【推荐】房屋合同汇编10篇

　　随着法律观念的深入人心，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的房屋合同10篇，欢迎阅读与收藏。

【推荐】房屋合同汇编10篇

房屋合同篇1

　　为保证房顶维修质量达到要求，特签订此协议，确保双方共同执行：

　　第一条、乙方自愿选择维修方式并与甲方签订此协议。

　　第二条、维修标准：维修时必须在保证不影响生产的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

　　第三条、维修要求：

　　① 保障甲方合法权益，不破坏甲方生产环境，乙方在维修动工建设之前须通知甲方进行实地勘察，否则造成的一切费用由乙方负责。

　　② 乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责;若乙方在施工过程中造成甲方的损失由乙方全权负责;

　　③ 乙方要在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的杂物，并服从甲方对该工程的.建设管理，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担，并从甲方付给乙方的工费款中扣除。

　　第四条、维修工期：在正常天气下天内必须完工。

　　第五条、维修后保质：建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起计算。在没有外界及人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为年，即维修后应当继续最低保修年。

　　第六条、维修工程款的发放：待乙方购进材料到达甲方施工现场后，甲方支付乙方总工程款的50%，工程完成后再支付总工程款的40%，剩余10%留作质保金，工程质保期到期后支付。乙方维

　　修房顶漏水工费款不能超出预算，若超出，不足部份的由乙方自行解决。

　　第七条、本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议(附后)，与本合同具有同等法律效力。

　　第八条、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲、乙方双方各执一份。

　　甲方(盖章) ：乙方：

　　签订日期：年月日

房屋合同篇2

　　合同编号：_________

　　出租人（以下简称甲方）____________

　　国籍法定代表人：_________________

　　身份证/营业执照/其他证件：____地址：____邮政编码：_____联系电话：_____

　　委托代理人：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　身份证/营业执照/其他证件：____地址：_____邮政编码：____联系电话：_____

　　承租人（以下简称乙方）_____________

　　国籍法定代表人：___________________

　　身份证/营业执照/其他证件：_____地址：_____邮政编码：____联系电话：_____

　　委托代理人：_____________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　身份证/营业执照/其他证件：_____地址：_____

　　邮政编码：_________________________

　　联系电话：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规，甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成以下条款：

　　第一条房屋情况

　　1.1甲方将座落于____区、县____路、道、街____房屋出租给乙方。该出租房屋面积___平方米（建筑面积、使用面积），产别：单位产（或私产或公产），结构：转混，房屋类型：多层（平房、多层、高层），设计用途：居住（或生产或经营），房屋所有权证号日____号码_____。

　　1.2房屋交付时装修、家具、设备情况，返回时状态及违约责任（附件1）

　　第二条租赁用途

　　2.1乙方所承租房屋用于____（选项）（居住、商业、服务业、办公、工业、其他约定）

　　2.2乙方应该按照约定的用途使用房屋，不得利用承租房屋进行无法活动。乙方改变房屋用途的，应征得甲方的书面同意，并按照规定报经房地产行政主管部门批准。未经甲方书面同意，乙方擅自改变房屋用途，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。

　　2.3乙方所承租的房屋用于居住的，每居室（每间）的居住人数不得超过____人。违反约定的，甲方可以解除合同。

　　第三条租赁期限和交付日期

　　3.1房屋租赁期限自___年___月___日前，将出租的房屋交付乙方，甲方延期交付房屋，乙方有权按第_____种约定追究甲方违约责任：

　　1.合同继续履行。甲方自应交付房屋之次日起至实际交付之日止，按第日____元身乙方支付违约金。

　　2.解除合同。超过应交付日期______个月的，乙方可以解除合同，要求甲方一次性支付_____元违约金，若约定的违约金不足以抵付乙方的损失的，甲还应否则赔偿超过违约金部分的损失。

　　3.2租赁期届满时，甲方有权收回房屋，乙方应按期返还。乙方需继续承担该房屋时，应提前_____个月与甲方协商。甲方要求返还房屋，乙方逾期返还的，自租赁届满之次日起至实际返还房屋之日止，乙方除支付租金外，还应按每日________元向甲方支付违约金第四条租金、支付方式和期限

　　4.1甲、乙双方按照下列第______种方式计算租金。

　　1.按建筑面积计算租金，每平方米（月租金、日租金）日____元（人民币）；

　　2.按使用面积计算租金，每平方米（月租金、日租金）日____元（人民币）；

　　3.按套计算租金，每套（月租金、日租金）日_____元（人民币）

　　4.2乙方按下列______种方式支付租金。

　　1.按月支付租金，付款时间__________。

　　2.按季支付租金，付款时间___________________________。

　　3.按年支付租金，付款时间___________________________。

　　4.3乙方延期支付租金，甲方有友按下述第_____种约定追究乙方违约责任：

　　1.合同继续履行。乙方除支付拖欠租金外，还应自应交租金之次日起到实际交付拖欠租金之日止，按每日____元向乙方支付违约金。

　　2.解除合同。超过应交付日期______个月及以上的，甲方可以解除合同，乙方除应支付累计拖欠租金外，还应自解除合同之日起至实际交付拖欠租金之日止，按每日___元向甲方付违约金。

