关于承包合同【精】

　　现今社会公众的法律意识不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的关于承包合同，希望能够帮助到大家。

关于承包合同【精】

关于承包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称及地点：

　　2、工程承包内容及范围：

　　(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。

　　(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

　　(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

　　(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

　　(5)线路工程：**至**送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)

　　(6)通信工程**至**光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)

　　(7)系统试运行。

　　(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

　　以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。

　　3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。

　　4、工程合同金额：人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)

　　5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。

　　6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。

　　7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　9、本合同包括： (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款

　　10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

　　11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同2

　　甲方：xx房地产开发有限公司

　　乙方： xxx

　　双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜，达成以下协议：

　　1、xxx任该项目经营承包负责人，在不违反国家政策、法律法规的前提下，甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金，以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售，该项目以公司名义开发建设和销售，公司不需出任何资金，也不参与项目运作，项目销售完毕该合同即为终止。该项目的的产权和产生利润都归乙方个人所有，由乙方自主经营，自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目，依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任，负责处理施工、人事安排，验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用（包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费，现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用）。甲方不承担该项目的任何法律责任及债权债务。

　　2、该项目建筑面积约2500平方米，总资产约400万元，由乙方向甲方按实际项目总资产的1。5%交纳项目管理费，在签定本合同时支付贰千元，在工程开工时支付壹万元，其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目。办理各项手续的资质、证照和银行帐号，进行双方协调和质量监督及合同管理。

　　3、乙方必须按法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档，并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好，并由公司查验合格，最后资料交由公司统一保管。

　　4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜，由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系，不得给甲方造成麻烦，如出现麻烦由乙方自己处理，费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他人员配合，乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式，乙方要负责到底，所有总是有乙方去解决，与甲方无关，若造成甲方损失由乙方负责承担。

　　5、乙方在开发和施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责，不得牵连甲方，甲方亦不承担任何责任。

　　乙方必须在保质期内负责维修工作及维修费用，并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场，作出维修安排。

　　6、本合同壹式二份，甲乙双主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效，至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方：乙方：

　　合同订立日期：**年六月十三日

关于承包合同3

　　甲方：____市西乡正康骨科医院（以下简称甲方）

　　乙方：____市金芒果餐饮管理有限公司（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方友好协商，双方就甲方XX承包给乙方经营一事达成如下协议：

　　一、XX地点：____市正康骨科医院

　　二、合同期限：合同期限定为________年，即自________年____月____日至________年____月____日。

　　三、消费方式：

　　甲方员工凭乙方所提供的C卡或者饭票实行固定消费。甲方按月提供就餐人数，中途退餐当月按餐费标准计算，中途加入则按餐费标准增加餐费。员工因公请假超过一个星期（6天）则另算。

　　四、就餐模式及餐费标准：

　　1、甲方现有职员200多位，为全固定就餐模式。

　　2、中晚餐甲方员工，管理层以固定套餐方式就餐，员工餐费标准为：15元天。

　　3、乙方为甲方病人设计各类套餐以及小炒，满足病房病人的需求。

　　五、供餐标准：

　　中、晚餐乙方提供3荤3素一共6个菜，供员工选择，饭，例汤任吃。所有菜式和菜单甲方有权审查修订。

　　六、供餐时间：XX、晚餐的就餐时间由甲方提供。如个人员工因工延误进餐时间，乙方有义务保持饭菜的热度以方便延后用餐员工的就餐。延误时间不得超过2个小时。

　　七、结算方式：乙方可为甲方垫付一个月的餐费，次月____日前与甲方统一办理上月餐费结算，乙方提供收款收据。

　　八、双方权利与义务：

　　甲方的权利和义务

　　1、甲方提供乙方工作人员的住宿场地。

　　2、甲方提供水、电，燃料费乙方自负。

　　3、甲方应配合乙方按月提供就餐人数。乙方根据甲方提供的人数适量供餐。

　　4、甲方质检人员有现场取证的权利，乙方应予以配合、协助进行质检工作；

　　5、甲方有维持就餐秩序、并教育员工遵守XX规章制度的义务，甲方员工应尊重乙方XX工作人员，不可对乙方厨房工作人员提出无礼要求，非甲方指定管理人员不得擅自进入厨房；

　　6、甲方对乙方XX工作人员，在其医院、宿舍区、XX内的区域行使管理权；

　　7、甲方员工任何投诉，须经甲、乙双方当面确认。

　　8、甲方有权对乙方膳食管理工作提出意见和建议，有权定期或不定期对乙方食品卫生、安全、服务质量等进行抽查，发现问题可以立即向乙方投诉，限期整改验收。对个别不良人员有权向乙方提出更换。

