房屋认购协议

时间:2023-04-01 10:01:23 房屋合同 我要投稿

房屋认购协议通用15篇

  在日新月异的现代社会中,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以约束双方履行责任。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是小编帮大家整理的房屋认购协议,仅供参考,大家一起来看看吧。

房屋认购协议通用15篇

房屋认购协议1

  甲方:______

  乙方:______身份证号:______

  甲方(拥有合法的房地产开发资质)开发建设的房屋,乙方自愿认购。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就认购房屋达成如下协议:

  一、甲方建造房屋:位于______ 。

  二、乙方所购房屋的基本情况:乙方所购的房屋为______号(参考户型图),每套房屋的建筑面积约为______平方米,单价为______元/㎡,每套房屋价格为______元(大写)。乙方总计购买______套,购房款总计人民币(大写)______元。房屋的'具体面积以国家房测部门实测为准,据实结算,房价实行多退少补。

  三、付款方式:

  双方商定按______方式付款:______于签订协议时支付______ ;于______ 。双方约定于______年______月______日前正式办理在房管局备案的购房合同签订手续(乙方可以根据需要确定所购房屋产权证书的登记姓名)。在签订正式购房合同前,如因国家政策变动或甲方房屋销售政策变动,甲方有权在支付乙方违约金人民币(大写) ______元整后,解除认购协议书,并立即全额返还乙方所缴纳房款。

  四、交房标准的约定:外墙为______;内墙及室内顶棚为水泥砂浆抹灰;楼梯及公共部分墙为涂料墙面;室内地面、阳台地面为水泥砂浆找平;厨房地面为防水处理;入户门为品牌防盗门,室内预留门洞;窗户为铝合金。 。

  五、甲方于______年______月______日前负责将竣工验收合格的房屋交付给乙方使用。房屋达到交付条件后,甲方应当电话(或书面)通知乙方办理交房手续,自通知到达10天内办理,双方进行书面验收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房,则作为自动接房处理。

  六、甲方应在交房之前通知相关部门将其水、电设施安装到进户处,其上户费用由甲方承担。

  七、乙方不得擅自改变房屋的建筑结构,如确需要更改,必须以书面形式征得甲方同意,并且要遵守物业装修管理规定。

  八、房屋自交付之日起若出现工程质量问题按有关规定由甲方负责维修;若由乙方使用不当造成的房屋维修,则由乙方自行负责。

  九、甲方保证销售的房屋没有产权纠纷。甲方负责给乙方办理房地产权证,乙方应积极配合甲方提供办理房地产权证的相关证明材料,办理产权证时所涉及的相关费用由甲方承担。甲方在没有把房产证交由乙方前,乙方应扣______元(______万元元整)作为保证金。乙方拿到房产证后将______(______万元整)保证金退还给甲方。

  十、本协议一经签定,甲、乙双方应共同遵守,任何一方违约,则按合同总金额的______%支付另一方违约金。

  十一、本协议自双方签定之日起生效。未尽事宜可由双方约定后签定附加条款。协议附加条款与本协议具有同等法律效应。

  十二、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,自签字之日起生效。

  甲方:______乙方:______

  电话:______电话:______

  签约时间:______年______月______日

房屋认购协议2

  甲方(出卖人)_____房地产开发有限公司联系电话:_____

  乙方(买受人)_____身份证件号:_____联系电话:_____

  甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下条款:

  第一条预定房屋情况:

  乙方经过了解,有意购买甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(以下简称该商品房),建筑面积_____平方米,套内建筑面积_____平方米。认购价建筑面积每平方米_____元人民币,套内面积每平方米_____元人民币,总房价金额__________元人民币(大写:_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)付款方式为:_____ .

  实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费,乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订《重庆市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费,以办理《房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。

  第二条乙方付款时间:

  1、定金:乙方选定具体房屋后向自愿支付__________元人民币(大写:_____万_____仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。_____

  2、付款时间:乙方于_____年_____月_____日前到甲方綦城雅筑售房部签订《重庆市商品房买卖合同》,交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用,并带上如下证件和资料:

  (1)本认购书;

  (2)身份证明复印件和原件;

  (3)定金收据。

  若为按揭,则同时还要带上以下证件和资料:

  (1)结婚证(或未婚证明);

  (2)收入证明原件;

  (3)户口薄原件和复印件。

  (4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件,收入证明原件;

  (5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。

  第三条双方的权利、义务

  l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款),并签订《重庆市商品房买卖合同》;如乙方办理按揭贷款,应于《重庆市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料,由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整,乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化,参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订《重庆市商品房买卖合同》延期或交件不及时而造成银行划款延迟,参照本合同第三条第2款处理。

  2、若乙方未按第二条第2款之约定的'时间及款额交纳首付款(或全款)并签订《重庆市商品房买卖合同》,每延期一日,按应交纳房款的5%(日息)向甲方支付违约金;逾期5日不交齐首付款(或全款)的,甲方有权解除本合同,并将该房屋另行销售,乙方所交定金不予返还。