　　第五条押金和其他费用

　　5.1甲方交付该房屋时，乙方向甲方支付押金，押金日_________元。甲方收取押金后，应向乙方开具收条。租赁关系终止时，甲方甲方收取的`押金以及产生的利息用以抵冲应由乙方承担的_________费用外，剩余部分归还乙方。

　　5.2租赁期间，使用该房屋所发生的费用（水、电、煤气、通讯、物业管理、有线电视、供热费等）中，___费用由____承担；其他有关费用，均由___承担。

　　第六条房屋使用和维修

　　6.1在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其承租的房屋及其附属设备。

　　6.2租赁期间，乙方折改房屋的，应预先征得甲方的书成同意，并拉规定报经房地产行政主管部门批准。未经甲方书面同意，乙方折改房屋的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。乙方装修房屋、增加设备的，应预先征甲方的书面同意，并商定增加的装修、设备的归属及维修责任（附件2）未经甲方的书面同意，乙方闭装修房屋、增加设备，或固使用不当使房屋和设备损坏的，甲方可以要求乙方修复，并赔偿损失。

　　6.3房屋及原有附属设备因乙方正常使用，发生损坏的，双方按下列第______种方式承担维修责任。

　　1.甲方负责出租房屋及原有附属设备的维修，承担维修费用；乙方发现房屋及原有附属设备有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接天乙方通知后______日内进行维修，乙方应予协助。逾期不维修的，乙方可代日维修，甲方承担维修费用及逾期维修造成的损失。

　　2.乙方负责承租房屋及原有附属设备的维修，并承担维修费用，甲方应予以协助。

　　第七条房屋转租及出售

　　7.1经甲方同意，乙方可以将承租的房屋转租给第三人使用。转租期限不得超过本合同的约定的终止日期。乙方转租的，甲乙双方的租赁合同继续有效。未经甲方同意，乙方转租的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。

　　7.2甲方在租赁期限内出售乙方承租的房屋时，应提前三个月通知乙方，同等条件下，乙方可以优先购买。

　　第八条提前解除合同

　　8.1租赁期间，非本合同约定情况，甲方解除本合同，提前收回房屋的，甲方应向乙方支付违约金____元，若约定的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿超过违约金部分的损失。

　　8.2租赁期间，非本合同约定情况，乙方解除本合同，乙方应向甲方支付违约金____元，若约定的情况，若约定的违约金不足以抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿超过违约金部分的损失。

　　第九条其他条款

　　9.1租赁期间，甲方抵押该房屋，须书面通知乙方。

　　9.2本合同未尽事宜，经营双方另行订立补充条款（附件3）附件1至附件3为本合同不可分割部分，具有同等效力。

　　9.3本合同履行过程在发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成时，按下列第______种方式处理。

