房屋漏水合同(20篇)

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编精心整理的房屋漏水合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

房屋漏水合同(20篇)

　　房屋漏水合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

　　一、费用及付款方式：

　　甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用xx元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。

　　二、施工责任：

　　乙方自行负责工程所需材料费(注：主材为js防水材料)和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

　　三、工期及保质期：

　　自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为xx年。

　　四、人员管理：

　　乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的`安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

　　五、施工垃圾：

　　施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

　　六、违约责任：

　　甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付x元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方代表：___________ 甲方代表：___________

　　联系电话：___________ 联系电话：___________

　　住址：___________

　　签字日期：___年___月___日

　　房屋漏水合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　为保证房屋漏水维修质量，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，本着平等、自愿的原则签订如下协议，确保双方共同遵守执行：_________________

　　一、维修地点：_________________

　　二、承包方式：_________________

　　三、合同金额：_________________

　　合计金额为：_________________万元，大写：_________________人民币整。

　　四、维修标准。

　　1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

　　2、防水材料要求：_________________

　　五、维修要求：_________________

　　1、乙方提供相关的施工方案进行施工，提供人工，材料。

　　2、乙方按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。

　　3、乙方应抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。

　　4、维修工期：_________________在正常天气下天内必须完成。

　　5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净，否则视为验收不合格。

　　6、工程质量及验收：_________________各种防水材料应符合规范的要求，并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准，乙方无偿返修，直到合格为止。

　　7、维修后保质：_________________保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为五年，即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后2个工作日内响应。

　　六、维修工程款的发放

　　乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。工程款的`结算待各部位防水维修工程全部完工，经甲方验收合格后，扣除工程价款的5%作为质保金，其余工程款甲方在一周内付清。

　　七、其它约定

　　1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

　　2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效。

　　甲方(盖章)：_________________乙方：_________________(盖章)

　　法定代表人(签名)：_________________法定代表人(签名)：_________________

　　签订日期：_________________

　　房屋漏水合同3

　　甲方：xxxxxx

　　乙方：xxxxxx

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就xx漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

　　一、费用及付款方式：

　　甲方委托乙方修补xxxx，乙方以包干价的形式承包，包干费用xx元，大写xx，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：xxxx。

　　二、施工责任：

　　乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

　　三、工期及保质期：

　　四、人员管理：

　　乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；

　　五、施工垃圾：

　　施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

　　六、违约责任：

　　甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付xxxx元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方代表：甲方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　住址：

　　签字日期：xxxx年xx月xx日

　　房屋漏水维修协议书范文

　　甲方：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户（5户户主）

　　乙方：XX

　　为保证楼房屋顶漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：（以下简称甲、乙方）

　　第一条、维修质量标准及要求

　　1、经甲方集体讨论统一与乙方（可自行选择合理楼顶防漏维修方式）签订本合同。

　　2、维修地点：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户楼顶层面。

　　3、维修质量标准：楼顶层面维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行，维修以解决楼顶层防漏为主。对于涉及到该楼房屋顶（指定维修部分）所出现的所有渗水部位都必须进行维修，在维修期间，甲方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。

　　4、维修要求：

　　①甲方通知乙方在维修动工之前须进行实地勘察，提出合理共识的维修方案，否则造成的'一切费用由乙方负责。

　　②由乙方具体组织维修施人员，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。

　　③乙方要在甲方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的余泥杂物，并服从甲方对该维修项目的监督管理，否则造成的损失及费用由乙方负担。

　　5、维修工期：在正常情况下2天内必须完成。

　　6、维修质保事宜：楼顶维修部位的保修起始日期自最后维修检验完工之日起计算。在没有不可抗力及人为因素破坏情况下，楼顶层面防水工程的最低保修期限为3年，即维修合格后应当继续保修3年。且在保修期内出现漏水的情况后，甲方通知乙方后，乙方须在2个工作日内响应，否则造成的后果由乙方负责。