  3、若乙方在签订本协议后要求退房的,则甲方不再返还乙方定金,并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房,须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意,乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。

  4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项,乙方在签订《重庆市商品房买卖合同》时不应再要求变更,如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订《重庆市商品房买卖合同》,则甲方有权解除本协议,乙方所交定金不予返还。

  5、在签订《重庆市商品房买卖合同》之前,若遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能出售,甲方有权撤销协议,甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退回乙方,甲方不再承担其他任何责任。

  6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款,此定金不退还,所造成的一切损失由乙方自行承担。

  第四条甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的《重庆市商品房买卖合同》内容及项下相关约定,且对此双方无任何异议,若乙方以此为由终止本协议的,则视为乙方违约,乙方所交定金不予返还。

  ________

  第五条如在履行本协议的过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好的态度协商解决,协商不成,双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。

  ________

  第六条本认购书一式两份,甲方、乙双方各持一份,甲、乙双方签字或盖章后立即生效,具有同等法律效力。在签订《重庆市商品房买卖合同》后,本协议自动作废。

  甲方:__________房地产开发有限公司

  乙方(签字)__________

  销售代表(签名)__________

  _____年_____月_____日

房屋认购协议3

  甲方:________________身份证号:________________

  乙方:________________身份证号:________________

  甲方修建房屋,乙方自愿认购。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就认购房屋达成如下协议:

  一、甲方建造房屋位置:甲位于________________。

  二、乙方所购房屋的基本情况:乙方所购的住宅为_______号(参考户型图),该套房屋的建筑面积约为_________平方米,单价为______元/㎡,总价格为_________元(大写)。房屋的具体面积以国家房测部门实测为准,据实结算,房价实行多退少补。

  三、付款方式:

  双方商定按分期付款方式付款:于签订协议时支付定金___________;于_______________________________。

  四、交房标准的.约定:外墙为优质面砖和高级外墙漆;内墙及室内顶棚为水泥砂浆抹灰;楼梯及公共部分墙为涂料墙面;室内地面、阳台地面为水泥砂浆找平;厨房地面为防水处理;入户门为品牌防盗门,室内预留门洞;窗户为铝合金。

  五、甲方于________年_____月____日前负责将竣工验收合格的房屋交付给乙方使用。房屋达到交付条件后,甲方应当电话(或书面)通知乙方办理交房手续,自通知到达10天内办理,双方进行书面验收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房,则作为自动接房处理。

  六、甲方应在交房之前通知相关部门将其水、电设施安装到进户处,其上户费用由甲方承担。

  七、乙方不得擅自改变房屋的建筑结构,如确需要更改,必须以书面形式征得甲方同意,并且要遵守物业装修管理规定。

  八、房屋自交付之日起若出现工程质量问题按有关规定由甲方负责维修;若由乙方使用不当造成的房屋维修,则由乙方自行负责。

  九、甲方保证销售的房屋没有产权纠纷。甲方负责给乙方办理房地产权证,乙方应积极配合甲方提供办理房地产权证的相关证明材料,办理产权证时所涉及的相关费用由甲方承担。甲方在没有把房产证交由乙方前,乙方应扣10000元(壹万元元整)作为保证金。乙方拿到房产证后将10000(壹万元整)保证金退还给甲方。

  十、本协议一经签定,甲、乙双方应共同遵守,任何一方违约,则按合同总金额的20%支付另一方违约金。

  十一、本协议自双方签定之日起生效。未尽事宜可由双方约定后签定附加条款。协议附加条款与本协议具有同等法律效应。

  十二、本协议一式叁页叁份,甲方贰份,乙方一份,自签字之日起生效。

  甲方:________________乙方:________________

  电话:________________电话:________________

  _______年_____月____日________年_____月____日

房屋认购协议4

  甲方:吉林省万盛房地产开发有限公司

  乙方:

  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜,在签署正式《商品房买卖合同》之前,达成如下协议:

  第一条项目情况

  甲方在位于长春市经济技术开发区秦皇岛路以东,连云港街以北,拟开发建设住宅小区,占地约3。3万㎡,建筑面积约9。9万㎡。

  第二条乙方认购房屋的面积

  乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为___㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差,误差不超过5%,双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。

  第三条计价方式与价款

  甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款:

  按建筑面积计算,该房屋最终产权价格为(人民币)4500元/㎡。总价款为____元。

  第四条付款方式及期限

  乙方同意按第种方式付款。

  第1种:乙方分期支付购房款。

  1、乙方签订此认购协议,向甲、乙双方指定的共管账户支付该房屋总价款的50%即(人民币)____元。

  注:该指定共管账户系本项目专用账户,该账户内资金专款专用。须经甲、乙双方指定代表人认可后方可动用该资金;无论任何原因,非本项目用款不得动用该账户资金,因个人原因造成账户资金损失需全额赔偿。