　　1.向人民法院提起诉讼。

　　2.向_________仲裁委员会申请仲裁。

　　9.4本全同连同附件共____页，一式____份，甲乙双方，登记备案机关各执一份，其余备用，具有同等效力。

　　甲方（签章）________乙方（签章）________

　　委托代理人（签章）__委托代理人（签章）____

　　_____年____月____日____年___月____日

　　合同登记备案情况：经审查本合同系甲乙双方自应签订，符合天津市房屋租赁管理有关规定，准予登记备案。

　　登记备案机关（章）____________

房屋合同篇3

　　甲方：XXX

　　乙方：XXX

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1. 工程地址：XXX四季花城12-2-201。

　　2. 居室规格：三室一厅，建筑面积113.4平方米。

　　3. 委托方式：包工包料工程。

　　4开工日期：20xx年4月6日，竣工日期20xx年 6月6日，工程总天数：60天。

　　第二条：工程价款：45000元整。

　　第三条：施工内容

　　1.所有门窗、过梁包套，板材用奥松板。

　　2.东侧2个卧室做衣柜2个，板材用白橡板，安装推拉门，推拉门由乙方承担200元每平米，超出部分有甲方承担。

　　3.东侧南卧室做2米宽板床一个，带床头。东侧北卧室做榻榻米一个，带墙裙。西侧卧室做榻榻米一个，带墙裙；书桌及书架一个。

　　4.厨房做橱柜、吊柜，板材用生态板，柜门用钢化玻璃门。厨房、卫生间安装PVC吊顶；厨房、卫生间安装推拉门，推拉门由乙方承担200元每平米，超出部分有甲方承担。

　　5.冷藏室安装门一个，北侧做橱柜一组，喷漆，厨房、冷藏室柜面及所有窗台、阳台小柜面安装天然大理石，灰麻色。

　　6、客厅做鞋柜一个，附带衣帽架，做洗脸柜一个，做电视背景墙一个，电视柜一个，客厅阳台做小柜一圈。客厅、卧室及阳台贴壁纸，价格60元一卷左右。

　　7.客厅、餐厅石膏吊顶，卧室、阳台屋顶安装石膏线，地脚线用银灰树脂线条。客厅、餐厅、卧室、阳台屋顶批腻子，刷皇宫涂料。

　　8.所有木工采用喷漆工艺，底漆用一奇，面漆用多乐士环保漆。

　　9.门锁、柜门把手、各类合页、抽屉拉杆等由乙方负责采购安装，上述材料必须坚固耐用。

　　10.乙方要保证工程质量，施工遵守相关安全守则，出现安全问题，由乙方自己承担。

　　喷漆套色由乙方提出建议，甲方决定。

　　第四条：付款方式

　　乙方材料进入工地甲方先付材料款壹万元整（￥10000.00元），木工基础完工后，甲方付给乙方壹万伍千元整（￥15000.00元），喷漆结束后，甲方付给乙方壹万元整（￥10000.00元）。石材、推拉门、壁纸等所有工程结束后，经验收合格，甲方付剩余工程款壹万元整（￥10000.00元）。

　　第五条：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。

　　2. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工、返工，均不按误工或延迟工期论处。

　　第六条：争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：合同生效

　　1. 本合同双方签字按手印后生效。

　　2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方签字：乙方签字：

　　签约日期：年月日

房屋合同篇4

　　出卖人（甲方）：身份证号码：

　　住址：

　　买受人（乙方）：身份证号码：

　　住址：

　　甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合

　　同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方自愿将其位于河南省荥阳市的房屋（建筑面积平方米，含地下室（煤棚）号平方米和该房屋内部分附属物，以人民

　　币叁拾肆万元整（￥ 340000 元）的价款出售给乙方。

　　二、乙方支付甲方合同定金伍万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、本合同签定时，甲方应向乙方提供购买该房屋时与开发商所签订的所有合同、凭证及收款票据等。由于此房产权暂时不能过户，乙方如要过户，甲方必须协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。

　　四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

　　五、甲方在搬出该房屋之前应保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》；甲方保证在交接前对该房屋没有产权纠纷和债权债务，如签约或交接后，发现与有关的产权纠纷或债权债务纠纷，概由甲方负责赔偿。甲方出售该房屋时必须得到开发商的认可，本合同签订后，甲方要保证以后乙方享有甲方相同的居住权利，如果出现开发商不认可乙方为该房屋房东的身份，则视为甲方违约，乙方有权要求甲方退还向其支付的所有款项并赔偿乙方的经济损失。

　　六、房屋交付

　　甲方应当于交付房屋前一周内，通知乙方进行房屋交接;乙方应在收到通知之日起一周内对房屋及装饰、设备情况进行查验，交付之前发生的费用及风险由甲方承担;自交付之日起，房屋及配套设施物品损坏或所发生的费用及风险由乙方自行承担。甲方将房屋交付给乙方时，乙方应将剩余的贰拾玖万元人民币房款一次性支付给甲方。

　　七、违约责任

　　1、甲方在本合同签订之日算起，可以在此房屋内再居住七个月时间，应当于公历年月日前交付乙方房屋，同时交付房屋产权证件及有关合同收据等;交付该房屋时应将上述房产内的水、电、通信网络等原有设施及相关资料一并交付给乙方，甲方保证在交付乙方房屋时将上述设施的费用结清，并须协议乙方办理水、电、通信网络等过户手续。

　　2、甲方如不按合同规定的日期交付房屋或乙方如不按合同规定的付款方式付款，违约方每逾期1天需支付100元人民币的违约金支付给对方。

　　3、违约方逾期超过两个月时，对方有权解除本合同。如甲方反悔本合同，定金双倍赔偿给乙方；如乙方反悔本合同，定金不退。（注：如解除本合同时，违约方不再向对方结算逾期1天100元人民币的违约金）

　　4、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，甲方必须无条件配合乙方同开发商或有关部门进行处理。

　　5、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款。

　　6、如因规划部门、设计部门的`原因导致影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

　　八、注意事项：

　　1、房屋内的立式空调、电视机、电脑、洗衣机、冰箱、家具（含沙发、茶几、餐桌、床）归甲方所有，剩下的如：厨房电热水器、太阳能热水器、厨柜、灶具、油烟机及卧室挂式空调壹台和所有窗帘等装修配套施设用品归乙方所有。

　　2、甲方在签订本合同后在房屋内居住期间，要保证房子的墙壁、地板、屋顶和其它装饰物的干净整洁，如出现弄脏大片墙壁、损坏装修配套设施等行为，甲方要赔偿乙方房屋维修费用。

