工程建设承包合同

时间:2023-02-11 13:40:20 承包合同 我要投稿

工程建设承包合同13篇

  在人民愈发重视法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编为大家收集的工程建设承包合同,希望能够帮助到大家。

工程建设承包合同13篇

  工程建设承包合同 篇1

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  依照我国有关建筑法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程具体情况,为维护双方各自权利,经双方就本工程施工事项协商一致,特订立本合同同,达成如下合条款:

  1、工程名称:陈总在跳马乡组建设的农家乐 (以下简称甲方)

  2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目 (以下简称乙方)

  3、双方责任,甲方责任:

  (1)甲方开工前负责搞好三通一平工作,确保施工用水用电的需要和现场的平整工作,采购合格材料进入施工现场。

  (2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实,如有机械不能到位的地方,而要用人工修整的,由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。

  (3)负责提供乙方人员的建设所用的`一切机械设备和工具,以及炊具。

  (4)按协议向乙方付工程款,负责协商好有关部门和周边的关系,如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。

  (5)承包价格:围墙每米108元,砌多长算多长;计时工:每天大工170元/天,小工150元/天。

  4、乙方责任

  (1)乙方用水泥、空心砖(长400cm高20cm宽19cm)砌成2.2米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。

  (2)围墙基础只负责砼厚8厘米,宽30厘米的混凝土,砼层以下的任何清理由甲方负责。

  (3)乙方只负责30米以内的材料运送,如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。

  5、付款方式:

  进场付给乙方部份伙食费,再按进度付给乙方70%人工工资。竣工验收后一次性付清。

  合同一式二份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。如有未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  工程建设承包合同 篇2

  发包人(全称):________

  承包人(全称):________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:________。

  2、工程地点:________。

  3、工程审批、核准或备案文号:________。

  4、资金来源:________。

  5、工程内容及规模:________。

  6、工程承包范围:________。

  二、合同工期

  计划开始工作日期:______年_____月____日。

  计划开始现场施工日期:______年_____月____日。

  计划竣工日期:______年_____月____日。

  工期总日历天数:________天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、质量标准

  工程质量标准:________。

  四、签约合同价与合同价格形式

  1、签约合同价(含税)为:________

  人民币(大写________)(¥________元)。

  具体构成详见价格清单。其中:

  (1)设计费(含税):________

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥ ________元);

  (2)设备购置费(含税):

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥________元);

  (3)建筑安装工程费(含税):

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥ ________元);

  (4)暂估价(含税):

  人民币(大写________)(¥________元)。

  (5)暂列金额(含税):

  人民币(大写________)(¥________元)。

  (6)双方约定的其他费用(含税):

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥________元)。

  2、合同价格形式:

  合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的.在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

  合同当事人对合同价格形式的其他约定:________。

  五、工程总承包项目经理

  工程总承包项目经理:________。

  六、合同文件构成

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及投标函附录(如果有);

  (3)专用合同条件及《发包人要求》等附件;

  (4)通用合同条件;

  (5)承包人建议书;

  (6)价格清单;

  (7)双方约定的其他合同文件。

  上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

  七、承诺

  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  八、订立时间

  本合同于______年_____月____日订立。

  九、订立地点

  本合同在订立。

  十、合同生效

  本合同经双方签字或盖章后成立,并自生效。

  十一、合同份数

  本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

  发包人:________(公章)

  日期:_____________

  承包人:________(公章)

  日期:_____________

  工程建设承包合同 篇3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据双方协定,衡阳古城文化旅游渡假村建设项目工程发包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程质量、工期及安全施工,双方本着自愿、互利的宗旨,依据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)的有关规定,双方就承包工程事宜进行友好协商一致,一致同意签订本合同条款,以供双方遵照执行。

  1、下列文件应视为构成并成为阅读和理解本合同的组成部分

  1)本工程执行承包施工合同

  2)本工程执行全国统一的合同专用条款

  3)本工程执行全国统一的合同通用条款

  4)本工程执行的技术规范

  5)按期支付农民工工资承诺书

  6)安全生产合同书

  7)文明施工合同书

  8)防火、防盗合同书

  9)本工程的图纸

  10)构成本合同组成部分的其他文件

  2、工程名称:衡阳古城文化旅游渡假村建设项目工程

  3、施工地点:衡阳县集兵镇车轮村

  4、开工日期:20xx年2月1 8日(以甲方书面通知为准)

