发包人的统一组织和领导下，双方共同组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

　　2.3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。

　　2.4、双方在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　2.5、双方应抓好员工的安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　2.6、施工现场发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见并拟订改进防范措施。

　　三、发包人的具体责任

　　3.1、发包人对施工现场安全管理负责。

　　3.2、发包人应组织指挥现场安全生产，修订并向承包人公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。发包人应定期或不定期检查承包人安全生产保证体系和规章制度的执行情况，对承包人安全生产实施监督管理。

　　3.3、发包人应编制工程项目安全施工组织设计，并分解到承包人的分包项目。组织指导承包人编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

　　3.4、发包人在安排承包人工作时，应针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。

　　3.5、发包人应以书面形式向承包人施工负责人进行安全技术交底，交底资料由双方负责人和安技人员签字备案。工程施工过程中，发包人有权监督承包人按交底内容实施的情况。

　　3.6、发包人应对承包人现场施工员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行相应的安全教育并建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助承包人做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　3.7、发包人应向承包人提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经承包人检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督承包人安全使用。

　　3.8、发包人应对承包人自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督承包人正确安装使用和拆除。

　　3.9、发包人应对承包人施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。承包人严重违反本条规定时，发包人有权单方解除与承包人订立的《建设工程承包施工合同》，清退出场，因此所造成的一切经济损失由承包人承担。

　　3.10、工程竣工进行结算时，发包人安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

　　3.11、发包人应对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　3.12、发包人应提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

　　3.13、一旦发生伤亡事故，发包人须按规定立即报告有关部门。

　　四、承包人的具体责任

　　承包人在发包人的统一指挥监督下对本工程施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。

　　4.1、接受发包人的指挥和监督，遵守发包人的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。

　　4.2、按照发包人的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向发包人备案。

　　4.3、根据发包人安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报发包人审批执行。

　　4.4、对本单位的施工人员登记造册，如实向发包人报告，安排员工接受发包人的安全教育，发生人员调整时，承包人应迅速报告发包人，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

　　4.5、承包人须按规定要求设置安全技术管理人员（50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。

　　4.6、承包人负责岗前安全教育和工种交换的安全教育。

　　4.7、承包人安排施工任务时，应进行有针对性的'安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告发包人，并进行监护。

　　4.8、承包人不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

　　4.9、承包人应向发包人申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用；禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　4.10、承包人应设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　4.11、在容易发生火灾的地区施工动火时，承包人应事前向发包人申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。

　　4.12、存储、使用易燃易爆器材时，承包人应当采用特殊的消防安全措施。

　　4.13、承包人有义务监督发包人履行安全职责的情况，对发包人违反责任造成的损失有权索赔；承包人有权制止发包人的违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。

　　4.14、承包人应教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作；施工中如因承包人的施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由承包人负责，给发包人造成损失的应负责赔偿。

　　4.14、承包人须严格按照发包人安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由承包人自负。

　　五、其他

　　5.1、甲乙双方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照双方订立的《建设工程承包施工合同》所列明的通讯地址、传真以邮寄或传真方式送达；一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。

　　5.2、未经双方签署书面文件，不得对本协议进行更改；未尽事宜，由双方当事人另行协商确定。

　　5.3、事先未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议中的权利或义务全部或部分转让给任何第三方。

　　5.4、双方因协议发生的全部争议，由双方协商解决，协商不成时，均应按照双方订立的《建设工程承包施工合同》第××条的约定解决。

　　5.5、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

　　5.6、本协议文本由___包人提供，其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明；双方对本协议各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。

　　5.7、本协议同附件为本合同的组成部分；本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

　　5.8、本协议标题仅为方便阅读,不构成本协议的组成部分亦不作为本协议的解释之用。

　　5.9、本协议自双方签字之日起生效。

　　5.10、本协议一式两份，双方各持一份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）住所地：住所地：法定代表人：法定代表人：授权委托人：授权委托人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：

　　合同订立时间：_______年____月_____日

　　合同订立地点：______________________

安全生产协议书4

　　发包方：

　　承包方：

　　为贯彻国家“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化生产加工的安全管理，依据公司《安全生产管理规章制度》及相关法律法规，双方就_______________________________________________达成如下协议：