　　3、甲方在签订本合同后在房屋内居住期间，如需在墙体打孔等要征得乙方的同意，在搬离该房屋时对于在墙壁上打孔安装的电器、家具等物品如需拆卸搬走，需征得甲方的同意。

　　九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成可提交当地仲裁委员会仲裁或人民法院处理。

　　十、其他约定：本合同自双方签字、按指印之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式4份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

　　甲方：联系电话：年月日

　　乙方：联系电话：年月日

　　见证人：年月日

房屋合同篇5

　　出租人（甲方）：

　　承租人（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法规、政策，经双方协商，自愿达成如下协议：

　　一、根据乙方申请要求，甲方同意将坐落号，结构，层，建筑面积为平方米的房屋临时出租给乙方作营业房使用，房屋租金每月万仟百拾元角。乙方向甲方交纳租赁保证金元，租赁保证金不计利息，乙方退房后，如无欠租、欠费及违约等情形时，甲方退还保证金。

　　二、本合同为不定期租赁，自年月日开始计租，如因统一公开拍租，本合同即行终止，乙方应无条件地将承租房屋腾空后退还给甲方，甲方不承担任何责任。

　　三、租金支付方式：按季度交付租金，在每季度的首月15日前交清，如逾期交付租金的，乙方应支付欠租额30%的违约金，逾期未交租金满二个月以上（包括二个月）的，甲方有权采取断电，断水等任何措施，直到解除本合同收回出租房屋。乙方除外交欠租金及支付违约金外，还应承担由此造成的所有损失。

　　四、在本租赁期限内，物业管理费及水电费由乙方自行交纳。

　　五、租赁期间，甲方须承担出租房屋的正常维修，确保出租房屋的安全，不倒、不漏。需要维修时，乙方需及时向甲方申报，

　　甲方一般应在三十天内进行维修（极端、恶劣气候除外）。甲方维修房屋时，乙方应积极协助，不得阻挠施工。对一般性的维修和保养。包括房屋内的卫生设施，管道堵塞，地面的更换等维修费用由乙方自行负责。

　　如属危房，甲方已通知乙方迁出，乙方拒迁或不按时迁出所造成损失，由乙方自行负责。

　　六、甲方出租的`房屋经乙方检查，房屋及水、电线路等完好无损。租赁期间，如乙方发现电线等方面存在安全隐患时，应及时向甲方书面报修，如乙方未及时向甲方书面报修或乙方自行改设水、电线路，由此造成的安全事故责任及损失由乙方自行承担。

　　七、乙方应对租用的房屋及其设施，设备等负责保护，不得破坏、拆除、改建和擅自改变房屋的结构，设施。违者，应负责修复，并承担月租金5至10倍的违约金，由此而造成的一切责任及损失赔偿由乙方承担。

　　八、租赁期内，如遇国家政策变化、战争、自然灾害等不可抗力因素而造成本合同无法继续履行的，本合同应予终止，双方互不承担责任。

　　九、乙方如私自将承租房屋改变用途或转租，联营、转让，转借、私自交换和变相买卖房屋使用权，均属违约行为，甲方有权解除本合同。收回房屋使用权，并追缴乙方非法所得，同时由乙方承担月租金5至10倍的违约金。

　　十、有下列情况之一者，甲方有权解除本合同并收回出租房屋。

　　1、因城市建设需要；2、因落实政策需要；3、因危房需拆除；4、因乙方故意或重大过失损坏房屋及设备；5、乙方所从事的行业不符合国家法规、政策所规定的环保、创卫等相关标准及要求；6、以房屋进行违法活动。

　　十一、如因乙方违反本合同第三条、第九条、第十条、第十三条引起解除合同所造成的一切后果由乙方负责。

　　十二、乙方须做好承租房屋的防火、防盗措施，做好社会治安综合治理，如果因乙方故意或过失造成火灾等事故致使用甲方房屋财产损失的，乙方应负责赔偿。

　　十三、承租期间乙方必须遵守有关计划生育的法律法规，如乙方违反计划生育的有关规定，甲方有权单方解除本合同，并收回房屋使用权。

　　十四、乙方如需装修承租房屋，须经甲方同意后方能进行，房屋装修费用和责任由乙方自行承担，统一公开拍租或退房时不予拆价补偿。

　　十五、本合同经双方签字，盖章（个人承租按盖指印）后生效，本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　出租人：承租人：