　　第二条、维修工程款的约定及给付

　　1、维修工程款约定金额：3000元人民币，（大写：叁仟元）。

　　2、乙方维修楼顶漏水工程款须按约定不能超出预算，若超出，不足部份的由乙方自行解决。

　　第三条、其它约定

　　1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

　　2、如有未尽事宜可协商解决，协商解决部分与本协议具有同等效力。

　　3、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲、已方双方各执一份。

　　甲方（签章）：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户

　　签订日期：20xx年xx月xx日

　　乙方（签章）：XX

　　签订日期：20xx年xx月xx日

　　房屋漏水合同4

　　本合同由_______________(身份)，所在居住地__________(以下称甲方)，与_______________(身份)，所在居住地__________(以下称乙方)于19__________年_____月_____日在__________签署。

　　兹证明

　　乙方__________原因房屋漏水，造成甲方财产损失。

　　鉴于乙方同意赔偿甲方相应损失，兹双方关于赔偿问题达成如下协议

　　定，甲、乙双方物此立约：

　　支付：_________________(最迟具体赔偿支付日)

　　仲裁

　　有关或执行本合同的一切争议应该友好协商解决。若达不成协议，有关争议案则提交__________仲裁。仲裁决定为终局的，并对双方均具有约束力。

　　适用法律

　　本合同的`签订，解释和履行以中华人民共和国法律为准。

　　6.正本条款

　　本合同以中文书写，正本两份，每方各持一份。

　　7.有效期

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　时间：_________________

　　房屋漏水合同5

　　原告________，男，_______年___月___日出生，汉族，住所地_____________________________________。

　　被告________，男，_______年___月___日出生，汉族，住所地_____________________________________。

　　诉讼请求

　　一、判令被告排除对原告房屋卫生间漏水的妨害；

　　二、判令被告向原告赔偿损失________元；

　　三、判令被告承担本案的诉讼费及合理费用。

　　事实与理由

　　原告为_______市_______区_______花园____栋___单元___层___室的业主，被告是其正楼上的邻居。_______年___月份，原告发现其房屋卫生间的`塑胶板上出现了漏水情况造成原告及其家人如厕不便且墙上开始渗水，随即原告便告知小区物业公司上门查看，经过物业公司工作人员的检查发现原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的原因是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。

　　原告多次找到被告交涉要求及时解决卫生间漏水的问题，但被告每次均予以其他理由搪塞，小区物业公司与社区也从中协调多次但无果。为此，原告特向贵院起诉，请求依法保护其合法权益。

此致

　　__________区人民法院

　　具状人：___________

　　_______年___月___日

　　房屋漏水合同6

　　甲方：xx药业有限公司

　　乙方：

　　因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修，经双方协商，协议如下：

　　1、维修时间：年月日起到年月日止

　　2、维修地点：

　　3、负责维修单位：

　　4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。

　　5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责。

　　6、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。

　　7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。

　　8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。

　　9、根据双方的.协商，本次维修采取乙方包工包料的方式实施。

　　10、本工程维修发生的费用共计人民币153000元（大写十五万叁千元整），关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下5%保修期满后甲方在行支付。

　　11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。

　　12、关于保修：保修期60天，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看，并采取其他相关措施。

　　13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方公章

　　已方公章

　　经办人（签名）经办人（签名）

　　年月日年月日

　　房屋漏水合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：

　　第一条维修标准及要求

　　1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。

　　2、维修地点：厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

　　3、维修标准：维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

　　4、维修要求：

　　①乙方进行施工，提供人工，材料。

　　②乙方应做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。

　　5、维修工期：在正常天气下3天内必须完成。

　　6、维修后保质：建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为3年，即维修后应当继续最低保修3年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后2个工作日内响应。

　　第二条维修工程款的'发放

　　合计金额为：￥760.00元大写：人民币染佰陆拾圆整。乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合计金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。

　　第三条其它约定

　　1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

　　2、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲、已方双方各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方：

