工程合作的协议书

　　在学习、工作生活中，我们用到协议的地方越来越多，协议协调着人与人，人与事之间的关系。我们该怎么拟定协议呢？下面是小编整理的工程合作的协议书，希望对大家有所帮助。

工程合作的协议书

工程合作的协议书1

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着平等自愿，互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作，经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议，达成如下协议：__________

　　一、工程项目的综合概况

　　1、项目工程名称：__________

　　2、项目工程地址：__________

　　3、项目建设工程规模：__________建筑面积约________________㎡以上。

　　4、结构及层数：__________________________层框剪结构。

　　二、工程建设的合作方式

　　1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后，由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作，则工程的发包单价为________________元/㎡（含税费），项目施工检测费（不包实物检测）由甲方负责。

　　2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金（人民币）：__________贰仟万元；甲方以公司项目土地承担该款项的`担保责任，并保证在________________年________月________日前开工，桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在________________年________月________日前开工，甲方应在________________年________月________日起支付乙方的资金利息；即每月五日前按月息________%，即每月支付给乙方________万元利息，如在________________年________月________日止不能开工，甲方必须从乙方交款日期起计算利息，利息按月息________%结算支付给乙方，甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及________________年________月________日至________________年________月________日利息________________万元合计________________万元整，必须在____个工作日内（________________年________月________日前）全部付清，如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行，即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任，本项目建设合作协议继续有效。

　　3、甲方发包范围：__________按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙，室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含（但不限于）：__________此单价含

　　（1）桩基础工程；

　　（2）地下室工程；

　　（3）主体工程；

　　（4）屋面工程；

　　（5）内外装饰工程；

　　（6）室内给排水、强弱电安装工程；

　　（7）节能保温工程；

　　（8）入口厅装修。

　　4、价格计算依据：__________

　　（1）如项目的增减工程的结算及取费则按____及相应配套文件执行，民工工资按____元/天调差。

　　（2）主材（钢筋、商品砼、水泥、砖）价格调整：__________按施工期内《衡阳工程造价》发布执行，在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±____%内不予调整。超出____%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。

　　5、项目工程款支付方式：__________

　　（1）甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金____万元用于启动施工，项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金____万元，全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方____万元，主体完成一半五个工作日内返回乙方____万元，主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还____万元。

　　（2）乙方完成项目基础及全部地下室工程后，甲方按单价____元/ ㎡支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次，甲方按单价____元/ ㎡（含水电安装工程）支付乙方该工程进度款。项目内，外装修工程每完成二层付款一次，甲方按单价____元/ ㎡支付乙方该项工程进度款（每次付款期限不超过____天）。

　　（3）竣工验收按规定经市相关部门验收通过后，办理资料移交后进行工程结算，时间为四个月内完成。

　　（4）项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的____%，截留____%作为工程的质保金，待工程保修期满后一个月内付清。

　　（5）施工期内允许调整的内容和依据：__________双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工，并按双方约定的平方米包干造价____元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时，经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在____万元以上的双方可进行包干造价调整。

　　三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在包干造价内。

　　2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件，并按法定程序办理相关施工备案手续。

　　3、重大设计变更（指结构、规模、标准）由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明，并由乙方负责施工，其费用不计入进度款支付，待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。

　　四、项目工程保修

　　1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

　　五、其它有关事项

　　1、承包资质由乙方负责（具有相应的施工承包资质），由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方，依法定程序完成中标工作，甲方全办配合。

　　2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位，乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况，甲方有权收回与乙方签订的施工项目，所发生的费用及违约责任均由乙方负责，甲方将另行选择施工单位。

　　3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。

　　六、违约责任

　　甲、乙双方，任何一方违约，须向另一方支付违约金____元整。

　　七、本协议共四份，甲、乙双方各执一份。

　　以上协议经双方负责人盖章及签字后，且乙方在____年____月____日前交纳项目建设保证金____年____万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。

