其他协议书

商品房退房协议书

时间:2023-01-18 17:16:52 其他协议书 我要投稿

商品房退房协议书

  在社会一步步向前发展的今天,协议使用的频率越来越高,签订协议是提高经济效益的手段。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的商品房退房协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

商品房退房协议书

商品房退房协议书1

  出卖人(甲方):____有限公司

  买受人(乙方):____,

  身份证号码:

  乙方于20____年9月29日与甲方就位于___苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:

  (一)甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的`一部分:

  户名:柯总

  开户行:

  账号:

  (二)在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:

  1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;

  2、____市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。

  (三)在___苑____室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。

  (四)退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。

  (五)乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。

  (六)本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。

  甲方(盖章):

  乙方(签字):

  20__年____月____日

商品房退房协议书2

  出卖人:_________________________________

  买受人:

  _________________________________

  根据《中华人民共

  和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因

  __________________________原因要求退房,该房屋座落于__________________________,

  建筑面积_______________平方米,商品房预售许可证为 ( )市房预准字第( )号,

  于____年____月____日签订的.商品房买卖合同(合同编号_______________),并于______年

  _____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。

  出卖人(公章): 买受人:

  法定代表人:(签字、私章)委托代理人:

  签订日期:_______年______月_______日

商品房退房协议书3

  甲方:_____________身份证:____________________________________

  乙方:_____________身份证:____________________________________

  根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,现就乙方向甲方购买其座落于______的房屋,面积为_____平方米,含内部设施为_____。权属为_____私有房产一事,达成如下协议:

  一、甲乙双方议定上述房屋成交价为人民币____元整,¥_____元,大写_____元。本房款一次性付清,(含地下室)。

  二、由于现实原因,本小区房产暂时无两证,乙方已对甲方所要出售的房产做了充分了解自愿购买该房,经双方协商,将来可以办证时,由甲方负责在接到通知后三十日内帮助乙方办理,不得借故拖延时间。如因甲方原因使乙方无法及时办理相关手续而使乙方受到损失,乙方有权向甲方索赔全部损失。办证所产生的一切税费全部由乙方承担,过户所产生的一切税费全部由方承担。产权证办好后由乙方保管。

  三、甲方须提供该房拆迁安置协议、购房发票及本人与共有权人身份证、结婚证、户口本复印件各壹份,并协助乙方落户。

  四、由甲乙双方协商同意于______________年_________月______日由甲方上述房产正式交付乙方。房屋移交给乙方后,其该建筑范围内的土地使用权一并并入乙使用,如由于国家政策或自然因素等不可抗拒的原因(如:升值,贬值,拆迁等),造成的`各损失或受益均与甲方无关,由乙方享受或承担。

  五、甲方必须保证对该转让房屋有完全的所有权,无任何家庭纠纷,转让前没有设置任何抵押、担保、出租、被查封等他项权项,若发生与甲方有关的债权债务或家庭纠纷,一概由甲方解决并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失由甲方负责赔偿。甲方除上述赔偿外还应向乙方支付违约金元。

  六、甲方保证该房屋无重大质量问题或瑕疵,并保证在交接前未发生非正常死亡或行凶致死等事件,如交接后发现上述事件发生,乙方有权要求解除合同并退房,由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费,并给予乙方万元的赔偿。

  七、甲方在将该房产交付给乙方时,甲方保证将与该房产附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用已结清,并将相关缴费证件交于乙方,否则乙方有权要求甲方支付违约金元。

  八、违约责任:乙方中途毁约,不得向甲方索还定金;甲方中途毁约应将定金退还乙方,另付乙方相同定金数额的违约金,乙方不能安期向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每超壹日,由违约方赔偿房价款的千分之一的滞纳金给对方。因本房暂无两证,双方约定甲方收到购房款,乙方拿到本房钥匙为交易成功,甲乙双方均不得反悔。若乙方进住后,甲方反悔,甲方除返还乙方所付全部购房款外,另付违约金元,乙方反悔,则无条件搬出,另付违约金元。

  九、本房产因暂无两证,其平方面积按套计算,将来办证过程中如有测量误差,甲乙双方约定,互不追究,其成交价不变。

  十、本合同在履行中若发生争议,甲乙双方友好协商解决,如不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,一经签字即产生法律效力。

  附:本合同未尽事宜,双方协商另补协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

  甲(签字):_________________________乙(签字):_________________________

  ______________年_________月______日______________年_________月______日

商品房退房协议书4

  出卖人(甲方):厦门V房地产开发有限公司

  买受人(乙方):柯总,身份证号码:

  乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:

  一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的.履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分:

  户名:柯总

  开户行:

  账号:

  二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:

  1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;

  2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。

  三、在***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。

  四、退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。

  五、乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。

  六、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。

  甲方(盖章): 乙方(签字):

  20xx年月日 20xx年月日

商品房退房协议书5

  出卖人:

  买受人:

  根据《中华人民共和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:

  因 原因要求退房,该房屋坐落于 ,建筑面积 ,商品房预售许可证为温房售许字 ,于 年 月 日签订的'商品房买卖合同(合同编号:

  ),并于 年 月 日经温州市房屋交易产权登记管理中心登记备案,备案号 。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。

  该协议书签订后出卖人将原购房款 元退还给买受人,并开据红字冲销收据。

  协议双方以上所签真实准确,如有不实,愿承担法律和经济责任。 本协议书自双方签订之日起生效。

  该协议书生效后,由出卖人及时向温州市房屋交易产权登记管理中心申请办理退房注销备案手续。

  出卖人(签章):

  买受人(签章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  签订时间:

【商品房退房协议书】相关文章:

退房协议书09-07

退房协议书模板10-08

租赁房屋退房协议书04-19

退房协议书15篇11-02

退房协议书(15篇)12-04

退房协议书写作格式范本11-26

退房协议书通用15篇12-19

退房协议书(合集15篇)12-19

退房协议书集合15篇12-04

不让退房承诺书06-21