　　代表：代表：

　　年月日

房屋合同篇6

　　出租方（甲方）：

　　代理方（乙方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋出租代理的有关事宜达成协议如下：

　　第一条房屋基本情况

　　该房屋坐落于______市区（县）。该房屋为：楼房室厅卫或平房间，面积平方米（□建筑面积□使用面积），装修状况，该房屋（□已/□未）设定抵押。

　　第二条房屋权属状况

　　该房屋权属状况为第______种：

　　（一）甲方对该房屋享有所有权的，甲方或其代理人应向乙方出示房屋所有权证，证书编号为：。

　　（二）甲方对该房屋享有转租权的，甲方或其代理人应向乙方出示房屋所有权人允许甲方转租该房屋的书面凭证，该凭证为：。

　　第三条房屋用途

　　该房屋用途为：

　　第四条代理权限

　　乙方的具体代理权限为：

　　1、以甲方名义代理出租该房屋并办理与承租方之间的洽商、联络、签约事宜。

　　2、代甲方向承租方收取租金。

　　3、监督承租方按照房屋租赁合同的约定履行其他义务。

　　4、依国家法律法规及政策规定行使代理权。

　　第五条出租代理期限

　　（一）出租代理期自年月日至年月日日，共计年零个月。出租代理期限的变更由双方书面另行约定。

　　第六条租金

　　（一）本合同签订后，甲方同意当年预留出天不计算租金，作为给乙方接洽承租的工作期。预留工作期满，自年月日开始计算租金，即委托之日起，乙方给甲方个月零天的房租。

　　（二）房屋每月租金为人民币￥元（大写：元）。房租按缴付。具体付款日期：

　　第一次年月日（￥元整）；

　　第二次年月日（￥元整）；

　　第三次年月日（￥元整）；

　　第四次年月日（￥元整）；

　　（三）租金收取方式：乙方代为收取。

　　甲方选择由乙方代为收取租金的，双方遵守以下条款：

　　1、甲方将该房屋交付乙方后，无论该房屋实际出租与否，乙方均应按约定的租金标准向甲方交付租金。

　　2、在委托期内为了便于房屋出租或应承租者要求，乙方出资对房屋进行必要的维修或添置设备，甲方应允许乙方适当浮动出租价格，多出部分归乙方所有。

　　第七条其他费用

　　代理期限内，甲方不承担该房屋发生的以下费用：水费、电费、燃气费、有线电视费、电话费、供暖费、卫生费等。以上费用乙方可根据实际情况与承租方约定具体支付责任。

　　代理期限内，甲方只承担物业费。

　　第八条房屋及附属设施的维护

　　出租代理期内该房屋及其附属设施的维修责任：

　　（一）乙方有义务保证房屋设施完好，不影响承租人使用。若设施自然损坏，乙方要在承租人通知7日内修复。发生的维修费用由乙方承担。

　　（二）乙方除在该房屋客厅内打三个隔断外，不得以任何理由对房屋进行装修、装饰。应保持屋内墙面、地面及附属设施与出租前一样。

　　第九条双方义务

　　（一）委托期内甲方应承担的事项和费用

　　1、因水、电、燃气等管道或线路及房屋防水层、房屋主体、屋内装修老化，非人为损坏，影响使用的，其修理或施工改造所发生的费用。

　　2、物业费由甲方承担。

　　3、委托期前所发生的费用。

　　4、房屋的水、气管道因质量问题渗漏、爆裂、殃及第三方时，由甲方承担相应责任。因承租人更换或使用不当造成以上后果的，由乙方负责相关费用。

　　5、因代理需要甲方联系相关部门的，甲方应积极配合。

　　（二）委托期内乙方及承租人应承担的事项和费用

　　1、房内的门窗玻璃、灯具、电源开关、水龙头等因使用不当发生的费用。

　　2、合同期内发生的水、电、气、电话、卫生等费用。

　　3、水管道堵塞而产生的`疏通费用。

　　4、因承租人使用不当而发生的相关费用。

　　（三）出租代理期内，未经甲方书面许可，乙方不得将代理事宜全部或部分转委托给他人。

　　（四）乙方将房屋出租后，应将承租方及房屋租赁的有关情况告知甲方。

　　（五）委托期内及委托终止后六个月内，甲方不得与乙方所介绍的承租户自行交易，否则甲方向乙方支付月租金的贰倍为违约赔偿。

　　（六）委托期内，甲方不得私自进入该房屋，如有特殊情况，应提前通知乙方，由乙方联系承租人共同进入，以保证承租人的安全。

　　（七）乙方在代理期间，有义务监督承租人合理使用房间内设施，造成设施人为损坏的，监督其修复或要求其赔偿。

　　（八）乙方代甲方收取承租人发生的电视费、水费、燃气费，不得拖欠各项应承担的费用。合同到期后一并退还甲方。

　　第十条合同的解除

　　（一）经甲乙双方协商一致，可以终止合同。

　　（二）有下列情形之一的，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任：

　　1、该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁、危改范围的。

　　2、因地震、火灾等不可抗力致使房屋毁损、灭失或造成其他损失的。

　　（三）甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