　　一、发包方职责：

　　1、遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包协议书中的有关安全要求。

　　2、按照本公司的规章制度对承包方进行安全生产管理。

　　3、定期召开安全生产调度总结会议，定期组织学习培训及考核相关安全生产的知识。

　　5、组织对钢结构加工厂的安全生产检查，监督承包方的安全生产管理。

　　6、对在安全检查过程的存在的安全隐患，发包方有权下发安全隐患通知书，并限期改正，对情节严重又不按期整改的，发包方有权责令其停工整顿，所造成的后果由承包方自行承担。

　　二、承包方职责：

　　1、严格遵守国家及地方的有关安全生产的法律法规和公司《安全生产管理规章制度》及公司其他管理制度，认真执行承包合同中的有关安全生产的要求。

　　2、建立健全并完善落实安全生产的三项制度，从承包方负责人到生产主管到员工，做到责任到人。

　　3、在生产过程中应采取各种合理的.预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，如若出现由承包方负责。

　　4、操作人员上岗前，承包方必须按规定为其提供相应的安全防护用品，不按规定正确穿戴防护用品的人员不得上岗作业。

　　5、对于从事特种作业的人员，必须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方可持证上岗。

　　6、服从发包方的安全生产管理，对发包方监督检查人员下发的安全隐患整改通知单、技术部门的各项安全措施交底，必须认真整改、实施、落实到位。

　　7、承包方应在每日上班前针对当天任务，结合安全技术交底内容以及作业环境、设施设备状况等有针对性的进行班前安全教育讲话，并跟踪落实，认真做好班前安全活动记录。

　　8、严格遵守有关国家劳务用工制度，作业人员工作前，必须先将承包负责人、作业人数、专职或兼职安全员、特种作业人员的证件的复印件报予发包方备案，经核实无误后方可开始正常生产。

　　三、承包方作业人员的职责：

　　1、作业人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从各级领导和安全检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。

　　2、作业人员在上岗之前必须按要求正确佩带好安全防护用品，未经申请和发包方同意，禁止私自拆改、挪用、破坏生产车间内的各种安全防护、机械防护的防护设施。

　　3、文明生产做到日产日清、自产自清、活完场清，各类材料、设备放置要安全合理，并在指定地点分类码放，严禁超高。材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害。

　　四、事故处理：

　　由于承包方作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤、残、亡事故，承包方依照国家现行相关法律法规的规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对发包方的一切损失负责赔偿。

　　五、奖惩制度：

　　严格执行发包方制定的《安全生产考核奖惩制度》。

　　六、违约责任：

　　如违章造成安全事故，由责任方承担相关责任。

　　七、协议份数：

　　本协议一式二份，双方各执一份，自签订之日起盖章生效。

　　发包方：（盖章）承包方：（盖章）

　　发包方代表：承包方代表：

　　年月日年月日

安全生产协议书5

　　甲方：

　　乙方：

　　随着气温的逐渐回暖，湟西项目的各项工作也将形成大干态势。为确保我项目的各项工作安全有序的进行，经双方协商，甲方和乙方达成如下协议：

　　一、甲方负责乙方上路作业前的安全教育和培训工作。对各项施工作业面的安全工作进行全面监督和管理。

　　二、各施工机械车辆要有专人负责和监管。一切安全生产工作乙方必须听从和服从甲方的命令和指挥。严格按照道路交通安全法之规定进行施工作业。

　　三、乙方所有车辆驾驶人员必须持有驾驶证，并悬挂“XX项目”字样的牌子方能在指定的区域内进行本项目的`道路施工任务。否则，因违反规定所发生的一切后果，全部有乙方负责。

　　四、乙方负责对施工机械的保养和看护工作，值班人员在值班期间不得睡觉，如在此期间发生机械零部件丢失和损坏情况，全部由乙方承担赔偿责任。

　　五、甲方将不定期地对各施工车辆进行安全检查工作，对不按交通法规驾驶车辆人员，除执法部门处理外，项目部也将给予警告和严厉的经济处罚。

　　六、甲乙双方要认真执行上述协议，未尽事项双方可另行商议。

　　甲方：

　　甲方代表：

　　乙方：

　　乙方代表：

　　20 年月日

安全生产协议书6

　　立协议单位：_________（以下简称甲方）

　　班组：_________（以下简称乙方）

　　一、目标：

　　在项目施工过程中，乙方无发生因工伤亡事故。乙方施工项目责任期限内在项目部、集团公司、市（地）省、国家（部）级安全、文明检查中必须确保合格率为100%，杜绝不良影响。