　　签订日期：年月日

　　房屋漏水合同8

　　原告：_______________

　　住址：_______________

　　电话：_______________

　　被告：_______________

　　住址：_______________

　　电话：_______________

　　诉讼请求：

　　1、判令被告限期对自家卫生间的渗水点进行维修，排除对原告生活的妨碍。

　　2、判令被告赔偿原告卫生间扣板更换费用______元。

　　3、判令被告承担本案的诉讼费用。

　　事实与理由：

　　原、被告系相邻关系。原告居住在二楼，被告居住在三楼。_____年____月____日，原告发现卫生间扣板有滴水声，并有水滴滴落。____月___日，原告联系物业人员，打开扣板后，发现楼上下水管与楼板衔接处有水渗漏。物业人员查看后认为是楼上卫生间漏水。被告在看过漏水后表示，由于是农历新年期间，维修不便，正月初_____（_____年____月____日）后进行维修，原告同意。_____年____月____日原告打电话给被告，协商修理事宜，被告表示还没有过农历______，需要等到_____（_____年____月____日）以后进行修理，本着努力建立和谐邻里关系，温和解决邻里矛盾的态度，原告同意被告正月______以后修理的意见。在正月______过后，_____年____月____日，原告与被告进行第三次协商，被告拒绝修理其卫生间，并声称如果修理卫生间，所有费用都由原告承担，原告与被告协商未果。之后请小区_____物业做调解，被告先是承诺修理，而后几次拖延修理时间，最后以没有时间修理和影响居住为由拒绝修理，物业几次调解均无效。现在，漏水越来越严重，卫生间靠近主卧室的墙面瓷砖浸水，卫生间楼板上几处渗水，吊柜内也出现渗水。被告上述行为严重影响了原告工作和生活，对原告的房屋造成损害。《中华人民共和国民法典》的.第八十三条明确规定："不动产的相邻备方，应当按照有利于生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神，正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。"故此，特诉至人民法院，要求被告停止侵害，排除妨碍，赔偿损失并承担本案诉讼费、鉴定费。

此致

　　________人民法院

　　具状人：________

　　______年_____月_____日

　　附：

　　起诉状副本____份；

　　证据材料副本____份。

　　房屋漏水合同9

　　户主方：

　　维修方：

　　为保证楼房屋顶漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：（以下简称户主、维修方）

　　第一条、维修质量标准及要求

　　1、经户主方集体讨论统一与维修方（可自行选择合理楼顶防漏维修方式）签订本合同。

　　2、维修地点：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户楼顶层面。

　　3、维修质量标准：楼顶层面维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行，维修以解决楼顶层防漏为主。对于涉及到该楼房屋顶（指定维修部分）所出现的所有渗水部位都必须进行维修，在维修期间，户主方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。

　　4、维修要求：

　　①户主方通知维修方在维修动工之前须进行实地勘察，提出合理共识的维修方案，否则造成的一切费用由维修方负责。

　　②由维修方具体组织维修施人员，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由维修方自行负责。

　　③维修方要在户主方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的余泥杂物，并服从户主方对该维修项目的监督管理，否则造成的损失及费用由维修方负担。

　　5、维修工期：在正常情况下2天内必须完成。

　　6、维修质保事宜：楼顶维修部位的保修起始日期自最后维修检验完工之日起计算。在没有不可抗力及人为因素破坏情况下，楼顶层面防水工程的最低保修期限为3年，即维修合格后应当继续保修3年。且在保修期内出现漏水的`情况后，户主方通知维修方后，维修方须在2个工作日内响应，否则造成的后果由维修方负责。

　　第二条、维修工程款的约定及给付

　　1、维修工程款约定金额：3000元人民币，（大写：叁仟元）。

　　2、维修方维修楼顶漏水工程款须按约定不能超出预算，若超出，不足部份的由维修方自行解决。

　　第三条、其它约定

　　1、维修方因维修而造成的其他责任由维修方负责。

　　2、如有未尽事宜可协商解决，协商解决部分与本协议具有同等效力。

　　3、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，户主、已方双方各执一份。

　　户主方（签章）：

　　签订日期：

　　维修方（签章）：

　　签订日期：

　　户主方：

　　维修方：

　　为保证房屋漏水维修质量，户主维修方双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，本着平等、自愿的原则签订如下协议，确保双方共同遵守执行：

　　一、维修地点：监狱医院门诊楼及住院部维修。

　　二、承包方式：包工包料保质量

　　三、合同金额：

　　合计金额为：￥8、76万元大写：人民币捌萬染仟陆佰圆整。

　　四、维修标准。

　　1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。

　　2、防水材料要求：采用sbs防水卷材，厚度为4mm。

　　五、维修要求：

　　1、维修方提供相关的施工方案进行施工，提供人工，材料。

　　2、维修方按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。

　　3、维修方应抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由维修方负责。

　　4、维修工期：在正常天气下天内必须完成。

　　5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净，否则视为验收不合格。

　　6、工程质量及验收：各种防水材料应符合规范的要求，并有产品质量证明文件(合格证)。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准，维修方无偿返修，直到合格为止。