　　甲方：__________（盖章）乙方：__________（盖章）

　　法定代表人：__________（签章）法定代表人：__________（签章）

　　代理人：__________（签章）代理人：__________（签章）

　　______年______月______日______年______月______日

工程合作的协议书2

　　甲方：身份证号码：（以下简称甲方）

　　乙方：身份证号码：（以下简称乙方）

　　丙方：身份证号码：（以下简称丙方）

　　丁方:身份证号码：（以下简称丁方）

　　戊方:身份证号码：（以下简称戊方）

　　甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

　　第一章项目概况及合作条件

　　1.1本工程项目总建筑面积为平方米，中标造价约万元人民币。

　　1.2经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。

　　1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　1.3.1甲方投资万元，占%；

　　1.3.2乙方投资万元，占%；

　　1.3.3丙方投资万元，占%；

　　1.3.4丁方投资万元，占%；

　　1.3.5戊方投资万元，占%；

　　1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。

　　1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　第二章工程管理责任及分工

　　2.1该项目工程管理责任及分工如下

　　2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。

　　2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责；

　　2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行；其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。

　　2.2管理人员的选用、待遇

　　2.2.1该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由五方共同协商确定。

　　2.2.2该项目的会计由负责，出纳由负责；

　　2.2.3该项目工程建设中使用的施工班组的.技术水平、工资的审定、应由五方共同协商确定。

　　2.3材料采购及其他

　　2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经五方共同意确认后方可进行。

　　2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由五方共同协商确定。

　　2.3.3合作五方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章利益分享和风险承担

　　3.1利润、风险分配

　　3.1.1该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成

　　本费用后，按照投资比例分享承担。

　　3.1.2甲方分享承担%；乙方分享承担%；

　　丙方分享承担%；丁方分享承担%；

　　戊方分享承担%。

　　3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　第四章其他

　　4.1资金和管理

　　4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由五方签字确认后方可支付。

　　4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　4.1.3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4.2出纳与财务管理

　　财务应编制并保管好现金日记帐，银行存、转款日记帐，购货日记账，各施工队伍

　　工资支付凭证及相关的凭证。并且五方股东共同确认签字后作为最终五方决算分配利润使用。五方股东，五本账本记录好在本工程建设中资金使用支付明细情况。并且可以随时与财务约定时间抄记录在本工程建设中资金使用支付明情况，做到账目清楚明白。

　　4.3合同争议与免责

　　该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　4.4本协议生效、终止及其他

　　4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　4.4.3本协议一式五份，合作各方各执一份，本协议自合作五方签字盖章之后生效。

　　4.4.4本协议于年月日，由合作五方签字。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　丙方（签字）：丁方（签字）：

　　戊方（签字）：

工程合作的协议书3

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款：

　　一、甲方根据国家规定的有关要求在__________设立__________工程建设监理有限公司__________分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在__________的分公司成立后，由乙方出面承包甲方__________分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的__________%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　二、甲乙双方权利义务：

　　(一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的.比例按时缴纳相应的管理费用。

　　三、违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过__________个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之__________交纳违约利息。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

工程合作的协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与________工程项目施工达成如下合作协议条款：

　　第一条：合作内容

　　1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对________项目施工具有约束力。

　　2、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条：工程项目的安排及费用

　　1、该工程项目位于________工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由XX公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

　　2、甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。

　　3、在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户（银行账户名：________，账号：________）。

　　4、乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用（包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等），以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。

　　5、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。

　　6、乙方向甲方支付工程有效标价________％的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的________%。

　　第三条：甲方职责风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。

　　2、甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文件。

　　3、甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。

　　4、乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的'，甲方有权要求撤换。

　　5、甲方应协助乙方整理工程竣工资料。

　　第四条：乙方职责

　　1、乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具委托书。

　　2、乙方保证具备投标人资格要求，即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

　　3、乙方在本项工程建设期间，支付工程所需全部费用，全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。

　　4、乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。

　　5、乙方负责所承担工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。

　　6、乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故，乙方应对此承担全部责任，承担由此产生的所有损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。

　　第五条：违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　1、甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要承担建设方索要的赔偿金，还需向甲方支付建设方索要赔偿金的______%作为补偿。

　　2、如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务，违约方应当承担应付款%的违约金，并继续承担本合同义务。

　　第六条：纠纷解决双方因本协议的履行发生纠纷，应先协商解决；协商不成，由______方所在地人民法院管辖。

　　第七条：效力问题

　　1、本协议一式________份，具有同等效力，由甲乙双方各持________份。

　　2、本协议未尽事宜，由双方协商订立补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，补充协议条款若与本协议条款相冲突，以补充协议条款为准，但不影响本协议其他条款效力。