　　2、乙方的权利与义务

　　1、乙方负责办理，《卫生许可证》（甲方负责提供相关手续），负责甲方XX的经营及管理，按本合同约定向甲方员工提供供餐服务；

　　2、乙方应严格接照《餐饮食品卫生管理办法》的规定供应膳食和管理，确保所供食品的质量与卫生；

　　3、乙方员工在XX工作时，须穿工作服、佩带口罩、手套，文明礼貌，保质保量，按供餐标准确提供服务；

关于承包合同4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　经双方友好协商，甲方同意将西乡商会大厦项目工程的通风及消防给水分项工程委托给乙方施工，双方本着平等互利、友好合作、保质高效的原则，特订立本协议，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：西乡商会大厦通风工程安装施工

　　2、工程地点：深圳市宝安区西乡兴业路与共乐路交汇处

　　3、承包范围：

　　西乡商会大厦楼体内除空调风管以外所有设计范围内的通风及消防给水工程安装施工。具体见附后的工程预算清单。

　　4、质量等级：按相关设计及施工规范要求施工，达到国家有关消防通风质量验收合格标准。

　　二、承包方式：

　　乙方以包工包料包施工机具的方式进行承包(甲方只提供材料垂直运输机械及临时水电接驳口)。

　　三、工程款支付及结算方式

　　1、乙方进度款支付如下：在完成地下室通风设备及风管安装与消防给水工程经我方初验合格后支付总款项的20%，款项为万元，在主题结构封顶后完成楼宇内所有风管及通风设备设施安装后支付总款项的40%，款项为万元，在完成通风设施与消防联动测试合格后支付总款项的20%，剩余款项在发包人办理审计结算后28天内付清余款(扣除工程质量保证金4%)。质量保证金在工程竣工验收合格满一年后，无质量问题时在一个月内退还50%(无息);满两年且无质量问题时在一个月内再退还50%(无息);

　　四、工期要求

　　乙方必须配置足够数量的技术工人及1人以上的管理人员在现场作业。在施工过程中，乙方必须接受我方项目经理部统一制定的工期进度安排，满足和服从我方总体进度要求和进度计划，不得延误。若超工期每一天赔偿甲方500元，以此类推，在乙方工程款中扣除。若乙方因人员、设备或技术力量不足造成进度或质量达不到要求的，甲方有权另聘班组进行赶工，其赶工的费用按本合同承包单价的两倍付给另聘班组，分割项目结算价款做为乙方借支工程款，乙方应无条件予以签字认可。

　　五、施工质量

　　1、乙方应保证按施工图、会审纪要、设计变更、施工组织设计、施工方案、技术交底及规范等组织施工，若有临时更改，以甲方的水、电技术负责人书面通知或在施工图上签字为准，方可施工。

　　2、乙方施工的分部分项工程验收必须一次性合格，如验收不合格造成返工及工期延误所产生的费用将由乙方负责，每延误一天罚款1000元。

　　3、乙方对甲方项目部的技术、安全交底要认真及时执行。

　　4、乙方完成的成品项目经有关部门检查及验收后，若发现存在质量问题，乙方应无条件及时无偿修复至规定的验收标准，同时甲方项目部可根据实际情况进行经济处罚，具体整改期限:分项验收前，在发出通知的2小时内;分项验收后，在发出通知的半天时间内。若乙方不执行整改，甲方将派他人进行修复，所产生相关费用均由乙方负责。

　　5、所有质量验收及工期要求按业主方与甲方所签合同要求同步进行。

　　6、水电施工时半成品及成品保护工作由乙方自负。

　　六、安全生产文明施工

　　1、乙方必须严格遵守国家安全生产法规，遵守公司有关规章制度。确保现场安全生产文明施工，确保施工安全，如安全事故或被有关部门处罚的，其经济和法律责任概由乙方负责，与甲方无关。

　　2、一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，若不按操作规程作业，导致事故发生，其所有费用均由乙方字符，并承担应有的法律责任。