　　7、维修后保质：门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为五年，即维修后应当继续最低保修五年。且在出现漏水的情况后，在户主方通知后2个工作日内响应。

　　六、维修工程款的发放

　　维修方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由维修方自行解决。工程款的结算待各部位防水维修工程全部完工，经户主方验收合格后，扣除工程价款的5%作为质保金，其余工程款户主方在一周内付清。

　　七、其它约定

　　1、维修方因维修而造成的其他责任由维修方负责。

　　2、本合同一式三份，户主方二份，维修方一份，户主维修方双方签字或盖章生效。

　　户主方(盖章)：维修方：(盖章)

　　法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：

　　签订日期：

　　房屋漏水合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　（以下简称甲方）和（以下简称乙方）就甲方的房屋所出现的渗水问题达成如下维修协议协议：

　　因甲方商品房在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋进行维修，经双方协商，协议如下：

　　1、维修时间：年月日起到年月日止。

　　2、维修地点：

　　3、负责维修单位：

　　4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。

　　5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作。

　　6、房屋装潢的复原（硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原）：由于该房屋的渗水是在甲方在装修完使用后逐步开始显现的，并且已经部分破坏了房屋的装修，所以乙方必须负责在对于维修完之后对于甲方的装潢必须按照原样进行复原工作，甲方应承担因此而发生的费用，如甲方不愿意承担此项费用，则乙方可不负责恢复。

　　7、家居用品的保管和损坏灭失的赔偿：在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品（家具和家电）进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏（另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害）。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。

　　8、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，包括协助邻居之间及小区里面的其他事情（如垃圾材料的堆放）。

　　9、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。

　　10、在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督，施工方予以负担。

　　11、如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的.责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修，再次发生的维修费用由乙方全部负责。

　　12、根据双方的协商，本次维修双方采取以下第种方式进行：

　　1）甲方负责全部材料，乙方负责施工，对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责，因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责：由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题，则乙方负责全部材料的费用，甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长；

　　2）甲方负责主要材料，乙方负责部分材料，乙方负责施工，其他的由双方协商；

　　3）乙方负责全部的材料，乙方负责施工，对于因此出现的问题乙方负全部责任。

　　13、本工程维修发生的费用共计人民币元（大写），关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下的5%待保修期满后甲方在行支付。

　　14、本协议一式两份，双方各持一份。

　　15、关于保修：保修期60天，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看，并采取其他相关措施

　　16、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方公章

　　经办人（签名）

　　乙方：

　　年月日

　　房屋漏水合同11

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经双方协商一致，现__________（甲方）与__________（乙方）就房屋漏水赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、乙方因甲方房屋漏水造成如下损失：

　　双方就上述损失数额协商达成一致，共计元。

　　二、经双方签署协议后，甲方一次性支付乙方__________赔偿费用合计人民币________元（大写____元整）。

　　三、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式后果不再与甲方有任何关系。

　　四、甲方履行赔偿义务后，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。

　　五、甲方履行赔偿义务后，此事处理即告终结。甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿的结果亦有乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。

　　六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。

　　七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

　　八、本协议为一次性终结处理协议，本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、捺手印后生效，双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。

　　甲方（签字）

　　乙方（签字）

　　见证人（签字）

　　年月日

　　房屋漏水合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方商品房在使用期间出现渗雨水现象，经双方协商一致，乙方负责对甲方的房屋进行维修,根据《中华人民共和国合同法》及国家相关规定，同意签定本协议，有以下条款悉共同遵守执行。

　　一、项目内容：甲方委托乙方：

　　二、维修时间：___年___月___日－___年___月___日

　　三、维修费用及支付方式

　　1、项目维修费用为人民币1500元（壹仟伍佰元整）。

　　2、甲方分期支付乙方维修费用；乙方维修完毕，经甲方认可后支付维修费用的一半，人民币750元（柒佰伍拾元）。

　　3、在维修完毕一年期限后，甲方室内墙面未出现渗水现象，甲方负责将剩余维修费支付给乙方；如果维修后再次出现渗水痕迹时，乙方继续承担维修的责任，由此发生的维修费用乙方负责，维修至室内墙面不再出现渗水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。