　　1、迟延交付该房屋达日且未征得乙方同意的；

　　2、交付的房屋不符合合同约定严重影响使用的；

　　3、不承担约定的维修义务致使乙方无法正常代理出租该房屋的；

　　（四）乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

　　1、未按约定支付租金达三日以上的（因甲方原因超期除外）；

　　2、擅自改变房屋用途的；

　　3、乙方及承租人扰民超过三次，邻居投诉、高跟鞋走路等扰民现象超过三次以上的；

　　4、乙方及承租人利用该房屋从事非法、违法活动，危及公共安全的。

　　第十一条违约责任

　　（一）委托期内，乙方提前退租的，应提前日通知乙方，应赔偿给甲方一个月的合同约定租金为违约金。并按月租金的%支付违约金。

　　（二）委托期内，甲方提前收回房屋的，，应提前日通知乙方，应赔偿给乙方一个月的合同约定租金为违约金。

　　第十二条合同争议的解决办法

　　在履行合同期间发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，可向合同签约地的仲裁机构申请仲裁或向不动产所在地的人民法院起诉。

　　第十三条其他约定事项

　　（一）乙方应向甲方交付房屋租赁保证金，金额为：5000元（大写：伍仟元整）。交付时间为年月日。出租代理期限届满或合同解除后，房屋租赁保证金除抵扣应由乙方承担的费用、租金以及乙方应承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还乙方。

　　（二）甲方同意乙方在不改变房屋主体结构下，在该房屋的客厅内打三个隔断，隔断在安装或拆除时，必须尽可能将对墙面、地面的损坏减到最小，在此基础上打隔断造成的痕迹不在赔偿范围内，除此之外，墙面、地面等有所损坏及墙面涂鸦，乙方及承租人负责赔偿。出租代理期限届满后，乙方负责把房屋恢复原样。

　　第十四条合同生效

　　本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式三份，其中甲方执份，乙方执份，君安物业留份。

　　合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方签字或盖章：

　　证件号码：

　　电话：

　　乙方签章：

　　乙方资质证书编号：

　　经纪持证人员：

　　经纪人资格证书编号：

　　电话：

　　签约时间：年月日

　　签约地点：

房屋合同篇7

　　就张xx与李xx房屋转租合同纠纷一案，张xx答辩如下：

　　一、某年某月某日，原告和答辩人签订转让合同，合同约定答辩人转让店铺的装饰装修、设备和已交房屋租金等，转让费20万元，期限到原店铺租赁合同到期日某年某月某日为止，店铺转让以后，原告履行原店铺租赁合同中所规定的条款，转让合同约定三方签字之日生效。虽然事实上转让合同只有原告和答辩人签字却没有房东的签字，但是，转让合同经过原告和答辩人双方的.签字认可，是双方的真实意思，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，答辩人也接受了原告向答辩人支付的全部转让费，该转让合同合法有效。

　　二、转让合同对双方都具有法律约束力，双方都应当重视转让合同并积极履行合同义务。答辩人一贯重信守诺，转让合同签订之后，答辩人在约定的日期通知原告按期交接，原告以没有三方签字房东不同意为由不办理交接，并要求答辩人返还已经支付的款项。在答辩人多次沟通原告仍不办理交接后，答辩人在约定的日期届满之后七日内将交接物品整理完毕后退出涉案店铺，并再次通知原告交接，直到现在为止原告仍拒不交接。上述事实说明，是原告不按期接收店铺而非答辩人没有按期交付。

　　三、答辩人从房东处承租的房屋，和房东之间有房屋租赁合同，本次转让事先经过了房东的同意，某年某月某日，房东出具了追认同意转让的书面文件。房东一直都没有向答辩人或者原告收回转租房屋，没有影响到

　　答辩人和原告之间转让合同的履行，没有影响到原告经营，更没有导致原告不能实现合同目的，原告以此为理由请求答辩人返还已经支付款项没有依据。

　　综上，自签订转让合同以来，答辩人积极履行合同义务，不存在违约行为。请驳回原告的诉讼请求。

　　答辩人：张xx

　　代理人：汤忠良

　　20xx年11月10日

房屋合同篇8

　　卖方（甲方）姓名

　　身份证号：

　　地址：

　　联系电话：

　　买方（乙方）姓名；

　　身份证号：

　　地址：

　　联系电话：

　　鉴于：

　　1、甲方系本合同项下拆迁安置房房屋的所有人，且其对房屋的处分已征得该房屋相关权利人的同意；

　　2、甲方愿意将该拆迁安置房房屋出卖给乙方；

　　3、乙方愿意购买下述拆迁安置房房屋；

　　4、本合同项下房屋的《房屋所有权证》及，《土地使用权证》尚未办理。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，为明确双方权利义务，就乙方向甲方购买房屋签订合同，双方共同信守执行。