　　3、应保护施工现场的各类防护设施，不得私自乱拆乱搭，如发现每处罚300元，如施工需要须向项目部汇报后再实施。

　　4、乙方所有现场施工管理人员的安全文明防护用品(如安全帽、安全带、胸卡及其它防护用品)由甲方负责提供，费用由乙方承担。

　　5、各种机具电缆必须合格，禁止私拉乱接，绝对禁止使用防护措施不合格的机具和漏电安全保护系统不全的电器、机具。

　　6、严禁抛掷材料、工具及其他物品，避免堕物伤人。

　　7、乙方按照江西省文明工地标准管理施工现场，若乙方范围内工作达不到文明工地要求，结算单价按达不到优良标准的约定执行。

　　8、各种电动工具应保证有完好的防护罩，电线应用电缆线，不得使用护套线、花线，电线应架空，否则发生事故由乙方负责。电动工具要有专人使用，特殊工种应持证上岗。

　　9、所有现场材料必须按规定分类整齐堆码，余材废料必须清捡，外架上不能堆码材料，掉至水平网、硬防护的材料必须按要求定期清理。

　　七、甲、乙双方的职责

　　(一)、甲方责任

　　1、甲方应于施工前向乙方提供施工图纸两套并进行安全技术交底，监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。

　　2、甲方应根据工程特特点与有关规定制定技术安全保证措施，以保证工人的施工安全。

　　3、甲方应提供水源、电源及材料机具维修场所、修补孔洞所需的水泥砂石。

　　4、协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

　　(二)、乙方责任

　　1、严格按照设计图纸、施工规范、有关技术要求及其施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准，合理安排作业计划，投入足够的人力保证工期，并做好相关工程资料以满足验收所需要。

　　2、自觉遵守法律法规有关规章制度，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备及使用情况。

　　3、乙方应教育工人严禁偷盗行为，若发现乙方工人偷盗甲方项目部或其他班组材料、机具等，每人次罚款乙方1000~3000元，直接从进度款中扣除，并将当事人送交当地公安机关处理。

　　4、甲方委派的一名水、电技术负责人(负责技术指导，协助与各方沟通及签证工作)，其工资费用(工资6000元/月)由乙方负担(两年24个月)，在每次支付进度款时扣回。

　　5、保修期为竣工验收合格交付使用日起算两年内，在保修期内出现的质量问题由乙方负责。

　　6、所有水电材料须有正式完税发票(达到结算总额的50%以上)。

　　八、主要规章制度及违规处罚

　　1、乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则一经发现立即清出工地或送交当地公安机关处理。

　　2、严禁包庇窝藏各类违法犯罪分子，如违反本规定的班组长承担主要责任。不准聚众赌博、打架斗殴、在本工地如发生打架斗殴应及时制止并报项目经理部处理，情节严重者交送公安部门处理;乙方施工人员若在工地赌博及斗殴，每次处罚1000~3000元，从乙方进度款直接扣除，参与人员无条件退场。

　　3、不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒等大功率电器及煤油炉、液化汽等易燃易爆物品呢，否则发现没收，并每次处罚200元，从乙方进度款直接扣除。

　　4、乙方工人进场应持进场劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。工人进场应上交一寸免冠彩色相片两张，身份证复印件两份。

　　5、乙方应定期组织工人做好安全教育及培训，并向甲方提供每次培训活动的专业资料，无提供资料者每次罚款100~200元。

　　6、乙方严禁聘用18周岁以下55周岁以上(女工50周岁以上)的作业人员，乙方工人不得带家属和小孩进入工地，否则发生事故由乙方负责。

　　7、乙方不得穿“三鞋”、打赤脚上班，并正确佩戴好安全防护用品，否则每次罚款50元，由乙方进度款中扣除。

　　8、密切配合好兄弟班组的施工，以免耽误工期。

　　9、不能随意拆除或挪动工地安全防护设施，否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。

　　九、违约

　　在乙方发生下列情况之一时，甲方可以随时解除合同并将乙方清退出场，乙方必须自行退场并付清所属人员的劳务工资，甲方按乙方所完成量的60%给予结算，同时本合同终止，乙方应在甲方退场通知后叁天内无条件退场，借口拖延每天罚款壹仟元;

　　1、违反法律、法规和治安管理条例的;

　　2、严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律且屡教不改的;

　　3、施工过程中，经相关人员连续叁次检查达不到甲方对工期、质量、安全生产的要求的;

　　4、违反操作规程，经教育不改的;

　　5、乙方因技术力量。机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后的;中途发生较大的质量事故及乙方技术力量不足，施工质量差的;

　　6、多次不服从甲方管理人员合理指挥调配的;