  5、施工范围及承包方式:

  为完成第一期所需的工程范围、便道修建及护坡修整,包括合同书中明示或暗示的工程内容,由承包方包工、包料、包机械、包日期、包文明施工、包质量独立承担的承包方式。工程内容:乡村公路约14公里、水库挡土墙、施工便道、绿化亮化、场地平整等土石方约10立方,工程总造价预计1.5亿元人民币左右(按实际工程量为准),施工中的土石方工程量的计量方法:以自然方测量为准,挡土墙计量方式以设计图纸为依据,按实际发生的工程每立方计算。

  6、规定工期:

  开工日期自甲方下达开工令之日起至工程全部验收完工总日历,按国家规定预算工期和双方议定挡土墙l2个月工期,双方正式签订本合同十个有效工作曰内办好施工手续(如遇自然灾害、政府行为、政策行为、战争等人力之不能及之因素,则开工时间顺延除外)。 .

  7、议定价款

  经双方协商,承包方服从甲方根据建设计划所需安排地段的工程材料及全部施工范围及图纸内容、承负管理费、临建办公室、库房、冬季施工措施费、安拆费、机械使用费、转移费、利润、建筑行业税、地税、各种保险及属承包方施工中所需的'各种手续费用,具体单价议定为:基础部分开挖承包单价为贰拾伍元整/m,土方单价为肆拾伍元整/m,回填单贰拾叁元整/m,基础模板单价为元/㎡,混凝土浇筑为伍佰元整/ m,基础钢筋制作安装单价为元/吨,基础混凝土垫层单价为肆佰伍元整/ m,基础砌体单价为元整/m,浇筑毛石混凝土单价为元整/m,浆砌毛石单价为元整/m,单价计算。(包括材料、运输、人工、管理等一切费用,相关调差按湖南省时差计算,以每月1号为准)

  8、结算程序和方式:

  1、按20xx年的定额计算人工、材料调差每月25日上报进度,次月5日结算工程款80%,其余20%工程竣工验收合格后2个月内一次付清(甲方须在乙方提交验收报告后1个月内完成验收)。有保质期的单项工程留3%等保质期到后,合格后付清。

  2、承包合同定金:乙方签订承包工程合同书时,乙方交银行壹佰万元(1000000.00元整)作为保证金甲乙双方共一账号双控三个月,无其它相关违约事宜,解冻后由乙方自行调配。

  9、工程进度

  1)乙方必须严格按照本工程所涉及的所有技术规范和图纸进行施工,承包方的一切工程须由甲方法人代表签字有效,并服从现场指挥和工程师的指挥监督且服从建设单位统一计划建设所需安排地段施工。

  2)如乙方施工中质量达不到质量要求需要返工,由此造成的一切损失由乙方负责。如本工程出现重大质量责任事故(案次)和重大安全责任事故(案次)均由承包方自负,甲方不承负其任何责任。(不可抗拒因素除外,如由乙方施工过程中自己导致安全事故由乙方承担此次安全事故的全部责任)。

  10、甲方职责

  1)负责向乙方提供施工图.、技术资料(未经甲方允许乙方不得擅自将甲方提供的图纸及技术资料向第三方转借),此合同内容不准泄密,违者自负。

  2)负责解决乙方一切施工条件,承包方按甲方要求的工期和质量如期竣工。如不能满足乙方施工条件,并由此给乙方造成的损失由甲方承担。

  3)经业主监理核实工程量分期支付工程进度款,违约方按合同法为准执行。

  11、乙方职责:

  1)按承包合同执行且符合资质要求而具备自负经济实力。自行组织调动本单位施工机械和施工人员按时进场施工,服从甲方及监理公司,在要求的工期内完成所有地施工内容。一切安全事故及所需手续和施工中的费用均由承包方自负。

  2)乙方不得将本工程转包,分包(及多入合作行为)、违反施工要求(损坏村民及国家地方设施)等,如发现违规违法,一经核实甲方有权终止合同,由此引起的一切损失和纠纷均由乙方自负。

  3)乙方不得任意延期进场施工、停工、闹事及影响甲方工程建设,违者均由乙方自负。

  12、争议的解决方式:

  如因本合同发生争议,应本着协调解决原则共同协商解决,如不能解决,双方在甲方所在地人民法院诉讼解决。

  13、其他未尽事宜

  双方根据合同条款精神针对具体情况协商解决。

  14、资质、施工计划、安全施工合同书、文明施工合同书、农民工资承诺书、防火、防盗合同书进场三日内乙方主动交付甲方,违者乙方自负一切。

  15、本合同工程竣工验收合格结算工程尾款后本协议自动失

  16、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  工程建设承包合同 篇4

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:_建筑工程施工总承包(电梯、桩基、机械挖土方工程除外)

  二、工程承包范围

  承包范围:

  1、按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包,除发包人明确直接发包工程外,均由承包人负责施工。

  2、未经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为承包人违约。

  三、合同工期

  开工日期:单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

  竣工日期:以单位工程具备验收条件时,承包方提前一周通知发包人,发包人验收合格之日为准。

  合同工期总日历天数: 以单位工程核准工期,自单位工程开工之日起270日历天。

  文化馆主体封顶期限:60天(不含基础处理工期)。

  四、质量标准

  工程质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)执行,工程质量各项指标按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)规范必须达到合格。

  五、 合同价款与支付

  1、合同价款及调整

  本合同款采用_

  1、合同价款:

  (1)文化馆主体工程不让利,以施工图预算前造价为准;

  (2)室外和精装工程全垫付、以施工图预算前造价优惠5%;以上(1)和(2)两部分相加作为合同价款;

  2、付款方式:按本合同第五部分第2款执行方式确定。

  风险范围以外合同价款调整方法:_

  1、设计变更、签证。变更、签证及工程洽商须经监理、发包人签字认可。________ 采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  (一)工程价款编制依据:《河南省建设工程量清单综合基价》(08)版及其配套的定额解释和相关文件进行定额计价。

  (二)工程取费标准:

  (1)人工费调整;按豫建设标(20xx)5号文件执行。零星用工按发包人零星工程标准(53元/日)执行。

  (2)社会保障费由发包人代缴;其他规费不计。

  (3)安全文明施工费按安建(20xx)33号文件执行;二次搬运费、夜间施工措施费、雨季施工措施费、远途施工增加费、缩短工期增加费不计。

  (4)税金按规定计取。

  (5)只计取30Km以内大型机械进出场费。

  (三)材料价差调整依据安阳市人民政府造价管理机构发布的材料价格执行,具体调整按发包人审批的月进度报表工程量为准;当期材料价格信息没有的,由承包商根据市场价格报发包方,由发包方签字认可。

  双方约定合同价款的其他调整因素:

  (1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

  (2)工程造价管理部门公布的价格调整办法。

  2、工程款(进度款)支付

  采取分批付款,分别是文化馆主体封顶且验收合格之后支付所完成单体楼总造价的55%、外装修完成并验收合格之后支付至已完成工程量的80%、竣工验收合格且资料交齐之后支付至实际工程结算款的95%,预留5%作为本工程的质量保修金。

  保修金的返还:若无质量问题则工程竣工验收合格满一年后30天内无息支付90%,其余10%竣工验收合格满二年内无息全部返还。

  六、竣工结算

  1、结算时工程定额执行:《河南省建设工程清单综合基价》(08)版及其计价办法、有关造价文件及其相关取费标准执行、本工程施工图纸、国家技术规范标准、经审批的施工组织设计、材料市场价格信息。

  2、工程完工后1个月内按合同价款调整方法中的条款做出结算并报给发包方,发包方在1个月内予以确认;如发包方没有提出异议,承包方视为发包方已认可上报的.结算价。

  七、违约

  双方约定的违约责任:

  1、按双方约定工期:每拖延一天罚承包人10000元。提前一天奖励10000元。

  2、由于工程施工质量不合格,或施工过程中造成的一切安全事故均由承包人付全责。

  3、工程承包后,承包人不得转包或分包该工程。发包人一旦发现承包人分包或转包该工程,承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。