　　4、甲方支付费用的同时乙方给甲方开具合法的发票或收据。

　　四、维修要求

　　1、乙方负责全部的维修材料、维修过程中涉及的设备（包括维修人员的防护设备）和组织施工,对于因此出现的任何质量问题乙方负全部责任。

　　2、乙方在维修时不得损坏甲方及涉及的'其他住户的外墙窗户及防盗设备设施，如有损坏将负责将损坏部位进行恢复，为之造成的费用损失有乙方负责。

　　3、乙方负责清理施工过程中产生的施工垃圾，并满足小区物业管理要求。

　　4、乙方在维修时，必须执行国家有关安全管理规定，文明施工，维修过程中如造成人身伤害或经济损失事故时由乙方承担全部责任。

　　5、维修必须经凯瑞社区物业管理部门同意认可，维修尽量不影响居民的正常休息。

　　6、本次维修保质期为年。

　　五、违约责任

　　1、甲方违约时，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　2、乙方违约时，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

　　3、竣工日期比合同规定工期每拖一天，按合同价款的百分之十扣除。

　　六、争议解决方式：如双方发生歧异时，由物业管理负责人进行调解。

　　七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　房屋漏水合同13

　　甲方：____县血防站

　　乙方：____县血防站

　　（以下简称甲方）和以下简称乙方就甲方的房屋所出现的渗水问题及隔热制作达成如下维修协议协议:因甲方宿舍楼在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修经双方协商，协议如下:

　　1.维修时间：___年___月___日起到___年___月___日止.

　　2.维修地点：

　　3.负责维修单位：

　　4.维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.

　　5.维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作. .家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品（家具和家电）进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏（另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害）.在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。

　　8.房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备包括协助邻居之间及小区里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定以解决漏水为主或者以相关行业标准为验收标准.

　　10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。

　　11.如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修再次发生的维修费用由乙方全部负责. 12.根据双方的.协商，本次维修双方采取以下第种方式

　　进行:

　　1）甲方负责全部材料乙方负责施工对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题则乙方负责全部材料的费用甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长

　　2)甲方负责主要材料乙方负责部分材料乙方负责施工其他的由双方协商

　　3）乙方负责全部的材料乙方负责施工对于因此出现的问题乙方负全部责任.

　　13．本工程维修发生的费用共计人民币元大写关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50在维修结束后付45余下的5待保修期满后甲方在行支付.

　　14.本协议一式两份双方各持一份. 15.关于保修:保修期60天自维修结束之日起算保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看并采取其他相关措施16.其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方公章经办人（签名）

　　乙方：___年___月___日

　　房屋漏水合同14

　　甲方：_________

　　身份证号：__________________

　　住址：___________________________

　　乙方：__________

　　身份证号：___________________________

　　住址：___________________________

　　经双方协商一致，现甲方与乙方就房屋漏水及房屋质量安全事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议和保证：

　　一、乙方因甲方房屋装修造成三间卧间、过道、餐厅等多处大面积漏水，给乙方新装修的墙面造成严重损坏，双方就上述损失协商达成一致，甲方对房屋漏水处做简单装修并赔偿乙方损失费共计元。

　　二、简单装修需严格按照墙壁粉刷工序要求进行，保证墙面平整并打磨，墙面干后滚刷三次以上。处理后的'墙面三个月内不得出现变色，开裂等现象。同时施工过程中应注意卫生防护，不得损坏乙方房内物件。

　　三、经双方签署协议后，甲方一次性支付乙方损失费用合计人民币_ __元（大写_ _元整）。

　　四、甲方履行赔偿和简单装修义务后，乙方保证就此次漏水事件不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。如若再发生漏水事故，双方协商解决。

　　五、乙方因甲方房屋阳台位置私建两间房，担心对房屋的结构、承重造成质量影响，甲方对此做出如下保证：在房屋使用期限内（以购房合同为准）若出现墙体开裂，变形、坍塌等因私建两间房所造成的一切问题，甲方负责赔款全部损失。若在房屋使用期限内，甲方有意出售此套房屋，应提前通知乙方，并负责让新业主继续做出以上房屋质量保证的承诺。

　　六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。

　　七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

　　八、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、捺手印后生效，双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。