　　7、乙方现场管理人员未经请假连续三天不在工地，或把该工程再次进行转包的。

　　十、其他

　　1乙方支付给甲方合同履约保证金30万元，在工程完成至正负零(基础)后七日内退还履约保证金20万，主体封顶后七日内退还履约保证金10万。履约保证金均不计利息。

　　2、甲方临时需要乙方工人时，杂工按80元/工日、技工按120元/工日计算人工费，该费用当月进行结算，若甲方使用乙方材料应予以签证。

　　3、乙方每次进度款，须现场项目经理、预算、技术、质量、安全人员签字后以转账形式支付。

　　4、若甲方未能按时付清尾款，则欠款部分按银行同期利息补偿乙方。 5、本合同条款如有与甲方和业主方所签合同条款想矛盾(或冲突)之处，则按甲方和业主方所签合同条款内容执行(专指施工质量、进度、安全及材料要求等)。

　　6、若因业主方原因造成的可索赔工期及费用，乙方提供资料甲方协助配合。

　　7、本合同未尽事宜，双方另行协商订立补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。争议解决方式参照甲方与业主所签合约。

　　8、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，付清尾款后自然失效。

　　甲方代表：(盖章)

　　年月日

　　乙方代表：(盖章) 身份证号码：

　　年月日

关于承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、甲方准备在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程（房屋从主体结构开始到粉刷完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年月日开始动工，至xxx年月日竣工；房屋建设采用费用包干制的形式；乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

　　2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施（比如：脚手架、跳板等），甲方负责材料的供应；工程开工，从协议签定之日开始，历时天内完成；房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。

　　3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即（金额大写）：_____________元；待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。

　　二、质量要求：

　　1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。

　　2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

　　三、安全问题：

　　工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

　　需要说明：

　　本合同一式二份，双方各执一份。本合同自___年__月__日签定之日起生效。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

　　双方证明人双方证明人

　　乙方证明人（签字盖章）：乙方证明人（签字盖章）：

　　年月日年月日

关于承包合同6

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　为明确双方的义务，维护双方的权利，经双方协商一致签订本合同。

　　一、甲方负责为乙方提供以下服务：

　　1、快件查询与跟踪；

　　2、如需开发票按6%征收税费；

　　3、及时公布本网络的有关政策法规。

　　二、乙方承包区域为：___________________

　　三、乙方承包时间________年，从________年____月____日至________年____月____日止。

　　四、乙方向甲方缴纳承包款为：上月营业额的，每月一交，每月____日前交清，缴纳押金10000元（合计人民币壹万元整）。如拒绝付款或拖延付款，甲方有权收回承包区域。

　　五、乙方承包期间不得转卖、转租或中途退出，否则甲方有权收回承包区域并没收全部押金及承包款。

　　六、乙方在甲方公司中转的快件所产生的中转费必须次日付清，如有拒付或拖延付款的，甲方有权不予中转。

　　七、乙方承包期间，必须严格遵守公司规定，服从公司及上海XX公司指示。必须统一使用圆通面单、圆通信封和圆通塑料袋，如不符合规定，甲方不予中转。

　　八、双方在经营中如发现丢件，延误或不可抗拒因素造成快件遗失等情况，则按XX网络管理条例处理，理赔标准按XX网络管理条例执行，相关理赔金额及赔款时间按上海XX公司仲裁部仲裁为准。

　　九、乙方到甲方中转的快件必须在甲方规定的时间送达甲方公司中转，乙方的派送件必须在甲方规定的时间准时领取并及时派送，如不按规定或者延误产生的一切后果乙方自负。

　　十、乙方承包时间到期后，甲方应退还其所有押金。（注：押金在乙方的所有派件过了查询期后再退）。

　　一、为了便于查询，乙方每天派件的签收回单必须当天准时上交到上海XX公司，发现遗漏或者遗失的，一切后果由乙方自负。

　　二、乙方派件中如有到付款或者代收货款，必须当天缴纳到上海XX公司的相关负责人处，如不按时上交或者不交的，一切后果由乙方自负。

　　三、乙方如果跨区取件或者代收其他快递公司的件到公司中转，一旦XX公司或者分公司查出，，一切后果由乙方自负。

　　四、本合同生效之日起，乙方属自主经营，自负盈亏。一切人员配备、交通、工具、人身安全等均与甲方无关，甲方不提供任何生活服务。乙方经营必须符合上海XX公司网络管理条例规定。必须合法经营，违反规定造成的一切经济、名誉损失由乙方自行承担，并连带承担因乙方违反规定造成甲方的经济损失。

　　五、乙方必须在合同终止前两个月通知甲方，如需继续承包，应及时办理续包手续。终止合同应提前参个月通知甲方，甲方有权在末期二个月派公司业务员进行交接新老客户、熟悉客户业务情况，乙方有责任配合公司，必须坦诚相待，但快递业务经营权还是归乙方所有，直至合同终止。