  八、补充条款

  1、 如发包人不能按约定支付工程款,承包人有权依据法律规定将承包工程留置优先受偿。

  2、承包人做好电梯等外协项目的施工配合工作;配合费另行计算。

  3、 农忙季节期间承包人保证经批准的《施工组织设计》所配备的施工人员,满足发包人施工进度要求,否则将给以伍万元的违约处罚,该违约金将用来奖励保勤的施工人员。

  4、经过批准在合同规定的工期之内,发包人需要施工单位临建、施工机械迁移的,施工单位必须积极配合,费用由发包人承担。故意拖延、拒绝配合的,发包人有权进行处罚。

  5、发包人施工图纸出来后的一周内承包人需报项目施工组织设计。

  6、合同总价:承包人需接受发包人总工程预算价,发包人预算方式以08年定额为准并向承包人出示询价清单(需询价的材料设备),若承包人无法接受发包人总工程预算价,则视为自动放弃签约。

  7、发包人与承包人施工图预算核对完成后,双方另行签订正式《龙安区文化馆施工合同》,本协议与正式合同不一致的,以正式合同为准。

  8、 本协议一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份,均具有同等法律效力。

  九、协议生效

  协议订立时间: 年 月___日

  协议订立地点:__

  本协议双方约定 签字盖章之日起 生效。

  发 包 人:(公章)

  承 包 人:(公章)

  住 所:

  住 所:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电 话:

  电 话:

  传 真:

  传 真:

  开户银行:

  开户银行:

  帐 号:

  帐 号:

  邮政编码:

  邮政编码:

  工程建设承包合同 篇5

  总包方:

  承包方:

  为强化企业管理,提高企业经济效益,调动项目经理的工作积极性,确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行,依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,为明确甲、乙双方的职责,结合本工程具体情况,经双方商议达成以下协议条款,以资共同遵守

  工程概况

  1.1工程名称:

  1.2结构层次:

  1.3建筑面积:

  1.4工程地点:

  第二条工程承包范围和形式

  2.1工程范围:甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量

  2.2承包形式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工,实行单项核算,自负盈亏。

  第三条工程工期

  3.1施工工期: 年 月 日至 年 月 日。(工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行)

  3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时,经建设方签证工期顺延。

  第四条工程造价及价款的支付和结算

  4.1工程造价暂按合同价(人民币大写): ,总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。

  4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的 收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费,以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。

  4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。

  第五条甲、乙双方责任

  5.1甲方的责任:

  ⑴、负责驻地施工注册,配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作,为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款,并在扣除有关款项后及时划拨至乙方,负责财务监督和总拨款控制,确保乙方工程款的专款专用。

  (2)甲方应当组建施工工程的现场管理班子,为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员,审批核定乙方编制的施工组织设计(或施工方案),负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训,有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。

  ⑶、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的.资质及人员进行审核,未经甲方同意,乙方不得私自安排人员进场。

  5.2乙方的责任:

  ⑴、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书,如乙方自己提供施工的技术人员,应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的各分包队伍,必须经甲方同意才能入场,服从甲方及建设单位、监理单位对施工现场的统一指挥与管理,执行甲方的各项管理制度。

  ⑵、加强施工现场生产工人的安全知识教育,预防、杜绝安全质量事故的发生。

  ⑶、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、《建设工程施工现场管理规定》,精心组织施工和管理,同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容,确保安全质量、安全生产和工期。

  ⑷、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管,待工程竣工验收合格后,一并交甲方及建设单位存档。

  第六条工程质量

  6.1工程质量按建设部颁布的《建筑工程质量检验评定标准》和甲方与建设单位签订的承包合同要求的 等级进行考核评定,对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整,直至合格为止,其返工造成的一切经济损失由乙方自负。

  6.2乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求,认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度,认真搜集、整理工程竣工档案资料。

  第七条安全生产

  7.1安全生产目标:工程项目施工管理要杜绝重大伤亡,无生产性火灾和重大设备事故,死亡事故为零,一般事故频率控制在1.2‰以下。

  7.2乙方应严格按安全技术操作规程组织施工,做到文明生产,杜绝违章作业,确保安全生产无事故。

  第八条设备、材料供应

  8.1甲方提供施工所需要的主要材料,材料价款由乙方负责,材料单价由甲方与乙方共同签证,施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。

  第九条保证金

  本合同签订之日,乙方缴纳质量保证金 元、安全保证金 元,如无质量及安全事故发生,待工程项目竣工验收合格后,甲方将该保证金退还给乙方。

  第十条工程奖罚

  乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任,其造成的一切经济及法律责任,由乙方全额承担。同时,甲方将按乙方承包总价的1.5%予以处罚。