　　第一条甲方保证对所出卖的拆迁安置房房屋享有完全的处分权，并保证符合国家有关规定，而且没有产权纠纷和债务纠纷。

　　第二条房屋的坐落、面积情况。

　　本合同所称标的拆迁安置房房屋位于平方米。

　　第三条计价方式与价款。

　　房屋的交易计价方式：每平米元，合计人民币元整（大写：）

　　第四条付款方式及期限。

　　甲乙双方同意以下列方式付款：

　　乙方自本合同签订之日一次性付款。

　　第五条、房屋交付及产权登记的约定。

　　1、甲方应当在所取得房地产权属证书（指房屋的《房屋所有权证》或《土地使用权证》）之日起法定工作日内，及时将房屋权属登记过户至乙方名下

　　2、甲方将房地产过户至乙方名下所产生的.交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方承担。

　　第六条、争议的解决方法

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。

　　第七条特别约定：合同签订后，如发生房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿，由乙方所有。

　　第八条、陈述和承诺条款

　　1、甲方承诺：甲方拥有对本合同项拆迁安置房房屋完全的处分权。

　　2、乙方承诺：真实地愿意购买本合同拆迁安置房的房屋。

　　第九条、本合同一式二份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，自双方签字生效。

　　第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。

　　第十五条、双方约定的其他事项：

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

房屋合同篇9

　　一、租赁地点及设施：

　　1.租赁地址：路弄号室;房型规格;居住面积平方米;

　　2.室内附属设施：

　　a：电器：电话沐浴空调冰箱彩电洗衣机微波炉吊扇音响 vcd

　　b：家俱：

　　二、租用期限及其约定：

　　1.租用期限：甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日;

　　2.房屋租金：每月元人民币;

　　3.付款方式：按支付,另付押金元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。

　　第一次付款计元人民币;

　　4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付,物业管理,房屋修缮等费用由甲方支付;

　　5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔偿甲方损失。

　　(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;

　　(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;

　　(3)乙方无故拖欠房屋租金达天;

　　(4)连续三个月不付所有费用的。

　　三、双方责任及义务：

　　1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用,并务必将以上费用帐单交给甲方,甲方须监督检查以上费用;

　　2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;

　　3.在租用期内,甲方必须确保乙方的`正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;

　　4.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前一个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;

　　5.在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;

　　6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;

　　7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。

　　四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

　　本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。

　　五、其它说明： (如：入住时的水电煤字数。)

　　出租方：承租方：

　　联系电话：联系电话：

　　签约日期：年月

房屋合同篇10

　　预出租方(甲方)：

　　预承租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》(以下简称：《条例》)的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方可依法____________(出租/预租)的____________(房屋/商品房)事宜，订立本合同。

　　一、出租或预租房屋情况

　　1-1 甲方_________(出租/预租)给乙方的房屋座落在本市________(区/县)________路______(弄/新村)______(号/幢)______室(部位)_________(以下简称“该房屋”)。该房屋__________(【出租】实测/【预租】预测)建筑面积为___________平方米，土地用途为__________、结构为___________。

　　1)【出租】房地产权证/房屋所有权证/_______________ ;[证书编号：______________]。

　　2) 【预租】预售许可证[许可证编号：_______________]。

　　1-2 甲方作为该房屋的_______________(房地产权人/代管人/法律规定的其他权利人)与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已告诉乙方该房屋_____________(已/未)设定抵押。

　　1-3 该房屋的公用或合用部位的使用范围、条件和要求;现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜，由甲、乙双方分别在本合同附件(二)、(三)中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。

　　二、租赁用途

　　2-1 乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为____________使用，并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。

　　2-2 乙方保证，在租赁期内未征得甲方水面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。

　　三、交付日期和租赁期限

　　3-1 甲乙双方约定，甲方于________年________月________日前向乙方交付该房屋。【出租】房屋租赁期自________年________月 ________日起至________年________月________日止。【预租】具体租赁期由甲、乙双方按本合同约定在签订商品房使用交接书时约定。

　　3-2 租赁期满，甲方有权收回该房屋，乙方应如期返还。乙方需要继续承租该房屋的，则应于租赁期届满前________个月，向甲方提出继租书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

　　四、租金、支付方式和限期

　　4-1 甲、乙双方约定，该房屋每月租金总计为(_________币) _________元。(大写：________万________仟________佰________拾________元________角整。该房屋租金________(年/月)内不变。自第________(年/月)起，该房屋租金较上一年递增________，每月租金计人民币_______________，租约到期后双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方可在补充条款中约定。

　　4-2 乙方应于每月______日前向甲方支付租金。逾期支付的，逾期一日，则乙方需按日租金的________%支付违约金。

　　4-3 乙方支付租金的方式如下：_______

　　五、保证金和其他费用

　　5-1 甲、乙双方约定，甲方交付该房屋时，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金，保证金为_______个月的租金，即(__________币)___________元。甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。

　　5-2 租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、________等费用由________(甲方/乙方)承担。___________________等有关费用，均由________(甲方/乙方)承担。