　　六、合同未定事宜，双方协商解决。

　　七、双方都必须严格遵守并履行合同中的各项条款。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即日起生效。

　　甲方签字（盖章）：_________________乙方签字（盖章）：________

　　_________________年____月____日________年____月____日

关于承包合同7

　　合同编号：125110

　　发包方(以下简称甲方)：

　　负责人：身份证号：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　负责人：身份证号：

　　依照《中华人民共和国合同法》与《建筑工程管理条例》有关规定，经双方协商同意签订以下合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：D01锅炉房、D02框架楼工程。

　　二、工程地点：呼市____区黄合少镇航天六院601所。

　　三、工程结构：框架砖混结构。

　　第二条承包项目

　　一、承包方法：乙方以包工不包主材，包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛，木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)

　　二、承包价格：D01锅炉房按图纸规定的建筑平米计算，每平米为120元计算。D02楼按图纸规定的建筑平米计算，每平米86元计算。

　　第三条工作部位

　　从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。

　　第四条工程质量

　　一、乙方要按图施工，负责混凝土浇筑中的看护，不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆，如不符合质量标准，必须返工或重建，重者罚款退场承担工期损失费用。

　　二、工期：从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第五条安全生产

　　一、劳动保护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。

　　二、乙方工人必须交纳工伤保险费，出现安全事故自负。

　　三、乙方必须认真贯彻安全施工各项交底制度，严格遵守安全操作规程。

　　四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。

　　第六条现场管理

　　一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。

　　二、乙方施工人员要遵纪守法、安全生产、爱护财物，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担相应责任。

　　第七条工程结算方式

　　一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款，D02框架楼一层封顶后按75%的工程付款，完工后付到总工程款的85%，竣工后验收后付95%，余款________年内付清。

　　二、途中生活费自理。

　　第八条违约责任

　　一、甲方保证移交图纸、保证安全技术交底、保证人工工资按期付款。

　　二、乙方保证安全、保证质量、保证工期。

　　三、甲乙双方如有一方违约，后果自负。

　　第九条其它事项

　　执行合同时发生纠纷，双方应及时协商解决，如解决不成，经劳动部门或经当地人民法院解决。

　　第十条附则

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　二、本合同自双方签字日起生效。

　　三、未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

关于承包合同8

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　经甲乙双方协商一致，达成以下土地承包协议：

　　一、甲方将位于土地亩承包给乙方，承包期限为三年(自年月日年月日止)。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方对所承包的土地必须按有关法规和甲方的要求，栽种树木，田间耕作，在保证条田内林木种植面积，林木株数的前提下，在林间可套种其它作物。

　　2、甲方土地按要求全面栽种树木，乙方承包后，要对所有承包条田进行平整土地，治草治碱，治虫害，对条田内未成活的树木要重新补栽，并保证林木的成活率和覆盖率。(条田内每亩树木成活率达85%以上，每亩覆盖率达85%以上，即每亩树木株数不少于110-120株，树木的保存率达100%)，每年春季栽种的树苗，经春夏生长期未成活者，乙方需在秋季进行补栽，至达到要求标准。

　　3、乙方所栽的树木树种为白杨或青杨。

　　4、乙方在承包地内种植树木、作物、田间管理、林间耕作中的一切费用(人工、水、电、农药等)均由乙方承担。

　　5、乙方因田间耕作管理不当等原因造成树木死亡，乙方要承担赔偿损失。

　　6、甲方有责任对乙方承包条田内土地平整，树木栽种，田间管理，病虫防治，防火防盗等实施监督，乙方需接受甲方提出的合理性建议和意见，并付诸实施。

　　7、乙方对甲方所提供的电力设备、设施、围栏设施、农机具、用具要精心保管、维护使用，如管理使用不当发生被盗，损坏，均由乙方承担赔偿，承包期间的各种险种、保险由乙方承担，做到合法经营，安全生产。

　　三、甲方责任：

　　1、三年(20xx-20xx年度)内不收取土地承包费。

　　2、甲方将房屋、拖拉机、电机、水泵等物品(详见清单)交于乙方使用，乙方应妥善管理并维修，确保甲方交管物品完好无损。

　　3、甲方不得干涉乙方正常经营活动。

　　四、解除合同责任：

　　1、经甲乙双方协商同意后，可以解除合同。

　　2、如果乙方不按甲方要求栽种树木，及保证树木的成活率，甲方有权解除合同。

　　五、违约责任：

　　1、如乙方不履行此合同规定，要向甲方赔偿一定的经济损失( 元人民币)。

　　2、如甲方严重违约，乙方可以解除合同。

　　甲方：年月日

　　乙方：年月日

关于承包合同9

　　发包人(甲方):__________________

　　承包人(乙方):__________________

　　经甲乙双方友好协商把________________承包给乙方管理，为了明确双方责任及义务，并根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》及兰州市安全整治标准，为进一步明确职责，落实责任，为使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务。甲方委托乙方对_______小区进行小区物业管理服务。甲乙双方在公平自愿的基础上签订本协议：