  第十一条其他约定

  11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善,确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定,给甲方造成重大经济损失,甲方有权提前终止本合同,免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失,由乙方全额赔偿。

  11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章,对外私自开设银行帐户、对内及对外签订经济合同或协议,不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户,未经甲方办理付款手续,不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则,一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理,移送司法部门处理。

  11.3乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则,产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。

  11.4本合同发生纠纷时应当协商解决,协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。

  11.5签订本合同时,同时签订《安全生产责任承包协议书》。

  11.6乙方不得将合同以任何形式转包或再次分包给第三方,否则将视为乙方违约,甲方有权中止合同,并按公司有关规定对乙方进行处罚。

  第十二条附则

  12.1本合同未尽事宜,甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。

  12.2本合同经甲、乙双方签字后生效。

  12.3本合同壹式二份,双方各执一份。

  甲方:(盖章)

  乙方:

  代表:(签字)

  代表:(签字)

  年月日

  工程建设承包合同 篇6

  发包方(以下简称甲方):

  代表人:

  承包方(以下简称乙方):

  责任人:

  依照《中华人民共和国民法典》及相关法规的有关规定,甲方就_____________________工程的承包事宜与乙方协商,约定把该项目交由乙方承包,经双方协商,签订本合同,遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程编号:

  3、工程地点:

  4、工程范围:本工程建筑面积共计________平方米。

  5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币______________元。

  二、工程期限

  1、工程总工期为_________天(日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。

  2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。

  三、工期顺延

  1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;

  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;

  3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工。

  5、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电_____天以上,影响正常施工;

  6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

  四、双方职责

  甲方职责

  1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;

  2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;

  3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;

  4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;

  5、组织设计、施工单位进行工程设计交底;

  6、工程竣工时,及时组织人员验收,按时支付工程款。

  乙方职责

  1、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;

  2、负责编制施工组织设计或施工方案;

  3、安全、文明施工,酒后不得作业;

  4、工程完工时,积极配合甲方完成验收工作。

  五、 工程质量

  1、本工程质量经双方研究要求达到:____________

  2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  六、工程价款的支付与结算

  1、本合同签订后____日内,甲方支付不少于合同总价的____%备料款给乙方,计人民币________万元;

  2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

  3、工程价款支付达到合同总价款的________%时,不再按进度付款,办完交工验收后,余款一次性支付给乙方。

  七、 安全施工

  1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。

  2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

  3、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  八、违约责任

  1、甲方的责任:

  (1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

  (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的'返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  (3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  (4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  (5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的责任:

  (1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

  (2)工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期延迟的规定偿付逾期罚款。

  九、纠纷解决办法

  建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向工程所在地人民法院起诉。

  十、合同的生效与终止

  1、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。

  2、本合同自双方代表签字,加盖公章起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  3、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方:

  住址:

  代表人:

  联系方式:

  ________年____月____日

  乙方:

  住址:

  责任人:

  联系方式:

  ________年____月____日

  工程建设承包合同 篇7

  发包人:

  承包人:

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.建筑面积:

  二 、配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱至各级分箱,至用电设备。

  弱电:给排水部分

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三、施工工期

  总日历天数为____________天。具体以阶段施工进度计划为准。

  四、承包单价

  地下室及商铺按建筑面积____________元/㎡。住宅按建筑面积____________元/㎡包干。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。按每日__元计算。

  变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  五 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按____________元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。按元/㎡,二次预埋按元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  六双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的'管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  七工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  八一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  九争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  工程建设承包合同 篇8

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定:结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包项目及主要工程量:

  四、承包方式:包工包料。

  五、开工时间:_______年_____月____日;

  竣工时间:_______年_____月____日。

  六、工程价款:____万元。

  七、工程质量保证金:

  合同签订后,乙方向甲方缴纳工程总投资的10%,即85.067万元作为质量保证金,待竣工验收一年后如数退还乙方。

  工程差额保证金:

  合同签订后,乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金,方可进行施工,待乙方进场30天后如数退还乙方。

  八、工程付款办法:

  合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场,甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款,正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%,工程竣工验收后,除按规定扣留工程总价10%即______万元,作为工程保修金(考验期一年)外剩余部分付给乙方,保修金待质量考验期满后付清给乙方。