  2、甲方取得土地使用证、规划建设用地许可证后,甲方与团购方需另行签订补充协议,确定房屋栋号、座落、面积。楼层分配由团购方自行组织。团购房的质量、周边绿化、公共设施与商品房标准一致。

  3、甲方进入施工现场开始施工之日起,十日内乙方须向甲、乙双方共管账户支付至该房屋总房款的70%。

  4、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起(经质检验收),十日内须向甲、乙双方共管账户支付至该房屋总房款的95%。

  5、乙方认购房屋经验收达到入住标准时,须向甲方支付至该房屋总房款的100%,并办理入住手续。

  第2种:乙方办理银行按揭贷款。

  1、乙方签订此认购协议,即向甲、乙双方指定的共管账户支付该房屋总价款的50%即(人民币)____元。

  2、甲方取得土地使用证、规划建设用地许可证后,甲方与团购方需另行签订补充协议,确定房屋栋号、座落、面积。楼层分配由团购方自行组织。团购房的质量、周边绿化、公共设施与商品房标准一致。

  3、甲方在取得房屋预售许可证后,乙方办理银行按揭贷款。

  第五条、房屋交付期限

  1、甲方承诺在20xx年10月30日前,将符合本协议约定的房屋交付给乙方。

  2、因不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况,由甲、乙双方根据实际情况重新确定交房日期。

  第六条、违约责任

  1、甲方取得地上物后,未取得土地使用权,地上物经评估确认后的价格归全体房屋认购者所有,差价补偿及剩余款项在15日内退还给乙方,逾期每日按2‰收取违约金。

  2、甲方如未按协议约定的时间交房,经乙方认可后甲方可按5500元/㎡回购该房屋。若乙方不认可,按甲方违约处罚,违约金按购房总价款日2‰计算赔偿,合同继续履行。

  3、乙方如未按本协议约定的时间付款,逾期每日按应缴价款2‰收取违约金,逾期15日,甲方有权解除本协议。

  4、因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务,乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的.95%,剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕,否则此协议自动终止。

  本条所述逾期付款,是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。

  第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定

  甲方需在20xx年底前办完《商品房预销售许可证》,甲方取得《商品房预销售许可证》后,甲乙双方签订《商品房买卖合同》,本协议违约条款作为《商品房买卖合同》违约条款继续有效,其它条款自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前,乙方可更名一次,在签订《商品房买卖合同》后,乙方如更名须自行到房地产交易中心办理,费用自理。

  第八条、其他约定

  甲方承诺乙方所认购的房屋,在建筑质量及配套标准上与该小区住宅楼整体一致。

  本认购协议一式两份,双方各执一份。在签署之日即时生效,每份具有相同法律效力。

  甲方:________乙方:________

  联系方式:________联系方式:________

  _____年__月__日

房屋认购协议5

  双方当事人:

  出卖人(以下简称“甲方”):__________

  认购人(以下简称“乙方”):__________

  根据相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议:

  一、认购标的的基本情况

  乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________(以下简称商品房)。该商品房的建筑面积为_____平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

  二、认购标的的价款

  该商品房按照建筑面积计价,单价为人民币__________元/平方米,房款计人民币__________元(大写:_______________)。

  三、认购款

  乙方于本认购书签订之日,一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元(大写:_______________)。该商铺属一次性付清款项,出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。

  甲方在取得预售许可证后,应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起_____日内,到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款,协商一致并签署《商品房买卖合同》。

  甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方,因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方,因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

  甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款,但双方未达成一致意见,自约定的期限届满次日起超过_____日的,本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方,并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。

  甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的,乙方已交纳的'认购款抵作该商品房的购房款,无须再补购房款。

  四、其他约定

  在签订正式的《商品房买卖合同》时,变更认购人的,甲方应积极配合。

  买受人已一次性交清购房款,甲方不得将此房进行调换,同样甲方不得将此房另出售给其他人,否则将作为违约处理。

  五、附则

  本认购书未尽事宜,经甲、乙双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本认购书具有同等法律效力。

  本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。双方签订的《商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。本认购书一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力;

  甲方(公章):_______________________

  乙方(公章):____________________

  授权代表:________________________

  授权代表:______________________

  证件号码:_________________________

  证件号码:_______________________

  联系电话:_________________________

  联系电话:_______________________

  _____年_____月_____日

  ______年_____月_____日

房屋认购协议6

  甲方(出卖人):_____房地产开发有限公司

  联系电话:_____

  乙方(买受人):_____

  身份证件号:_____

  联系电话:_____

  甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下条款:

  第一条 预定房屋情况:

  乙方经过了解,有意购买甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(以下简称该商品房),建筑面积_____平方米,套内建筑面积_____平方米。认购价建筑面积每平方米_____元人民币,套内面积每平方米_____元人民币,总房价金额__________元人民币(大写:_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)。付款方式为:_____。

  实际总房款中不含国家及____市规定的乙方应承担的相关税费,乙方应按照国家及____市有关规定在签订《____市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费,以办理《房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。

  第二条 乙方付款时间:

  1、定金:乙方选定具体房屋后向自愿支付__________元人民币(大写:_____万_____仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。_____

  2、付款时间:乙方于________年____月____日前到甲方綦城雅筑售房部签订《____市商品房买卖合同》,交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用,并带上如下证件和资料:

  (1)本认购书;

  (2)身份证明复印件和原件;

  (3)定金收据。若为按揭,则同时还要带上以下证件和资料:

  (1)结婚证(或未婚证明);

  (2)收入证明原件;

  (3)户口薄原件和复印件。

  (4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件,收入证明原件;

  (5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。

  第三条 双方的权利、义务

  、乙方须持本协议并按照协议

  第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款),并签订《____市商品房买卖合同》;如乙方办理按揭贷款,应于《____市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料,由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整,乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化,参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订《____市商品房买卖合同》延期或交件不及时而造成银行划款延迟,参照本合同

  第三条第2款处理。

  2、若乙方未按

  第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订《____市商品房买卖合同》,每延期____日,按应交纳房款的5%(日息)向甲方支付违约金;逾期____日不交齐首付款(或全款)的,甲方有权解除本合同,并将该房屋另行销售,乙方所交定金不予返还。

  3、若乙方在签订本协议后要求退房的,则甲方不再返还乙方定金,并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房,须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意,乙方应按甲方售价补齐房款差额。

  4、本协议所属

  第一条约定之实际总房款为最终确定之事项,乙方在签订《____市商品房买卖合同》时不应再要求变更,如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订《____市商品房买卖合同》,则甲方有权解除本协议,乙方所交定金不予返还。

  5、在签订《____市商品房买卖合同》之前,若遇不可抗力意外事件导致乙方所购房屋不能出售,甲方有权撤销协议,甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退回乙方,甲方不再承担其他任何责任。

  6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款,此定金不退还,所造成的'一切损失由乙方自行承担。

  第四条甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的《____市商品房买卖合同》内容及项下相关约定,且对此双方无任何异议,若乙方以此为由终止本协议的,则视为乙方违约,乙方所交定金不予返还。

  第五条 如在履行本协议的过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好的态度协商解决,协商不成,双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。

  第六条本认购书一式两份,甲方、乙双方各持一份,甲、乙双方签字或盖章后立即生效,具有同等法律效力。在签订《____市商品房买卖合同》后,本协议自动作废。

  甲方:__________房地产开发有限公司

  乙方(签字):__________

  销售代表(签名):__________

  ________年____月____日

房屋认购协议7

  甲方(出卖人):_____房地产开发有限公司

  联系电话:_____

  乙方(买受人):_____

  身份证件号:_____

  联系电话:_____

  甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下条款:

  第一条 预定房屋情况:

  乙方经过了解,有意购买甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(以下简称该商品房),建筑面积_____平方米,套内建筑面积_____平方米。认购价建筑面积每平方米_____元人民币,套内面积每平方米_____ 元人民币,总房价金额__________元人民币(大写:_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)。付款方式为:_____ 。

  实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费,乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订《重庆市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费,以办理《房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。

  第二条 乙方付款时间:

  1、定金:乙方选定具体房屋后向自愿支付__________元人民币(大写:_____万_____仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。_____

  2、付款时间:乙方于_____年_____月_____日前到甲方綦城雅筑售房部签订《重庆市商品房买卖合同》,交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用,并带上如下证件和资料:(1)本认购书;(2)身份证明复印件和原件;(3)定金收据。若为按揭,则同时还要带上以下证件和资料:(1)结婚证(或未婚证明);(2)收入证明原件;(3)户口薄原件和复印件。(4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件,收入证明原件;(5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。

  第三条 双方的.权利、义务

  l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款),并签订《重庆市商品房买卖合同》;如乙方办理按揭贷款,应于《重庆市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料,由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整,乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化,参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订《重庆市商品房买卖合同》延期或交件不及时而造成银行划款延迟,参照本合同第三条第2款处理。

  2、若乙方未按第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订《重庆市商品房买卖合同》,每延期一日,按应交纳房款的5%(日息)向甲方支付违约金;逾期5日不交齐首付款(或全款)的,甲方有权解除本合同,并将该房屋另行销售,乙方所交定金不予返还。

  3、若乙方在签订本协议后要求退房的,则甲方不再返还乙方定金,并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房,须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意,乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。

  4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项,乙方在签订《重庆市商品房买卖合同》时不应再要求变更,如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订《重庆市商品房买卖合同》,则甲方有权解除本协议,乙方所交定金不予返还。

  5、在签订《重庆市商品房买卖合同》之前,若遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能出售,甲方有权撤销协议,甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退回乙方,甲方不再承担其他任何责任。

  6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款,此定金不退还,所造成的一切损失由乙方自行承担。

  第四条 甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的《重庆市商品房买卖合同》内容及项下相关约定,且对此双方无任何异议,若乙方以此为由终止本协议的,则视为乙方违约,乙方所交定金不予返还。

  第五条 如在履行本协议的过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好的态度协商解决,协商不成,双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。