　　在责任期限内杜绝发生重大火灾事故，避免一般火灾事故。减少施工噪音、施工扬尘、控制污染排放。预防和减少职业病发生。其它。

　　二、双方责任

　　甲方责任：

　　1、及时传达、贯彻上级和政府有关部门关于安全生产的政策、法规和要求，适时部署任务。对乙方安全生产、文明施工、环境保护和职业健康安全管理工作及时进行指导、督促、检查和服务。

　　2、建立健全各级安全生产责任制，严格安全生产检查制度，确保安全设施的投入。

　　3、在计划、布置、检查、总比、评比活动时，要同时把安全生产工作贯穿到每个具体环节中，特别要做好乙方上岗前的安全技术交底工作。

　　4、检查督促乙方配备和正确使用各类防护、劳保用品。

　　5、对乙方进行安全教育和培训，建立三级安全教育档案。

　　6、杜绝违章指挥，制止违章冒险作业。

　　进场作业人员必须用工手续齐全。布置和实施项目"创优化"工作。发生工伤事故，及时向上级有关部门报告，并按"四不放过"的原则进行调查处理。

　　乙方责任：

　　认真学习和遵守安全操作规程及有关的`安全制度，不违章蛮干。要遵章守纪，做到不伤害自己、不伤害别人和不被他人伤害。认真开展班前"三上岗"、每周"一讲评"的活动，并做好书面记录。对新调入班组的工人进行安全教育。对施工现场发现的安全隐患要及时处理；不能解决时，要及时向甲方报告。坚持文明施工，做好落手清工作。减少施工噪音、施工扬尘的产生，控制污染排放，争创绿色工地。协助项目建立义务消防组织，落实专人负责消防工作，严格执行动火审批制度，确保安全。

　　9、甲、乙双方必须遵守以上条款，并由乙方缴纳责任押金_________元。无发生工伤事故，到工程结束后，返回全部押金。如在责任期内发生工伤事故和其他条款扣除罚款和应扣的经济费用外，余额部分退还给乙方。

　　三、奖罚办法

　　按项目经理部制定的安全生产奖罚标准条款执行。

　　四、协议期限

　　本协议自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　签章：_________

　　_________年_________月_________日

安全生产协议书7

　　为了贯彻落实"安全第一、预防为主"的方针，杜绝因工伤伤亡事故的发生，真正落实安全生产责任制，现与劳务承包单位负责人签订安全生产协议书如下：_________

　　一、控制目标

　　1、因工死亡事故为零；

　　2、因工重伤事故为零；

　　3、重大机械事故为零；

　　4、因工负伤频率控制在千分之三以下；

　　5、隐患整改率95%以上，重大隐患整改率100%；

　　二、责任目标

　　1、经常检查施工班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须保证各种设备设施技术状况符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，做到不违章指挥。

　　2、定期和不定期组织人员学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。

　　3、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的.安全和健康负责。

　　4、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力。

　　5、认真落实安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥、冒险蛮干。

　　6、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报有关领导。

　　7、认真做好新工人的岗位教育。

　　8、各工种岗前必须经过培训，经教育、机械、安质、人事等部门考核合格后，方可持证上岗。严禁无证上岗，无证操作。

　　三、罚则

　　1、因已方未履行上述责任、义务或违反国家安全生产法规、规程和公司的有关规定而造成的工程财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任及由此发生的一切费用。

　　2、如发生意外造成工程财产损失和人身伤害，甲乙双方按照协商的比例进行分担。

　　3、本协议书自签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　甲方代表签字：_________

　　日期：_________ 年 _________月_________日

　　乙方（盖章）：_________

　　乙方代表签字：_________

　　联系电话：_________

　　日期：_________ 年 _________月_________日

安全生产协议书8

　　甲方：___________________________ 合同编号：___________________

　　身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　为加强_____工程施工安全管理，维护人身和财产安全，保障工程施工顺利进行，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、行政法规的基本原则，甲、乙双方经协商一致，就甲方委托乙方的_____工程施工安全达成本协议，共同遵照执行。

　　第一条适用范围

　　本协议适用的范围：自本协议签订之日起，凡是甲方委托乙方施工的工程均适用本协议，乙方承包工程的施工安全应当贯穿工程施工全部区域范围的全过程。工程施工应当符合国家的建设工程施工安全标准。