　　3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　________年____月____日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　________年____月____日

工程合作的协议书5

　　订立合同各合作人：

　　工程部：_________

　　设计部：_________

　　第一条合作宗旨相互尊重，双赢为目的，在密切的配合中共同发展。

　　第二条合作经营项目和范围

　　_________

　　第三条合作期限

　　合作期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　第四条出资额、方式、期限

　　1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍，以_________元计算。

　　形式是合作协作工作，相互协助、配合，不存在股份制合作，独立核算，自负盈亏。

　　房租为每月_________元，用两张效果图代替，以月为单位，不得累计。

　　2、设计费项目合作的几种形式

　　（1）设计项目由_________介绍，项目作成后，按设计费的10%提点归介绍人所得。

　　（2）共同合作的项目作成后，工程部并负责与甲方协调和收款任务，以每平方米的单价为基础，分别为：

　　每平方米45元，20%

　　每平方米65元，30%

　　每平方米85元，40%

　　分成，分成所得归工程公司所得，按工程公司内部股份，自行分配。

　　（3）投标项目，如工程部委托设计部作设计，应以实际合作方式进行，每张图单价以公司内部报价单为准，中标后，以整体设计费提点，提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。

　　（4）如工程项目不用投标，工程部直接委托设计部作设计，以双方商定的点数提_________%，或一共多少费用即可。

　　第五条盈利分配，甲方付清设计费后，以_________为限，按比例分配，5日内完成，届时不分配，应有相应合理的'理由，不得随意拖延，否则视为违约，责任自负。

　　第六条合作、退作

　　1、参与合作

　　（1）需承认本合同；

　　（2）需全体合作人同意；

　　（3）执行合同规定的权利义务。

　　2、解除合作

　　（1）需有正当理由方可解除合作；

　　（2）解除合作时以不影响双方利益为准。

　　（3）解除合作需提前_________月告知其它合作人并经合体合作人同意。

　　（4）未经合作人同意而自行解除合作给合作人造成损失的，应进行赔偿。

　　第七条合作负责人及其它合作人的权利

　　1、为合作负责人。其权限是：

　　（1）以外开展业务，订立合同；

　　（2）对合作事业进行日常合作管理；

　　2、其它合作人的权利：

　　（1）参与合作事业的管理；

　　（2）听取合作负责人开展业务情况的报告；

　　（3）检查合作帐册及经营情况；

　　（4）共同决定合作重大事项。

　　第八条禁止行为

　　1、未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合作，造成损失按实际损失自行赔偿。

　　2、禁止合作人经营与合作竞争的业务。

　　3、禁止合作人再加入其它合作。

　　4、如合作人违反上述各条，应按合作实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合作人决定除名。

　　第九条合作的终止及终止后的事项

　　1、合作因以下事由之一得终止：

　　（1）全体合作人同意终止合作关系

　　（2）合作事业完成或不能完成

　　（3）合作事业违反法律被撤销

　　（4）法院根据有关当事人请求判决撤销

　　2、合作终止后的事项：

　　（1）即行推举清算人，并邀请_________中间人或_________公证员参与清算；

　　（2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合作人和第三人，其价款参与分配；

　　（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合作财产不足清偿部分，由合作人按出资比例承担。

　　第十条纠纷的解决

　　合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　第十一条本合同自订立、双方签字后之日起生效并开始营业。

　　第十二条本合同如有未尽事宜，应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十三条其它

　　第十四条本合同正本一式_________份，合作人各执一份，送_________各存一份。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　授权代表人（签字）：_________ 授权代表人（签字）：_________

　　签约时间：_________年___月___日

工程合作的协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：

　　一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。

　　二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。

　　三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。

　　四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。

　　五、以上事实清楚，甲乙双方无异议。

　　六、（以后操作的想法）____。

　　七、支付方式：______。

　　八、违约责任：

　　九、违约金或赔偿金的数额或计算方法：_________________________。

　　十、合同争议的'解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　（一）提交________仲裁委员会仲裁。