  第六条 本认购书一式两份,甲方、乙双方各持一份,甲、乙双方签字或盖章后立即生效,具有同等法律效力。在签订《重庆市商品房买卖合同》后,本协议自动作废。

  甲方:__________房地产开发有限公司

  乙方(签字):__________

  销售代表(签名):__________

  _____年_____月_____日

房屋认购协议8

  当事人的权利义务,应当按照购房认购协议的约定处理。购房认购协议不等于房屋买卖合同。购房认购协议的目的是约定双方日后要签订房屋买卖合同,认购协议为签订正式的买卖合同做准备。但是根据目前的法律规定,购房认购协议并不是完全与房屋买卖合同没关系,在符合法律规定的情况下,购房认购协议会转化为房屋买卖合同,此时,认购协议就等于买卖合同了。

  一、认购合同与购房合同有什么区别?

  一般情况下,购房认购协议不等于房屋买卖合同。购房认购协议与房屋买卖合同属于预约与本约之关系。

  购房认购协议是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的协议,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约。认购协议中一般确认认购人打算购买的商品房的位置、朝向、楼层、房价及签订房屋房买卖合同的时间。认购人在购房前作为签订房屋买卖合同的保证,向开发商支付一定数额的订金或者定金。

  房屋买卖合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和房地产开发企业,在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。买卖合同也是确定不动产权利人、办理《不动产权证》和确定业主人的重要依据。

  购房认购协议的目的'是约定双方日后要签订房屋买卖合同,认购协议是为签订正式的买卖合同做准备。但认购协议具备一定条件可以认定为买卖合同,当事人义务将产生质的变化,由双方履行磋商义务变更为出卖人交付房屋、买受人支付价款。

  二、购房认购协议同什么情况下等于房屋买卖合同?

  《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条规定,商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。

  《商品房销售管理办法》第十六条:“商品房买卖合同应当明确以下主要内容:(一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期;(六)装饰、设备标准承诺;(七)供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;(八)公共配套建筑的产权归属;(九)面积差异的处理方式;(十)办理产权登记有关事宜;(十一)解决争议的方法;(十二)违约责任;(十三)双方约定的其他事项。”

房屋认购协议9

  太湖县鸿兴房地产开发有限公司(以下简称甲方)

  立协议双方: (以下简称乙方)

  甲方在原徐桥食品站(新街)至老街进行棚户区改造和房地产开发,乙方在该项目内认购房屋,现就有关事项,订立协议如下:

  一.乙方选定在该区内的X号楼第X号三层商服楼,房屋及院落面积以实际丈量为准。

  二.甲方对该新区按县建设部门批准的规划方案,实行统一规划、统一建筑、统一配套公共设施。

  三.土地证由甲方办理;水电路到各户门口,各户自行办理入户手续。

  四.房屋价为每平方米1780元(其中包括办理土地证及其它公共设施配套费等);后院面积价为每平米XX元 。

  五.付款方式:协议签订之日付款XX元,

  否则按延期时间按月收取百分之二的`利息及违约金。

  六. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

  甲方代表签字:XXXXX 乙方代表签字:XXXXXX

  电话;XXXXX 电话:XXXXX

  签订时间:20xx年 X月 X日

房屋认购协议10

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜,在签署正式《商品房买卖合同》之前,达成如下协议:

  第一条 项目情况

  甲方在位于 拟开发建设住宅小区。

  第二条 乙方认购房屋的面积

  乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为 ㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的.面积存在误差,双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。

  第三条 计价方式与价款

  甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款:

  按建筑面积计算,该房屋单价为(人民币) 元/㎡。总价款为元。

  第四条 付款方式及期限

  乙方同意按第

  第1种:乙方分期支付购房款。

  1、乙方签订此认购协议,向甲方支付该房屋总价款的(人民币) 元。

  2、甲方进入施工现场开始施工之日起,十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的 。

  3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起,三日内须向甲方支付至该房屋总房款的 。

  4、乙方在该房屋达到入住标准时,须向甲方支付至该房屋总房款的 。

  第2种:乙方办理银行按揭贷款。

  1、乙方签订此认购协议,即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币) 元。

  2、甲方在取得房屋预售许可证后,乙方办理银行按揭贷款。

  第五条、乙方的违约责任

  乙方如未按本协议约定的时间付款,逾期每日按1%收取违约金,逾期15日,甲方有权解除本协议。

  因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务,乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%,剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕,否则此协议自动终止。

  本条所述逾期付款,是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。

  第六条、 房屋交付期限

  1、甲方承诺在 年 月 日前,将符合本协议约定的房屋交付给乙方。

  2、如遇下列特殊情况,除双方协商解决外,甲方可根据实际情况予以延期,因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。

  第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定

  甲方取得《商品房预销售许可证》后,甲乙双方签订《商品

  房买卖合同》,此协议自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前,乙方可更名一次,在签订《商品房买卖合同》后,乙方如更名须自行到房地产交易中心办理,费用自理。