  九、设计资料提供:

  合同签订后由甲方提供施工图纸二份;(包括配套说明和有关技术资料)。

  十、施工中甲方职责:

  1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。

  2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。

  3、________工程管理(集团)有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。

  4、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。

  5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。

  6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误,甲方应赔偿乙方的误工损失,工期相应顺延。

  十一、施工中乙方职责:

  1、严格按设计图纸施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。

  2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。

  3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认可,方能使用。

  十二、材料供应办法:商品混凝土由甲方提供,其它材料乙方自行组织。

  十三、工程质量:

  1、乙方工程必须按甲方提供的`设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。

  2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。

  十四、工程设计变更和增减:

  施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,增减量大影响和延误的工期相应顺延。

  十五、竣工验收工程完工后,由乙方提出验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

  十六、竣工决算:

  竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等,交由甲方审核,并配合甲方作好工程竣工资料整编,报请上级主管部门和审核部门审批,最后以审核部门审核为准。

  十七、违约的索赔:

  合同签字生效后,任何一方不履行合同,应付给对方违约金,违约金按预计工程总价的5%付给,计人民币_____万元,如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时,违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。

  十八、工程施工安全:

  乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。

  十九、纠纷解决:

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  二十、合同的生效与终止:

  本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。

  二十一、合同份数:

  本合同一式____份,其中正本____份,甲方执___份,乙方执____份,具有同等效力。

  甲方:

  法定代表人:

  _____年____月____日

  乙方:

  法定代表人:

  _____年____月____日

  工程建设承包合同 篇9

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。

  一、工程范围

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程承包项目和内容:

  二、工程造价

  4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元 ¥元。

  三、建设工期

  5、 根据有关工期定额和使用需要,天。

  6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延;

  (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。

  (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

  (4)未按合同规定拨付款而影响施工。

  (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  (6)非乙方原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。

  四、工程质量、验收与安全管理

  7、 本工程的质量为优良。

  8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范。

  9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。

  10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。

  11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的.,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担返工责任。

  12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。

  五、工程造价的拨款和结算

  13、本工程总造价为 元人民币。

  14、本工程合同签订后 日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币 万元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款 。

  六、其他事项

  15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造 价款后终止。

  17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  ______年______月____日       ______年______月____日

  工程建设承包合同 篇10

  甲方:______

  乙方:______

  甲方在建房屋_____间,一共______层,建筑总面积为平方米由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

  一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。乙方不负责楼梯、楼面、楼底、现浇混凝土板面与板底的粉刷。甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的`建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

  三、承包价格承包价格每平方米元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担50%。

  四、付款方式乙方完成

  第一层砖砌浇好楼面甲方付款_____元;甲方付清后乙方开始

  第二层砖砌,浇好楼面后甲方付款_______元;付清后乙方开始

  第三层砖砌,完成第三层砖砌浇好楼面甲方付款____元;工程全部完工,经验收合格后一次付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加,则对增加的工程量另外计算价钱。)

  五、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

  六、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  七、注意安全文明安全施工,如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何法律责任和任何费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

  八、其它未尽事宜,由双方协商解决。其它未尽事宜,由双方协商解决。

  九、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,从签字之日起生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,从签字之日起生效。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

  工程建设承包合同 篇11

  甲方(建设单位):_________________

  乙方(施工单位):_________________

  遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。

  一、工程项目的综合说明

  1、名称:_________________

  2、地址:_________________

  3、规模:_________________

  4、结构及层数:_________________

  5、发包方式:_________________

  6、发包范围:_________________

  7、xx年xx月xx天。

  8、质量要求。

  二、工程造价

  1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:_________________

  人民币:_________________元(大写:_________________)

  人民币:_________________元(大写:_________________)

  2、价格计算依据:_________________

  (1)标定的定额为:_________________

  (2)标定的取费标准:_________________

  (3)政策性调价文件截止日期:_________________

  三、材料采购供应

  1、材料采购、运输、保管的责任和计价依据:_________________

  2、对材料质量的要求:_________________

  四、工程款支付方式

  1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。

  2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

  3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

  4、施工期允许调整的`内容和依据:_________________

  五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

  1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

  2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。

  3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

  六、工程保修。本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

  七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。

  八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:_________________

  1、由仲裁委员会仲裁;