　　一、承包物业管理的范围：

　　公司实行独立核算，自付赢亏，并独立承担民事责任。

　　二、承包管理期限：

　　承包期限：10年。

　　自20___年3月1日至2___年2月28日。

　　三、交付押金：乙方要向甲方交付押金伍拾万圆整。

　　四、本合同期间发包人向承包人支付费用50000元/月;此费应在每月月底结清。

　　五、双方的责任与义务：

　　(一)甲方

　　1、甲方的权利：法定代表人不得变更，甲方有权对乙方的管理经营状况及物业管理服务质量进行监督。

　　2、甲方义务：甲方给乙方提供公司印鉴及各种证照，并协助乙方做好证照年检及帮助乙方承接物业，为乙方提供前期已接管物业小区的资料及介绍情况，为乙方提供办公用房。

　　3、甲方为乙方提供原有的保安亭、保安宿舍及监控设施。

　　4、甲方有权不定期对小区工作开展情况进行检查。

　　(二)乙方

　　承保责任期内以_____________________名义承担一切相关法律责任。

　　1、乙方权利：乙方有权利用兰州上河苑物业管理有限责任公司名义承接物业小区管理经营，为上河苑小区、百合苑小区提供物业管理服务。有权主持公司全面工作，对公司人员有权调换，对公司财务有权支配。

　　2、乙方义务：乙方有义务理顺公司管理体制，加强公司人员、财务、资料档案及各项工作管理。对所接管的物业小区加强管理，提高物业管理服务质量，达到让业主满意。乙方应重视公司员工的思想教育和业务培训工作，要求物业从业人员必须持证上岗等。

　　3、乙方负责公司(除法定代表人外)所有人员的工资福利，办公经费等一切开支，确保公司正常运转。承包期内所发生的债权债务均有乙方承担。

　　4、乙方负责承包期内接受政府部门的管理;协调工作。协助部门做好小区社会治安防范工作。协助消防部门做好上河苑小区、百合苑小区消防安全工作。

　　5、乙方必须在本月15日前交清小区上月水电费到甲方指定账户内，否则一切责任由乙方负责。

　　6、乙方负责征收小区的物业管理费，及公共维修基金管理。

　　7、乙方负责承包期间内业主与业主之间发生的纠纷、业主于他方由乙方发生的纠纷负责协助解决。

　　8、乙方负责公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯、门厅)的卫生清洁。如有居民投诉卫生较差时，乙方应有责任处理此事。

　　9、乙方不得擅自改变任何公共设施和占用消防通道。任何个人及集体不得在任何公共地方搭建，特别是消防通道、楼顶搭建，如有违反乙方要负一切责任。

　　10、乙方负责交通、车辆行驶及停泊的安全，并按相关规定收取费用。

　　11、乙方负责小区院内的公共设施、绿化带、建筑物、公共水电设施管理。

　　12、乙方负责小区公共秩序，维护社会治安。乙方承担小区公用面积的巡逻检查，确保小区所有业主的人身财产安全。及时盘查和监控可疑人员，发现案情要及时报警或上报镇党委、政府。

　　13、乙方负责公共卫生区的环境卫生、垃圾清运。小区内不得焚烧垃圾，禁止院内垃圾存留。负责化粪池清理和室外管道的疏通。

　　14、乙方在管理期内，负责收小区内公共设施维修基金。并动员小区业主自选7—9位业主代表负责监督小区内工作及公共设施维修的开支。

　　15、未经甲方同意，乙方不得将物业管理委托或承包给第三方。

　　五、违约责任

　　合同履行期间，一方违约，应承担违约责任，赔偿另一方的经济损失。本合同经双方签字(盖章)生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同10

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　现有甲方沙场一处，面积亩，采用期限为年月日至年月日，甲方持有采沙证。现将此沙场转给乙方承包经营：

　　一、期限从本合同签订之日起至年月日。

　　二、乙方一次性付给甲方经营年限承包费_________元。大写：，合同签订日预付承包费__________元，乙方开工之日余额付清。

　　三、乙方对承包沙场、码头有使用权、开采权、管理权、经营权，甲方不得干涉。

　　四、甲方必须保证乙方在承包期限内此沙场无任何纠纷。

　　五、因国家征用或其他人为不能抗拒的自然原因，致使乙方不能使用或经营的，甲方应退还所剩年限的承包费，不满一年的按整年计算。（乙方所交承包费为__________元，承包期限为______年，甲乙双方定为每年__________元）