　　第二条甲方权利

　　1．甲方有权督促、检查乙方落实各种安全防护措施，有权制止违章作业，确保劳动者和设备安全。

　　2．在工程施工过程中发生的一切安全事故，甲方不负任何责任；但可协助乙方进行事故处理。

　　第三条乙方责任

　　1．乙方必须对属下各生产工人的安全生产和安全保卫负责。

　　2．乙方应当制定工程施工安全的目标和措施，改善作业人员的作业环境和条件。

　　3．乙方应当建立施工安全保障体系，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，以确保施工的顺利进行。

　　4．乙方应当按规定为施工人员提供劳动防护用品、用具，并告知其正确的使用方法。

　　5．乙方应当建立员工安全教育培训制度，未经安全教育、培训的员工不得上岗作业；特种作业人员，必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格，方可持证上岗。

　　6．乙方应当根据不同施工阶段的施工防护要求，采取相应的施工安全防护措施，在施工中应设置明显安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆安全；施工现场应当设有必要的预防危害人体健康和安全急救的设施及抢救措施。

　　7．现场施工安全防护措施应当符合国家劳动安全、卫生标准。

　　8．遵守当地政府和有关部门对施工场地文明施工、交通卫生和施工噪音等管理规定。严禁参与黄、赌、毒、邪，服从安全指导，确保劳动者安全。

　　9．乙方应当根据工程的特点编制施工组织设计，制定施工安全技术措施，并向施工人员进行书面安全技术交底，被交底人应当在交底书面材料上签字。

　　10．乙方应负责为工程施工人员购买必要的保险。在施工过程中若造成任何工程、财产的损失和人身伤害的赔偿，由乙方承担全部责任及所发生的费用并处理善后。

　　11．乙方应接受甲方的安全监督，发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方。

　　12．乙方进入机房施工，未经现场值班人员同意，不得擅自触碰或移动机房内任何设备，如发现有上述行为的，甲方有权处以乙方罚金___元/次。如由此发生安全事故，所有损失由乙方负责。

　　第四条违约责任

　　1．若乙方违反本协议所约定之内容而导致发生各类安全事故的，造成的一切法律后果由乙方自行承担；甲方不负任何责任。

　　2．若乙方在施工区域和施工过程中未按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关安全法律、法规做好安全措施而导致发生各类安全事故的，乙方应承担一切法律后果；与甲方无关。

　　第五条争议的解决

　　1．本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2．本协议各方当事人对本协议有关条款的`解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第六条不可抗力

　　1．在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

　　2．任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起_____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起_____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第七条变更与补充

　　1．本协议中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2．除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第八条通知

　　1．本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　2．前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。_

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

　　第九条生效

　　本协议壹式_____份，协议双方各执_____份。由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

安全生产协议书9

　　一、为明确员工及班组安全责任，杜绝“三违”现象，确保安全生产，实现“三零”目标，签订此协议。

　　二、班组是安全质量管理的现场实施层，班组长是现场安全质量管理的第一责任者，实行“正班长抓安全，副班长抓生产”。

　　三、班组长在班前会上要明确员工的工作任务及安全职责，做到“班前六必讲”：必讲上班安全质量情况和遗留问题;必讲对遗留问题处理意见;必讲当班安全措施;必讲岗位安全责任;必讲特殊作业人员岗位要求;必讲可能发生问题的处理意见。班组长在班前会上必须对所有入井人员结成互保、联保对子。

　　四、班组长有做好班中行为观察的责任，培养员工按程序操作的.习惯，纠正员工习惯性违章行为。

　　五、班组长要抓好现场管理，监督员工按规程作业，保证作业安全和工程质量。对违章作业员工有权制止并按制度进行处罚。

　　六、班组长要关心员工的思想状况，有安全思想教育的责任，帮助支部书记做好“安全不放心人”的跟踪教育。

　　七、员工有自觉接受安全教育培训的义务，有做好“自保、联保、互保”的责任，明确互保、联保对象。在工作中做到“三不伤害”。

　　发生工伤事故，对轻伤事故直接责任人罚款10000元,取消当月安全奖，罚互保对象2500元，罚班长3500元，罚当班其他班组长20__元/人;对重伤事故责任者罚款12000元，取消当月安全奖。罚互保对象3000元，罚班长4000元，罚其他班组长3000元/人。

　　八、员工有权拒绝班组长的违章指挥，有权制止违章作业，工作面出现险情没有处理时，有权拒绝作业。九、员工严禁酒后入井，严禁穿化纤衣服入井，严禁扒蹬跳车，严禁蹬皮带，严禁盗窃矿山物资，严禁携带烟草和点火物品入井，违者严格按制度给予罚款、警告、记过等处分，直至解除劳动合同。