  第八条、 本认购协议一式两份,双方各执一份。在签署之日即时生效,每份具有相同法律效力。

  甲方:

  联系方式:

  乙方: 联系方式:

  年 月 日

房屋认购协议11

  协议双方当事人:

  甲方:吉林省万盛房地产开发有限公司

  乙方:

  甲乙双方在平等,自愿,协商一致的基础上就房屋认购事宜,在签署正式《商品房买卖合同》之前,达成如下协议:

  第一条 项目情况

  甲方在位于长春市经济技术开发区秦皇岛路以东,连云港街以北,拟开发建设住宅小区,占地约3。3万㎡,建筑面积约9。9万㎡。

  第二条 乙方认购房屋的面积

  乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为

  ㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差,双方需以货币形式采取"多退少补"原则据实找齐差价款。

  计价方式与价款

  甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款:

  按建筑面积计算,该房屋单价为(人民币)4500元/㎡。总价款为 元。

  第四条 付款方式及期限

  乙方同意按第 种方式付款。

  第1种:乙方分期支付购房款。

  1,乙方签订此认购协议,向甲方支付该房屋总价款的'50%即(人民币) 元。

  2,甲方进入施工现场开始施工之日起,十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的70%。

  3,乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起,三日内须向甲方支付至该房屋总房款的95%。

  4,乙方在该房屋达到入住标准时,须向甲方支付至该房屋总房款的100%。

  第2种:乙方办理银行按揭贷款。

  1,乙方签订此认购协议,即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币) 元。

  2,甲方在取得房屋预售许可证后,乙方办理银行按揭贷款。

  第五条,乙方的违约责任

  乙方如未按本协议约定的时间付款,逾期每日按1%收取违约金,逾期15日,甲方有权解除本协议。

  因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务,乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%,剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕,否则此协议自动终止。

  本条所述逾期付款,是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。

  房屋交付期限

  1,甲方承诺在 20xx年10月30日前,将符合本协议约定的房屋交付给乙方。

  2,如遇下列特殊情况,除双方协商解决外,甲方可根据实际情况予以延期,因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。

  第七条,关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定

  甲方取得《商品房预销售许可证》后,甲乙双方签订《商品房买卖合同》,此协议自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前,乙方可更名一次,在签订《商品房买卖合同》后,乙方如更名须自行到房地产交易中心办理,费用自理。

  第八条, 本认购协议一式两份,双方各执一份。在签署之日即时生效,每份具有相同法律效力。

  甲方: 乙方:

  联系方式:84660620 联系方式:

  年 月 日

房屋认购协议12

  委托方: 身份证编号: (以下简称甲方)

  受托方: 身份证编号: (以下简称乙方)

  总则:

  甲、乙双方在友好自愿的前提下,经甲、乙双方协商一致,乙方自愿认购甲方本协议第二条所列房屋,甲方在完全了解该房屋的基本状况后自愿认购。经双方协商一致,签订本协议。

  一、房屋基本状况:

  座落:

  幢号单元所在层次房号建筑结构建筑面积(m2)套内面积(m2)

  住宅非住宅住宅非住宅

  房屋所有权证号: 房屋共有人:

  土地使用权证号: 土地使用权取得方式

  预售房合同登记号

  附属设施

  二、成交价及相关费用:

  1、认购价:人民币(大写) 元/套(小写: 万元整).

  2、经甲、乙双方约定,关于房屋交易税费由 方全部承担。

  3、乙方在房屋实体转交给甲方的同时,将房屋以前产生的大修五通等费用结清,并将该房屋其他相关证件交于甲方。

  三、付款方式、期限及交房办理过户:

  1、甲、乙双方约定甲方同意甲方采取 付款方式购房。

  2、甲、乙双方约定在 年 月 日由甲方缴纳认购定金人民币:(大写) 万 给乙方,甲、乙双方约定在 年 月 日前乙方将房屋产权资料提供给甲方,并代甲方申请按揭贷款,待银行贷款审批通过之后,甲方补足贷款差额,甲、乙双方再另行约定时间办理过户手续过户,并办理产权过户手续。

  3、甲方一次性支付全部房款,甲、乙双方在房交所办理过户手续当天,甲方将剩余房款人民币:(大写) 万一次性支付到乙方指定账户。

  四、甲方权利与义务。

  1、甲方有权要求乙方出示房屋权属的相关手续。

  2、甲方应在协议约定的时间内与乙方办理权属的过户手续及付清房款。

  3、若甲方以按揭方式购房的,应主动办理按揭的相关手续,如因甲方的原因使按揭手续不能顺利办理的,由甲方承担责任。

  五、 乙方的权利与义务。

  1、乙方应本着诚实信用的原则,确保本协议所涉房屋具有合法的权属手续。

  2、乙方应保证该房产产权人及共有人同意出售此房。

  3、乙方应保证其委托出售的房地产权属真实、合法、房地产交易手续完备,并且无以下限制交易的情况:(甲、乙双方有约定的除外)