　　六、甲方承包给乙方的沙场使用采沙经营等权益，如遇其他原因致使乙方不能正常生产经营的，甲方必须全额退还乙方的全部承包费及乙方的所有损失。

　　七、甲方必须保证乙方道路畅通，保证无无关人员阻工、扰工，如发生上述问题，甲方负责赔偿乙方所有误工资用及相关损失，并保证及时处理解决。

　　八、如因甲方原因致使乙方在经营、开发期间地方政府干预，承包期限未到收回等，甲方亦须退还全部承包费，并赔偿乙方所有损失。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

　　十、本合同具有法律效力，甲乙双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

关于承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就房屋装修工程承包事项达成如下条款：

　　第一条工程名称：

　　第二条本工程内容：

　　1、水电铺设;

　　2、瓦工砌贴;

　　3、木工制作;

　　4、泥工制作;

　　5、施工完毕后的场地卫生清理。

　　第三条本合同所承包工程的工期开工日期：年____月____日，合同工期：天。

　　第四条工程质量标准工程质量执行现行国家或____省制定的相关标准，符合施工说明、合同规定的要求。

　　第五条承包方式乙方采用固定总价全包方式，包质量、包工期、包安全。

　　第六条工程总承包价

　　1、工程总价按实际工程量计算。

　　2、工程价款包含税价，施工人员的食宿自理。

　　3、乙方必须服从甲方现场管理。

　　第七条甲方应负责完成下列工作

　　1、提供与其它相关单位的工作协调;

　　2、在开工前协调场地具备施工条件。

　　第八条质量与安全

　　1、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》，确保施工安全，并对整个工程的安全施工负全部责任。

　　2、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的稳妥性及安全性负责，保持工程整齐有序，以免造成安全事故。

　　第九条工程款项

　　1、凭双方认可，如需变更施工内容，变更部分的工程款按实际量计。

　　2、合同签订后，乙方先期全额垫资，工程完工决算后15天内，甲方付清所有工程款项。

　　3、工程结算以乙方提供的正规发票，经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。

　　第十条工程交工验收本工程交工验收，应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　第十一条合同生效

　　1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。本合同一式二份，双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。

　　甲方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人(签字)：

　　开户银行：

　　帐号：

　　乙方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人(签字):

　　开户银行：

　　帐号：

　　合同订立时间：________年____月____日

关于承包合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　为搞好防____区环境卫生，创造良好的工作和生活环境，甲方将属于自己范围所产生的垃圾承包给乙方清运及垃圾处理承包项目及费用双方商议：

　　一、承包范围乙方为甲方清运及处理甲方商业范围进驻的企业、办公、商铺所产生的生活垃圾、商业垃圾至垃圾处理站。

　　二、承包期限承包期限为________年，时间从________年____月____日至________年____月____日止。

　　三、承包费用甲方每年向乙方缴纳垃圾清运处理费___________（包干价）元，___________（大写）元整。乙方提供3个垃圾车厢放在甲方指定位置。

　　四、甲乙双方权利和责任

　　1、乙方要按甲方指定位置设置垃圾车厢3个，甲方将垃圾集中倒放车厢中，乙方安排人员及时清运。

　　2、甲方不得将建筑垃圾和有害垃圾倒入所设置的垃圾厢，并有权制止；

　　3、此协议履约期内如遇市有关部门调整垃圾处理费收费标准，甲乙双方另行协商垃圾处理费；协商未果本协议自行终止。

　　五、付款方式____月付款金额：_______________元，___________________（大写）元整，付款方式为3个月一付，应付款金额：_____________元（三个月）。_____________（大写）元整。

　　六、本协议一式两份，自双方签订之日起生效，甲乙双方各执一份，共同遵守执行。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

关于承包合同13

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)___________________

　　为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。

　　一、定义

　　1.1甲方：是发包人，华鼎伟业石家庄办事处

　　1.2乙方：是承包人，________________________

　　1.3本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案

　　1.4合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项

　　1.5方案：经过甲方确认，且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　1.6不可抗力：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;

　　二、合同文件解释次序

　　1、构成合同文件的内容，即：协议书及其附件

　　2、法律、法规、标准、规范

　　本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范和标准。

　　3、工程内容和承包范围

　　工程地点：石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)

　　工程名称：金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程

　　承包范围：甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。

　　4、工程工期及质量要求：

　　本工程工期要求：工期按日历天数计算，以合同签订付工程款之日起开始计算工期，总工期__天，____年__月__日开始计算工期，竣工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。

　　五、合同价款及承包方式

　　1.本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价：￥______元(大写人民币：___________).