　　十、员工严禁迟到、早退，上下班要乘坐矿提供的交通工具，否则，出现交通事故后果自负。

　　十一、员工要保证自己不违章作业，并有责任制止其他员工违章作业。对违章作业者严格按有关制度进行处罚，并对岗位随机联保人员追究连带责任，违章作业者自觉参与“过五关”。对年累计三违超过两次的员工待岗强制培训1个月，违章造成严重后果的直接责任人必须待岗强制培训3个月，凡是待岗员工一律调离原单位、原岗位;矿内自行找岗位，出现重伤事故的班长必须撤职。

　　十二、员工要支持班组建设，积极参加“安康杯” 竞赛活动，不拉班组建设的后腿，提高安全意识和岗位技能，推进班组建设。

　　十三、本人严格遵守《x煤矿安全奖罚制度》，如有违反，自愿接受处罚。

　　队长：______________

　　班长：______________

　　员工：______________

　______________年______________月______________日

安全生产协议书10

　　甲方：

　　乙方：外雇劳务工(姓名)_____，住址___省___县____乡(镇)_____村，身份证号码_________。

　　一、合同书签订范围

　　甲方与外雇劳务工签订安全生产管理合同，经甲乙双方协商一致，在自愿负责的原则下签订本合同：

　　二、双方职责

　　1、从签订合同之日起乙方必须购买意外伤害保险，若不买保险双方不得签订合同。

　　2、乙方劳务人员必须严格服从甲方管理、调派，确保谁叫随到，按时到达作业现场，按时完成工作任务，不得投机取巧。乙方若不服从甲方管理，不遵守以上规定，违反一次罚款200-500元，而且甲方有权解除合同。

　　3、乙方不能利用工作之便盗窃，损坏单位财产。否则。除赔偿因自己不法行为的损失外，并根据情节轻重，移交司法机关处理，同时甲方有权解除合同。

　　4、乙方劳务人员在执行(乘车回家)工作过程中发生伤亡事故和任何不法行为所造成的一切后果及经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。

　　5、乙方劳务人员在作业过程中不得私自乱开票，乱填单，弄虚作假，一旦发现，罚款200-500元。甲方有权解除劳务合同。

　　6、乙方必须按照甲方的要求完成装卸(做饭)范围内任务，否则甲方有权解除劳动合同，

　　7、乙方在工作过程中，必须保证材料完好，如有损坏或丢失照价赔偿。

　　8、乙方完成工作量后，由甲方按照单位规定的价钱开票，并按照我厂挂账程序付乙方工资。

　　9、违约责任：

　　甲方：在此合同范围期内，再不能向第三方发包，按照第八条规定验收付账。

　　乙方：按照此合同第二、九条履行职责，保质保量完成甲交给的`任务，否则按照第七条解除劳动合同。

　　10、乙方个人行为造成的所有一切严重后果，甲方概不负责。

　　11、此合同一式三份，甲、已双方及人力资源科各执一份，合同从鉴定之日起生效。

　　甲方：(签字盖章)

　　乙方：(签字盖章)

　　介绍人：(签字盖章)

　　年月日

安全生产协议书11

　　甲方（发包方）：________________工作室

　　代理人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　风险提示：

　　发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：

　　（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

　　（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

　　（3）审查承包人是否存在“挂靠”情况，“挂靠”导致合同无效。

　　发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。

　　乙方（承包方）：________________工程队

　　代理人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　为了保护石雕工程制作工人的安全，需切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

　　一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)标识。

　　二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专兼职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

　　三、为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

　　1、乙方项目负责人：____________________，联系电话：____________________。

　　2、乙方现场安全负责人：____________________，联系电话：____________________。

　　风险提示：

　　施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。

　　同时，发包方与承包方双方的.安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿。

　　四、所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

　　风险提示：

　　工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

　　五、工程建设中安全管理的重点场所，重点部位等处都要设立醒目的警示标志；

　　六、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。

　　七、确保安全资金投入，满足安全生产条件。定期组织从业人员（包括农民工）参加安全生产教育和培训，提高其安全意识，保证从业人员熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高防范突发事件的应急处置能力。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其按规定佩戴、使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