  (1)司法机关查封、罚没、财产保全等;

  (2)公告拆迁范围,即将实施拆迁;

  (3)其他限制交易的情况

  4、乙方在签订本协议后,有权按约定收取乙方的.定金及购房款。

  5、乙方应在协议规定的时间内与甲方办理权属的过户手续及房屋交接。

  六、违约责任:

  甲、乙双方从签订本协议之日起,自觉遵守本协议所约定事项,并按本协议约定履行双方的权利及义务,如有一方未按本协议约定的内容履行,逾期将按照国家相关法律条文执行赔偿。

  七、本合同的终止:

  1、签约后该房屋被列入冻结、拆迁或市政成套改造范围的,双方免责,返回原状终止合同。

  2、法律、法规、政策更改,致使本合同无法履行的,双方免责,返回原状终止合同。

  3、如需变更本合同需双方协订。

  4、甲、乙、双方严格履行本合同,直至手续完结,合同终止。

  八、争议解决

  因履行本合同而发生的任何争议可友好协商解决。协商不成,可依法向 2

  (1)重庆仲裁委员会申请仲裁 (2)向人民法院提起诉讼。

  九、其它约定:

  十、本协议壹式两份,甲、乙、双方各执壹份,签字盖章后生效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  电话: 电话:

  身份证号码: 身份证号码:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  身份证号码: 身份证号码:

  签约地点: 签约时间: 年 月 日

房屋认购协议13

  [事件]

  25万元订了5套别墅,开发商擅改规划,购房者要求双倍返还定金

  20xx年5月,余女士看中了位于富阳银湖开发区某别墅楼盘的房屋,并与开发商签订别墅户型确认书,双方约定:余女士向开发商预定别墅五套,每套3000元/平方米,余支付定金每套5万元;开发商在收到定金60天后,对该别墅进行放样施工,余在放样施工前有权变更,60天后不作变更,开发商视为放样确认;在领出别墅预售证时,双方在此基础上正式签订预售合同,房屋认购协议是无效合同吗?。确认书签订后,余不久支付了定金25万元。

  两个月后,因种种原因,开发商向余发放“规划设计优化调整后有关事项”的征求客户确认函一份,写明:户型、楼型、立面的设计可能会作适当的优化调整,原约定的位置不变,但建筑朝向和定位会作适当调整。如余女士在8月8日前不回复,视为放弃对房屋的预约,开发商将该房屋另行销售,返还原告定金并计同期利银行存款利息。

  余女士在收到函后,即发出律师函,提出开发商因自身原因调整规划、设计和单体建筑,没有按约定在定金交付60天后对预订别墅进行放样施工,并推迟了交房期限,已构成严重违约,要求解除预约协议,并要求开发商双倍返还定金。为此,双方产生矛盾,开发商至今未施工建造。余女士上告法院,要求开发商双倍返还定金,并赔偿损失20万元。

  法院认为,余女士明知开发商没取得商品房预售许可证,而与其签订了户型确认书,并在确认书中明确开发商在取得别墅预售证时,双方在此基础上签订预售合同,该确认书应认定为双方对预售合同的签订进行了预约。但同时认为,双方在不具备签订预售合同法定条件时,在确认书中约定购房定金条款,开发商向余收取购房定金行为违反了法律规定,应认定为无效。余女士要求双倍返还定金,没有法律依据,法院不予支持,但开发商应返还定金及支付银行同期贷款利息,法学论文《房屋认购协议是无效合同吗?》。余女士提出要求主赔偿经济损失20万元,法院认为证据不足,不予支持。

  据业内人士介绍,现此案正在杭州市中级人民法院二审过程中。

  [争论]

  认购书究竟是不是有效合同

  尽管几乎所有的楼盘都有签订房屋认购书的做法,但关于认购书是否有效的`争论一直没有停过,据浙联律师事务所戴和平律师介绍,目前主要有两类观点。

  认购书就相当于房屋买卖合同,违反国家规定,属无效合同。

  虽然签署房屋认购书的目的,对购房人来讲是为了获得特定房屋一定时间内的优先购买权,对开发商来讲则是为了加强对购房人的约束以增加交易机会,但从此类文件的形式和内容分析,实为房屋买卖或预售合同。理由如下:

  一、文件符合(合同法)中关于合同须以书面形式订立的规定;

  二、文件体现了合同主体、标的、价款等合同一般应包括的条款;

  三、文件内容虽然简单,但根据项目批准文件、有关法律政策规定、商品房交易习惯以及开发商的宣传、展示内容等,文件所确定的房屋买卖完全可以实现;

  四、文件中通常会对定金问题做出约定,根据我国现行法律规定,该定金具有证约作用,即能证明开发商和购房人之间存在房屋买卖关系;

  五、虽然认购书、订单或认购协议中都会约定某一具体时间签订正式的房屋买卖或预售合同,但房屋买卖或预售合同没有强制使用文本,因此,签订正式的房屋买卖或预售合同完全是对认购书、订单或认购协议的细化、补充或变更。