　　2.综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。

　　3.综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的`承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。

　　4.如果按合同图纸及方案在实际施

　　工中取消某部分的施工，该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加金额，并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。

　　六、工程款支付与结算

　　施工验收完成后一次性结算

　　七、甲乙双方权利和义务：

　　甲方权利和义务：

　　1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。

　　2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点，及10米升降机一台费用由甲方承担。

　　3、按合同规定支付工程款。

　　4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工，并保质保量。

　　5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知，要求乙方整改。

　　乙方权利和义务：

　　1、未经甲方同意，乙方不得将本工程转给第三方。

　　2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装

　　3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。

　　4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承担。

　　5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。

　　6、乙方成品保护及其它

　　1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护，以防止损坏，若有损坏则要复原或赔偿。

　　2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担

　　八、进度、工期的管理及施工配合：

　　1、合同签订之日起，开始计算工期，__天内全部完工。

　　2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求，并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。

　　3、由于乙方原因导致工期延长损失，其返工损失等费用由乙方承担，并承担工期延误的违约责任。

　　4、如果出于以下不可抗力事件原因：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后，乙方有权延长工期。

　　九、保险

　　乙方应在工程开工前，以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效，费用由乙方承担：

　　a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;

　　b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害，包括乙方对除工程外发包人财产的损害责任;

　　c)双方和任何发

　　包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任，但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。

　　保险单应由保险人按甲方批准的条件发出，乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有，用于修复这些损失或损害，或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。

　　十、争端的解决

　　合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决，由甲方所在地的人民法院裁定。

　　十一、双方承诺

　　1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义。

　　2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

　　十二、合同份数

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　十三、未尽事宜

　　十四、合同生效

　　1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。

　　2、合同订立时间：_____年__月__日

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：

　　食堂、宿舍

　　二、工程地点：__。

　　三、承包方式：

　　采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%。

　　2、完成工程在____万元;

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　七、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　八、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的包修费用由乙方自理;

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担;

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　九、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　十、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

关于承包合同15

　　甲方：XXXXXX 承包方：XXXXXXX(以下简称乙方)

　　就甲方工程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、诚实信用原则，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程概况：

　　三、工程工期：个月。从________年____月____日起至________年____月____日止。(以甲方下达的进场通知书的时间开始计算)

　　四、工程承包方式：

　　五、承包工程范围：

　　六、工程价款：

　　1、工程单价计算方式

　　2、工程总价款：元。

　　七、付款方式：甲方按工程进度向乙方付款。甲方向乙方支付万元预付款;此后，每个工期甲方向乙方付款万元，全部竣工后甲方向乙方一次性付清全部工程款。超过付款时间三个月内不计利息，超过三个月按2%月息支付乙方，超过________年按5%月息计算;利息每季度付清。

　　八、工程质量要求：符合国家现行行业合格标准。

　　九、工程竣工验收：项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成，并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料，视为乙方所完工程验收合格。

　　十、双方的权利义务

　　(一)甲方的权利义务

　　1、向乙方交付设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。

　　2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，担任甲方现场技术总工，协助工作。

　　3、聘请

　　4、按本合同约定向乙方支付工程款。

　　(二)乙方权利义务

　　1、严格按工程设计图纸施工。

　　2、所购主要建筑材料，如钢材、水泥等必须是大厂产品，以确保工程质量。

　　3、做好日常施工日志记录，确保工程顺利进行。

　　4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量监督检查。对不合格工程无条件返工重做，并自行承担由此造成的一切损失。

　　5、按建筑工程操作规程规范施工，安全施工、文明施工，不得违规操作。若出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处，则自行承担由此产生的相应责任及损失。

　　6、对施工过程中发生的一切安全事故承担完全赔偿责任。

　　7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。

　　十

　　一、特别约定

　　因不确定因素，若本合同履行中出现甲方支付乙方工程款不足的情况时，双方应即时协商寻找资金，把工程及时竣工完成，不得窝工、停工。

　　十

　　二、双方签字确认的《工程预算表》是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十

　　三、本合同未尽事宜，双方可协商签订局面补充协议。补充协议与本合同不一致的，按补充协议执行。

　　十

　　四、本合同一式两份，双方签字盖章生效，各执一份。本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

【承包合同】相关文章：