　　六、房屋使用要求和维修责任

　　6-1 租赁期间，乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的_____日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。

　　6-2 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

　　6-3 租赁期间，甲方保证该房屋及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该房屋进行检查、养护，应提前________日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该房屋的影响。

　　6-4 除本合同附件(三)外，乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定向有关部门审批的，则还由________(甲方/甲方委托乙方)报有关部门批准后，方可进行。乙方增设的附属设施和设备及其维修责任于甲、乙双方另行书面约定。

　　七、房屋返还时的状态

　　7-1 除甲方同意乙方续租外，乙方应在本合同的租期届满后的 ________日内应返还该房屋，未经甲方同意逾期返还房屋的，每逾期一日，乙方应按________元/平方米(________币)向甲方支付该房屋占用使用费。

　　7-2 乙方返还该房屋应当符合正常使用后的状态。返还时，应经甲方验收认可，并相互结清各自应当承担的费用。

　　八、转租、转让和交换

　　8-1 除甲方已在本合同补充条款中同意乙方转租外，乙方在租赁期内，需事先征得甲方的书面同意，方可将该房屋部分或全部转租给他人。但同一间居住房屋，不得分割转租。

　　8-2 乙方转租该房屋，应按规定与受租方订立书面的转租合同。并按规定向该房屋所在区、县房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案。

　　8-3 在租赁期内，乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换，必须事先征得甲方书面同意。转让或交换后，该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。

　　8-4 在租赁期内，甲方如需出售该房屋，应提前三个月通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。

　　九、解除本合同的条件

　　9-1 甲、乙双方同意在租赁期内，有下列情形之一的，本合同终止，双方互不承担责任：

　　(一) 该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的;

　　(二) 该房屋因社会公共利益被依法征用的;

　　(三) 该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的;

　　(四) 该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的`;

　　(五) 甲方已告知乙方该房屋出租前已设定抵押，现被处分的。

　　9-2 甲、乙双方同意，有下列情形之一的，一方可书面通知另一方解除

　　本合同。违反合同的一方，应向另一方按月租金的________倍支付违约金;给双方造成损失的，支付的违约金不足抵付一方损失的，还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分：

　　(一)甲方未按时交付该房屋，经乙方催告后日内仍未交付的;

　　(二)甲方交付的该房屋不符合本合同的约定，致使不能实现租赁目的的;或甲方交付的房屋存在缺陷、危及乙方安全的。

　　(三)乙方未征得甲方同意改变房屋用途，致使房屋损坏的;

　　(四)因乙方原因造成房屋主体结构损坏的;

　　(五)乙方擅自转租该房屋、转让该房屋承租权或与他人交换各自承租的房屋的;

　　(六)乙方逾期不支付租金累计超过________月的;

　　十、违约责任

　　10-1 该房屋交付时存在缺陷的，甲方应自交付之日起的____日内进行修复、逾期不修复的，甲方同意减少租金并变更有关租金条款。

　　10-2 因甲方未在该合同中告知乙方，该房屋出租前已抵押或产权转移已受到限制，造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。

　　10-3 租赁期间，甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。

　　10-4 租赁期间，非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方应按提前收回天数的租金的________倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

　　10-5 乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房屋或者增设附属设施的，甲方可以要求乙方________(恢复房屋原状/赔偿损失)。

　　10-6 租赁期间，非本合同规定的情况，乙方中途擅自退租的，乙方应按提前退租天数的租金的________倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的，不足部分则由乙方另行支付。

　　十一、其他条款

　　11-1 租赁期间，甲方需抵押该房屋，应当书面告知乙方，并向乙方承诺该房屋抵押后当事人协议以折价、变卖方式处分该房屋前 ________日书面征询乙方购买该房屋的意见。

　　11-2 本合同自双方签字/签字后________生效。生效后的15日内，由甲方负责按规定向房屋所在地区、县房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案，领取房屋租赁登记备案证明;本合同经登记备案后，凡变更、终止本合同的，由________(甲方/乙方)负责在本合同变更终止之日起的15日内，向原登记机构办理变更、终止登记备案手续。因甲方未办理房屋租赁登记备案或变更、终止登记备案的，所引起的法律纠纷，由甲方承担一切责任。

　　11-3 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，本合同及其补充条款和附件内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

　　11-4 甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按合同规定严格执行。如一方违反，另一方有权按本合同规定索赔。

　　11-5 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应通过协商解决;协商解决不成的，双方同意选择下列第________种方式解决：

　　(一)、提交________仲裁委员会仲裁;

　　(二)、依法向人民法院起诉。

　　11-6 本合同连同附件一式________份。其中：甲、乙双方各持一份，(上海市/________区/县)房地产交易中心或农场局受理处一份，以及________________各一份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【房屋合同】相关文章：

房屋合同房屋合同签订08-29

房屋出租合同_房屋租赁合同03-02