　　八、按照国家有关法律法规以及国家或行业有关安全标准、规范的要求，制定防范措施，对企业内部的危险部位实施有效监控，杜绝“三违”现象，保障生产经营单位、各环节符合安全要求。落实操作岗位应急措施，依法制定生产安全事故应急救援预案和安全防范措施。

　　风险提示：

　　如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

　　九、违约责任

　　1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿第三方因此造成的全部损失。

　　2、乙方未指定安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　十、乙公司愿意自觉接受茂县安全生产监督管理局、业主、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产监督。

　　十一、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，乙公司愿承担相应责任。

　　十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）

　　法定代表人或委托代理人：（签字）

　　签订时间：_________年____月____日

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人或委托代理人：（签字）

　　签订时间：_________年____月____日

　　委托方：（以下称“

安全生产协议书12

　　甲方：________ 乙方：________

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强和规范工程施工安全技术管理工作，预防施工生产安全事故发生，保障员工的安全与健康，促进企业经济发展。实现全年安全生产事故“零”指标，结合工程实际情况，明确双方的管理责任和义务，经双方协商，签订本协议，双方共同遵照执行。

　　一、甲方责任和义务

　　1、负责乙方人员的食宿，提供舒适的生活环境。

　　2、负责对乙方进行入场三级安全教育及日常安全培训。

　　3、负责监督检查乙方安全防护用品的使用及购置情况。

　　4、负责组织、计划、布置、检查、总结、评比上级部门开展的有关安全生产活动。

　　5、督促、检查乙方的安全生产工作，对乙方施工现场存在的安全隐患及时提出整改意见。对逾期未整改的有权责令停工整改，并处予罚款。

　　6、负责向乙方以书面形式进行安全技术交底，并由作业人员本人签字。

　　7、负责对乙方特殊作业人员持证上岗监督管理。

　　二、乙方责任和义务

　　1、乙方进场作业前必须无条件接受甲方入场三级安全教育，经考试合格并签订本协议后方可上岗作业。

　　2、乙方进入施工现场，必须正确佩戴质量合格的安全帽，系好帽带。

　　3、乙方不得光脚、不得穿着拖鞋、不得赤膊进入施工现场。

　　4、乙方是特种作业人员的，必须给甲方提供合格有效的操作证件，并在作业过程中严格按照相关操作规程进行作业。

　　5、乙方不得在施工现场及宿舍内吸烟，不得私拉乱接电气设备。

　　6、乙方如需动火，动火前必须开具“动火证”，并落实消防器材及看火人，经甲方确认后方可动火。

　　7、乙方不得酗酒闹事，不得聚众赌博，不得扰乱社会治安。

　　8、乙方不得随意动用施工现场消防、防汛等器材。

　　9、乙方作业过程中必须做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害。

　　10、乙方必须保护好施工现场的'安全防护设施，不得随意拆改防护设施。防护设施影响施工作业时，事先书面报告安全、技术管理人员，经书面批准后方可改动，事后及时恢复。

　　11、乙方自带的施工设备及小型机具，必须符合国家标准、规定，做到机械设备使用性能良好，安全防护装置齐全、灵敏有效。

　　12、乙方必须承担因自身违章作业造成事故的经济损失和法律责任。

　　13、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。

　　14、乙方在施工中必须执行工程施工组织设计和安全技术交底，严格按操作规程进行作业，消除事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业。

　　15、乙方必须时刻注意施工现场出入车辆，避免发生因出入车辆造成的伤亡事故。

　　16、乙方高处作业时，必须正确系挂质量合格的（双肩）安全带。

　　17、乙方作业过程中必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方管理。

　　四、违约

　　1、乙方达不到约定条件的，甲方一经发现，要求乙方立即整改和补充完善，乙方应按甲方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、若因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济损失。

　　3、乙方进场作业前未经甲方三级安全教育而擅自上岗的，发生一切责任事故，后果自负。

　　五、争议

　　当甲、乙方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向XX市政府相关部门申请仲裁。

　　六、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　七、本协议甲、乙双方自签字盖章之日起生效，自乙方撤离现场为止。

　　甲方（盖章）：________乙方（签字）：________

　　项目经理：____________

　　____年____月____日____年____月____日

安全生产协议书13

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为了确保国家游泳中心工程施工现场生产及生活区施工用电的安全，依据《安全生产法》公布的《建设工程施工现场安全生产管理条例》《施工现场临时用电安全技术标准》即JGJ46—88和建设部《建筑施工安全检查标准》即JGJ59—99及北京市地方性标准DBJ01—83—、J10337—（建设工程施工现场安全防护场容卫生、环境爱护及保卫消防标准）结合本公司有关施工现场临时用电的安全管理和本工程经理部依据本工程的施工特点，经甲乙双方同意确定特制定如下。