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　十一、双方商定的其他事宜：

　　甲方：（签章）

　　_______年_____月___日

　　乙方：（签章）

　　_______年_____月___日

工程合作的协议书7

　　第一章、项目概况及合作条件

　　1、本工程项目名称：_________万元人民币。

　　2、经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。

　　3、本工程项目的股份比例分配如下：

　　甲方股份比例占_________%；

　　乙方股份比例占_________%；

　　4、在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。

　　5、为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。

　　第二章工程管理责任及分工

　　（一）该项目工程管理责任及分工如下

　　1、该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。

　　2、该项目的会计日常工作由负责管理。

　　3、施工相关材料等方面的`采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

　　（二）管理人员的选用、待遇

　　该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

　　（三）材料采购及其他

　　1、在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

　　2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

　　3、合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章利益分享和风险承担

　　利润、风险分配该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担_________%；乙方分享承担_________%。

　　第四章其他

　　（一）资金和管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　（二）出纳与财务管理

　　1、出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

　　2、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　（三）合同争议与免责

　　1、该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　2、在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　（四）本协议生效、终止及其他

　　1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　2、工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

　　3、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　4、本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商解决。（以下无正文）

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_________年_______月______日

工程合作的协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方充分协商同意在号合作开设_________餐馆，为明确甲乙双方权利义务，特签订合作合同如下：

　　一、乙方须付甲方加盟费人民币伍万元；签订合作合同当天乙方即付甲方启动资金人民币贰万元，其余可在店盈利每月付人民币壹万元。

　　二、双方签约后，甲方有专门班子协助乙方筹建门店，提供：

　　1、有偿：门店设计图纸及广告内容（也只有甲方负责设计）；物料、器具、服装样品。

　　2、无偿：《_________营业手册》一套；物资采购计划；对加盟门店的主要工作人员进行集中培训、考核，使其工作能力达到开业要求。

　　三、工人工资在营业额的15%内甲方有权调整。

　　四、乙方在以下情况须向甲方支付管理费：

　　1、每月店的营业毛利率达40%至44%，乙方付甲方管理费为当月营业额的3%；

　　2、每月店的营业毛利率达45%至46%，乙方付甲方管理费为当月营业额的5%；

　　3、每月店的'营业毛利率达47%以上，乙方付甲方管理费为当月营业额的6%；

　　五、每月的净利润属于乙方。

　　六、本合同一式两份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合作的协议书9

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　为明确双方的权利和责任，保证工程的顺利进行，本着公平、公正、平等的原则，根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

　　一、工程名称：

　　二、承包方式：

　　三、承包范围：

　　1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的.中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。

　　2、原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

　　3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。

　　四、承包价格：

　　以上范围的所有旧材料规承包人所有，发包人再支付给承包人3万元费。

　　五、付款方法：

　　协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费，承包人出具相应的税票。

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各自一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程合作的协议书10

　　甲方：身份证号码：(以下简称甲方)

　　乙方：身份证号码：(以下简称乙方)

　　丙方：身份证号码：(以下简称丙方)

　　按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包__________________________________________________工程项目的施工(具体内容以承包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

　　第一章项目概况及合作条件

　　1、本工程项目名称：________________________________________，中标造价约/万元人民币。

　　2、经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。

　　3、本工程项目的股份比例分配如下：

　　（1）甲方股份比例占40%;

　　（2）乙方股份比例占30%;

　　（3）丙方股份比例占30%;

　　（4）在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。

　　（5）为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。

　　第二章工程管理责任及分工

　　（一）该项目工程管理责任及分工如下

　　1、该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。

　　2、该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。

　　3、施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

　　（二）管理人员的`选用、待遇

　　该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

　　（三）材料采购及其他

　　1、在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

　　2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

　　3、合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章利益分享和风险承担

　　1、利润、风险分配

　　2、该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。

　　第四章其他

　　（一）资金和管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　（二）出纳与财务管理

　　1、出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

　　2、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　（三）合同争议与免责

　　2、在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　（四）本协议生效、终止及其他

　　1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　2、工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

　　3、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　4、本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　______年______月______日

工程合作的协议书11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5。1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5。2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的'安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　身份证号码：

　　电话号码：

　　银行帐号：

　　开户行名称：

　　xx年xx月xx日

工程合作的协议书12

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　第二条工程期限

　　合同工期:总日历天数_____天开工日期：_____年_____月_____日

　　竣工日期：_____年_____月_____日

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。

　　1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；

　　2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；

　　第四条建筑材料、设备的供应和采购

　　工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。

　　第五条工程质量管理及验收

　　一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收

　　记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　第六条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第七条违约责任