  2、向人民法院起诉。

  以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

  甲方(盖章):_________________

  乙方(盖章):_________________

  代表人(签字):_________________

  代表人(签字):_________________

  电话:_________________

  电话:_________________

  签约日期:_________________

  签约地点:_________________

  工程建设承包合同 篇12

  合同编号:____________

  出租方:___________

  承租方:___________

  签订地点:___________

  签订时间:________年________月_________日

  根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)

  第二条租赁期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。共计_______天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_______日内,重新签订合同。

  第三条租金

  租金收取:(双方应约定租金计算及其付款方式)_____________________

  第四条押金(保证金)

  经双方协商,出租方收取承租方押金_______元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿后,押金金额退还承租方。

  第五条租货物资的.维修保养

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

  第六条租赁合同变更

  1.在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

  2.在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。

  第七条违约责任

  1.出租方违约责任:

  (1)未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

  (2)未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

  (3)未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_______%的违约金。

  (4)其他违约行为________________________________________________________。

  2.承租方违约责任:

  (1)不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。

  (2)逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。

  (3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付期租金%的违约金。

  (4)其他违约行为________________________________________________________。

  第八条争议的解决方式

  双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

  第九条其他约定事项_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  第十条本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

  出租方: ______________________(公章)

  地址: ______________________

  法人代表:___________________ (签章)

  开户银行及帐号:__________________________

  年月日

  承租方: ______________________(公章)

  地址: ______________________

  法人代表:___________________ (签章)

  开户银行及帐号:__________________________

  年月日

  工程建设承包合同 篇13

  甲方:

  乙方:

  甲方将___________________承包给乙方修建。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程施工协商一致,达成以下条款,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程名称:_____________。

  二、工程地点:_________________。

  三、承包范围:__________,建筑面积给平方米的主体修建。

  四、承包方式:双包,乙方包工,包材料及施工机械、机具。

  五、承包内容:

  1、乙方负责该工程施工图纸内的主体修建工程,包括室内抹灰,外墙抹灰,粘贴外墙砖。

  2、甲方义务施工前,负责三通一平,水电由甲方接至施工场地边。

  3、乙方在进场施工前甲方负责把相邻的门市界线或用地协调完善,确保乙方顺利施工。

  六、施工质量:乙方负责按国家建筑施工规范验收标准进行,保质保量完成施工图纸的主体及部分装饰修建。在施工中,必须按甲方要求,文明施工、安全施工。

  七、工程单价:甲方以实际修建面积进行计算,每平方米甲方付给乙方元。

  八、建筑面积正1楼以后墙至前门市柱夹为准,进行测量计算,二、三楼以实际面积进行测量计算。

  九、甲乙双方签定本合同后乙方须交万元工程保证金给甲方,负一楼及正一楼主体修建完工后,甲方将万元保证金退还给乙方。

  十、付款方式:负1楼及正1楼主体完工后,甲方以修建实际面积按80%工程款支付给乙方,二、三楼以此进行,待有关部门验收合格后,甲方一次性将工程款付给乙方。

  十一、违约责任:

  1、合同签订后,双方不得违约,如有一方违约,将支付守约方总工程款的`30%的违约金。

  2、若甲方不按合同约定支付乙方工程款,乙方有权停工,造成的一切损失由甲方负责。

  十二、施工工期:在年月日完成,如遇不可抗力的因素,则工期顺延。

  十三、安全事宜:乙方在施工过程中,必须确保施工安全,严格按《四川省安全生产条例》、《安全施工操作规程》,按标准化施工。乙方工人进入施工现场,必须戴好安全帽,高空作业必须系安全绳,乙方在施工中发生任何事故,由乙方自行负责,乙方进场之前,必须向有关保险部门购买民工的民工保险,否则不能进行修建。

  十四、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同双方签字盖章后,合同一式两份,结清账务本合同自然生效。

  甲方:

  乙方:

【工程建设承包合同】相关文章:

建设工程的承包合同11-08

建设工程承包合同06-13

工程建设承包合同02-08

建设工程承包合同05-15

建设工程承包合同11-23

道路工程建设承包合同02-20

建设工程资料承包合同03-01

建设工程专业承包合同03-29

建设工程劳务承包合同03-21

工程建设总承包合同09-08