　　甲方（签字）:__________________

　　乙方（签字）:__________________

　　_________年_____月_________日

　　房屋漏水合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证楼房屋顶漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：(以下简称甲、乙方)

　　第一条、维修质量标准及要求

　　1、经甲方集体讨论统一与乙方(可自行选择合理楼顶防漏维修方式)签订本合同。

　　2、维修地点：农业局家属楼一单元两室一厅套楼住家户楼顶层面。

　　3、维修质量标准：楼顶层面维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行，维修以解决楼顶层防漏为主。对于涉及到该楼房屋顶(指定维修部分)所出现的所有渗水部位都必须进行维修，在维修期间，甲方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。

　　4、维修要求：

　　①甲方通知乙方在维修动工之前须进行实地勘察，提出合理共识的维修方案，否则造成的一切费用由乙方负责。

　　②由乙方具体组织维修施人员，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。

　　③乙方要在甲方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的余泥杂物，并服从甲方对该维修项目的'监督管理，否则造成的损失及费用由乙方负担。

　　5、维修工期：在正常情况下2天内必须完成。

　　第二条、维修工程款的约定及给付

　　1、维修工程款约定金额：3000元人民币，(大写：叁仟元)。

　　2、乙方维修楼顶漏水工程款须按约定不能超出预算，若超出，不足部份的由乙方自行解决。

　　第三条、其它约定

　　1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

　　2、如有未尽事宜可协商解决，协商解决部分与本协议具有同等效力。

　　3、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲、已方双方各执一份。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　房屋漏水合同16

　　甲方公章经办人（签名）

　　乙方：年月。日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在业务及住房房顶因严重漏水需维修，乙方自愿承包，经甲乙双方协商，本着公平合理的原则，协商签订维修合同如下：

　　一、维修地点：龙溪卫生院业务用房及住房房顶。维修面积以实际验收测量为准。

　　二、维修要求：采用806橡胶材料，三油两布。

　　三、保质时间：十年。

　　四、承包方式和价格：乙方房屋维修实行承包负责制，劳动力由乙方自行聘用和发放劳资，价格：元/平方，垃圾清理元/平方（含各项税收）。

　　五、付款方式：验收合格后支付工程总金额的90%，其余10%作为保证金，1年后无工程质量问题发生予付清。

　　五、维修质量要求及其他约定事项。

　　1、保证十年以内不得出现漏水现象，如有发生由乙方负责维修。

　　2、乙方自签订之日起10天内必须按甲方要求开工。

　　六、劳动管理和安全生产：

　　1、乙方所聘劳力与乙方发生劳务关系，与甲方不存在关系。

　　2、乙方必须严格遵守生产安全操作规程，如出现大、小安全事故，乙方自行承担，概与甲方无关。

　　七、此合同任务必须在 20xx年 11 月 1日以内完成。

　　八、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，市卫生局持一份共同遵守执行。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签订日期：年月日

　　房屋漏水合同17

　　甲方：____ 乙方：____

　　甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、公平的原则，就乙方房屋漏水赔偿事宜，达成如下协议：

　　一、乙方房屋坐落于____区____幢___室，建筑面积____平方米。

　　二、受损房屋处置原则：一是乙方自修原则；二是双方约定赔偿原则。甲方对此无异议。

　　三、在房屋修理期间，乙方自行解决因自修房屋给日常生活带来各种困难。

　　四、甲方应尽义务：（1）因乙方自修房屋，考虑到甲方施工和房屋修复造成乙方房屋结构以及装璜损坏，并因此给乙方生活带来的.各种不便，由甲方一次性付给乙方房屋赔偿费人民币伍仟元（大写），由乙方自行修理房屋和恢复室内装潢。（2）根据本协议书第四条：甲方给予乙方各项费用合计人民币伍仟元，上述费用由甲方自本协议书签订之时起一次性付给乙方。（3）如果房屋以后发生质量问题，并经房屋所在物业或其他检测机构确认确实由于甲方原因导致的，甲方仍然需要支付修复乙方修复房屋所需费用。

　　五、本协议书经双方签字后立即生效，任何方不得以任何理由无故变更和解除，否则应承担责任。

　　六、本承诺书一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　甲方：____ 乙方：____

　　____年____月____日 ____年____月____日