　　一、施工用电安全管理目标

　　1、触电伤亡事故为零。

　　2、杜绝电器火灾事故的发生。

　　3、施工用电安全防护到达北京市文明安全样板工地标准。

　　二、施工用电安全管理

　　1、分包单位在本施工现场必需要用一名专职的临时用电管理人员。

　　2、依据施工现场的实际情况配备合格人数的（持有关部门颁发的特种作业人员操作证件）的临电电工维护人员。分包单位必需根据建筑施工现场临时用电安全技术标准《JGJ46—88》和建设部公布的建筑施工安全检查平分标准〈JGJ59—99〉标准执行，并确保到达北京市文明安全样板工地标准。

　　3、分包单位所运用的临时用电的电器材料必需是中建一局集团认定厂家生产的合格的，并符合中建一局定型电器图册以及符合CI要求。

　　4、分包单位在进场前对所运用的临电器材必需经过总包的检验，合格前方可进入施工现场。

　　5、分包单位必需根据我工程经理部所提供的配电箱、电缆、电线、用电标识等，分包单位未经我司同意严禁损坏、更换、撤除。

　　6、分包单位进入施工现场后许用电时，应以书面对总包提出用电申请，批准后到指定的电箱开关上接线。

　　7、各分包单位必需本着节约用电的原则力争节约用电，严禁长明灯，全部用电装备停用电必需拉闸断电。

　　8、各分包单位的维护，电工必需持有效证件并经工程安全监督部门审核，对临电电工修理人员培训考核合格前方可上岗，上岗操作时不少于俩人，一人操作，一人监护。

　　9、分包单位的配电箱及配电箱内的电器装置，开关、接零、接地必需完好无损、装备端正，坚固牢靠。

　　10、配电箱应放置坚固，严禁倒放置，配电箱的四周应有两人同时操作的空间，严禁在配电箱旁1m内对放材料及杂物，室外配电箱必需做到防雨、防碰、防砸。

　　11、全部配电箱必需到达三级配电箱二级爱护，各内机械装备必需做到一机、一闸、一箱、一漏，严禁一闸多用，符合JGJ59—99标准。

　　12、三级配电箱的动力和照明设备必需分开设置，严禁混用。

　　13、配电箱内的各种电器开关上的额定电流与被接的电器装备及照明设备的额定电流箱。

　　14、施工现场二级配电箱与三级配电箱的距离不得超过30m，中间不答应有接头，未经电箱与手持电开工具的距离不得大于50m。

　　15、施工现场、办公区域、宿舍区严禁私拉乱接电线，严禁运用电炉等电热器具，严禁违章用电。

　　16、分包单位所运用的各种电器材料的导线必需运用中建一局认定厂家的橡套电缆（除橡套电缆以外的其他导线严禁再施工现场运用），接零爱护线为黄绿双色线，严禁运用老化破损的`电缆导线在施工现场运用或显现。

　　17、各种导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得将导线直接用金属悬挂，或直接缠绕在钢筋、钢管]、拖在地下面和行人车压，应用带绝缘的物品挂好，如瓷瓶、瓷珠、带塑料皮的导线挂好，高度不小于3m。

　　18、施工现场不能架设的导线，如电焊机的一次线，钢筋机械，木工机械，无齿锯，等其他的机械装备必需穿绝缘套管对其进行爱护。

　　19、全部进入本施工现场新、旧的机械装备和各种电器开关，电缆，电线，都必需遥测绝缘电阻并作好记录，经验收合格前方可运用。

　　20、施工现场运用移动式碘钨灯照明，必需运用封闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好的接零爱护，金属架杆手持部位必需实行绝缘措施。电源线运用护套电缆线，电源侧装设漏电爱护器，室内灯具高2.4m，室外灯具高2.8m。

　　21、对于生活区的职工宿舍，地下室及潮湿的环境必需采纳36V低压照明，对职工的洗浴场所必需安装24V以下低压照明灯。

　　22、分包单位的电器负责人必需定期对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的临时用电进行管理监督检查，发现问题按时解决，必要时停工整改。