  《中华人民共和国城市房地产管理法》第44条规定,商品房预售应当符合下列条件:(一)已交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书;(二)持有建设工程规划许可证;(三)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上,并已经确定施工进度和竣工交付日期;(四)向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记,取得商品房预售许可证明。而《商品房销售管理办法》第22条也规定:不符合商品房销售条件的,房地产开发企业不得销售商品房,不得向买受人收取任何预订款性质费用。因此,签订房屋认购协议行为显属违规,应认定为无效合同。

  房屋认购协议是独立的担保合同,为有效合同。

  要分析这类预售

房屋认购协议14

  甲方:______乙方:______ 身份证号:______ 甲方(拥有合法的房地产开发资质)开发建设的房屋,乙方自愿认购。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就认购房屋达成如下协议:

  一、 甲方建造房屋:位于______ 。

  二、 乙方所购房屋的基本情况:乙方所购的房屋为 ______号(参考户型图),每套房屋的建筑面积约为 平方米,单价为 ______元/㎡,每套房屋价格为______ 元(大写 )。乙方总计购买 ______套,购房款总计人民币(大写)______ 元。房屋的具体面积以国家房测部门实测为准,据实结算,房价实行多退少补。

  三、 付款方式:

  双方商定按 ______方式付款:______于签订协议时支付______ ;于______ 。 双方约定于 ______年 ______月______ 日前正式办理在房管局备案的购房合同签订手续(乙方可以根据需要确定所购房屋产权证书的'登记姓名)。在签订正式购房合同前,如因国家政策变动或甲方房屋销售政策变动,甲方有权在支付乙方违约金人民币(大写) ______元整后,解除认购协议书,并立即全额返还乙方所缴纳房款。

  四、 交房标准的约定:外墙为 ______;内墙及室内顶棚为水泥砂浆抹灰;楼梯及公共部分墙为涂料墙面;室内地面、阳台地面为水泥砂浆找平;厨房地面为防水处理;入户门为品牌防盗门,室内预留门洞;窗户为铝合金。 。

  五、 甲方于 ______年 ______月______ 日前负责将竣工验收合格的房屋交付给乙方使用。房屋达到交付条件后,甲方应当电话(或书面)通知乙方办理交房手续,自通知到达10天内办理,双方进行书面验收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房,则作为自动接房处理。

  六、 甲方应在交房之前通知相关部门将其水、电设施安装到进户处,其上户费用由甲方承担。

  七、 乙方不得擅自改变房屋的建筑结构,如确需要更改,必须以书面形式征得甲方同意,并且要遵守物业装修管理规定。

  八、 房屋自交付之日起若出现工程质量问题按有关规定由甲方负责维修;若由乙方使用不当造成的房屋维修,则由乙方自行负责。

  九、 甲方保证销售的房屋没有产权纠纷。甲方负责给乙方办理房地产权证,乙方应积极配合甲方提供办理房地产权证的相关证明材料,办理产权证时所涉及的相关费用由甲方承担。甲方在没有把房产证交由乙方前,乙方应扣10000元(壹万元元整)作为保证金。乙方拿到房产证后将10000(壹万元整)保证金退还给甲方。

  第2/3页

  十、 本协议一经签定,甲、乙双方应共同遵守,任何一方违约,则按合同总金额的 ______支付另一方违约金。

  十一、 本协议自双方签定之日起生效。未尽事宜可由双方约定后签定附加条款。协议附加条款与本协议具有同等法律效应。

  十二、 本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,自签字之日起生效。

  甲方:xxxx 乙 方:xxxxxxx

  电话:xxxxxxxxx 电 话:xxxxxxxxxxx

  签约时间: x年 x月 x日

房屋认购协议15

  ___________有限公司(以下简称甲方)

  ____________ (以下简称乙方)

  甲方在_____区改造和房地产开发,乙方在该项目内认购房屋,现就有关事项,订立协议如下:

  一.乙方选定在该区内的____号楼第_____号三层商服楼,房屋及院落面积以实际丈量为准。

  二.甲方对该新区按县建设部门批准的规划方案,实行统一规划、统一建筑、统一配套公共设施。

  三.土地证由甲方办理;水电路到各户门口,各户自行办理入户手续。

  四.房屋价为每平方米_____元(其中包括办理土地证及其它公共设施配套费等);后院面积价为每平米_____元。

  五.付款方式:协议签订之日付款_____元,否则按延期时间按月收取百分之_____的'利息及违约金。

  六.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

  甲方代表签字:_________乙方代表签字:_________

  电话:_________电话:_________

  签订时间:_________年_________月_________日

【房屋认购协议】相关文章:

房屋认购协议12-29

房屋认购合同08-08

房屋的认购合同07-17

房屋认购合同07-15

房屋认购协议15篇01-08

房屋认购协议书11-04

房屋认购协议(15篇)02-20

房屋认购协议书12-17

房屋认购协议(精选15篇)04-01

房屋认购合同【荐】03-25