　　一、乙方未能按时竣工的.，每延期一日罚款x元；

　　二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　第八条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条附则

　　一、甲方代表为_____，乙方代表为_____。

　　二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：

工程合作的协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方将江苏省如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程（简称文化广场）交由乙方总承包施工，为明确甲乙双方的权利与义务关系，达成如下协议，供双方严格遵照执行：

　　第一条涉及的工程：

　　一、工程名称：如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程。

　　二、工程地址：如皋市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东。

　　三、主体工程概况：图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。

　　四、建筑面积：约3。5万平方米。

　　五、工程造价：暂定约为1亿元，最后造价为审计部门的`审计决算价。

　　六、工期：工程拟于XX年7月底前进场筹建，XX年底全部主体工程封顶，XX年5月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用，约为9个月。

　　七、工程承包范围及内容：土建、安装（水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等）室内外装饰装修。

　　八、承包方式：包工包料。

　　九、质量标准：达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖。

　　第二条工程款支付方式：

　　1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的50%。

　　2、其余50%的工程款在全部工程交付给甲方后2年度内付清。即一年期满甲方支付乙方30%工程款，二年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息。

　　3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。

　　第三条工程结算约定：

　　甲方按bt方式执行，按国内通行惯例，由如皋市城建投资有限公司担保（担保协议作为本协议的重要附件，与本协议书具有同等法律效力），按5：3：2的比例，分三年支付乙方垫付的建设款。工程造价根据国家建设工程《工程量清单计价规范》（gb50500—XX）及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行如皋市施工同期造价信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据。

　　第四条

　　1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续，相关费用的承担按国家规定执行。

　　2、管理班子：乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工。

　　3、乙方保证“合理安排、精心施工”，把质量摆在第一位，工程一次验收合格率达100%，并做到“目标管理，全过程监控”。

　　4、乙方保证严格执行国家安全施工规范，确保本工程无重大事故发生，负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作，达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全责任事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　第五条违约责任

　　1、如乙方由于自身资金不能及时到位或其他原因导致不能顺利施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场，乙方自愿承担500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算。

　　2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工，不得发包、分包、转包，如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方承担一切违约责任。

　　第六条

　　本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生效。本补充协议与施工合同具有同等法律效力。

　　甲方：江苏省如皋市人民政府

　　乙方：浙江中企建设集团有限公司

　　担保单位：如皋市城建投资有限公司

　　日期：xxx年六月二十六日

工程合作的协议书14

　　合伙人：甲，年月日出生，现住址：

　　合伙人：乙，年月日出生，现住址：

　　合伙人：丙，年月日出生，现住址：

　　第一条：

　　第二条合伙经营项目和范围

　　各合伙方自愿合伙经营，总投资为万元。

　　第三条合伙期限

　　合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。

　　第四条出资额、方式、期限及合伙人责任

　　1.合伙人xx以现金方式出资计人民币伍佰万元整。负责工程至1至15层的所有资金，并保证有一定的备用资金，占所有股份的三分之一。

　　2.合伙人 xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整，负责财务管理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息（按月息叁分计算），占所有股份的三分之一。

　　3.合伙人xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整，为该项目现场负责人（不计工资），占所有股份三分之一。

　　4.各合伙人的出资，于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的'损失。

　　5.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

　　2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人所占股份比例承担。

　　第六条入伙、退伙，出资的转让

　　1.入伙：①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

　　2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

　　第七条合伙负责人及其它合伙人的权利

　　1.合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

　　第八条禁止行为

　　1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造合伙宗旨利益共享、风险共担。

　　成损失按实际损失赔偿。

　　2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

　　3.禁止合伙人与本合伙签订合同。

　　4.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

　　第九条财务管理

　　1. 设立公共账户

　　2. 报账制度：

　　① 工地所需的一切开支均由xx xx二人签字后方可报销

　　② 合伙人均有权了解、查阅财务情况

　　3. 所有支付款项均由合伙人协商后支付

　　第十条合伙的终止及终止后的事项

　　1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

　　第十一条纠纷的解决

　　合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　第十二条 本合同自订立之日起生效。

　　第十三条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十四条其它

　　______________________

　　第十五条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。

　　合伙人： (签字或盖章)