　　23、本施工现场的临时供电方式采纳三箱五线制供电即（TN—S）接零爱护系统供电，现场设有两台800KVA的变压器，南侧一台为1号变压器设低压配电室，设两个一级柜分别掌握东边一个二级电箱和南侧一个二级电箱，北侧一台为2号变压器设低压配电室，设两个一级柜分别掌握北边一个二级电箱和西侧一个二级电箱，共8个二级电箱，分别掌握施工现场的各种施工用电，分包单位在今后的施工过程中伴着施工的地点不同根据总包的要求随时增加配电箱。

　　24、施工现场的变压器到二级电箱由总包单位负责管理，分包单位负责二级电箱以下的施工用电的安全管理监督检查及修理保养，对运用不合格的电器材料必需去除施工现场。

　　25、总包单位负责施工现场的安全用电技术指导及总包单位范围内的电器装备的到位管理。

　　26、各分包单位必需严格根据以上各项要求执行，如有未尽事宜必需根据国家及北京市的有关临时用电的规定执行，如有违规根据总包有关安全惩办条例进行惩罚，并对违章造成的安全事故由分包单位负全部责任。

　　本协议书自双方法人或法人托付代理人签字、盖章后生效。

　　本协议书于工程验收、全部现场人员退场自动终止。

　　本协议书一式X份，具有同等法律效力，由总包单位和分包单位分别存档。

　　总包单位（签字盖章）分包单位（签字盖章）

　　法人代理人：_______法人代理人：____________

　　托付代理人：_______托付代理人：____________

　　电话：___________电话：___________

　　______年______月______日______年______月______日

安全生产协议书14

　　（简称甲方）

　　项目部（简称乙方）

　　为强化我公司内部施工合同的管理，提高安全责任意识，确保安全生产。项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、条例、规定，确保完成公司及项目部年度安全生产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全事故的发生，贯彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相结合，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、甲乙双方应遵守建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。严格执行国家及工程所在地颁布的有关安全生产、文明施工的法律、法规、条例、规定文件等，建立、健全并落实安全生产、安全教育、安全检查等规章制度

　　二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况，有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚，乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的安全检查和监督，有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的.义务。

　　三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律，严格遵守安全生严操作规程，服从现场安全管理，确保公司的安全生产措施落实到人。

　　四、乙方进场后，必须对所有人员进行三级安全教育，遵纪守法教育，做好安全生产技术交底，健立健全安全生产各种台帐，签订用工协议，办理暂住和就业手续。在具体施工中，乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教育，发放劳动防护用品，建立安全检查、处理记录台帐，防止各种事故的发生。

　　五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时必须按已申批的专项施工方案施工，并指派专人监护，特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆场所，严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业，严格遵守“十不吊”规定和“十不准”要求，自觉遵守施工安全生产“六大纪律”。冬季施工应落实防火防中毒措施，并指定专人值班。

　　六、乙方必须重视对各工种的安全检查，建立各种杜绝事故发生的有效措施，对大型设备及重大危险源进行经常性的例行检查并建立专项整治台帐和检查台帐，发现隐患及时处理并给于排除，甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚直至责令停止作业，罚款在工程进度款中直接扣除，任何人无权用任何借口拒绝。

　　七、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间因违反施工安全生产条例、安全生产规章制度，违反操作规程而引发的违章作业、违章生产，酿成的安全事故，所发生的经济费用将全部由乙方自行承担。

　　八、施工期间乙方指派同志为项目部专职安全管理员，负责本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安部门负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，此协议有效期限自双方签字之日起至工程结束。

　　甲方：乙方代表：（签章）

　　甲方代表：

　　年月日年月日

安全生产协议书15

　　一、工程概况

　　工程名称：成都SM百货内部改装工程

　　工程地点：成都SM城市广场

　　为局部贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强施工安全管理，确保工程施工生产的顺利进行及广大职工的生命财产利益。经双方协商签订本安全协议。

　　二、甲乙双方共同责任

　　1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

　　2.在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

　　3.坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　5.发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的'处理意见。

　　三、甲方的具体责任

　　1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　2.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　3.对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　4.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

　　5.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

　　6.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　7.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　8.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

　　9.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

　　四、乙方的具体责任

　　乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。

　　1.接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。

　　2.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。

　　3.对本班组的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

　　4.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

　　5.向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　6.在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

　　7.教育本班组员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

　　8.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

　　五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式两份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

【安全生产协议书】相关文章：