水电安装承包合同（精选15篇）

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，很多场合都离不了合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的水电安装承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

水电安装承包合同（精选15篇）

　　水电安装承包合同 1

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1．施工地点：

　　2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。

　　第二条材料供应的约定

　　1．甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的'，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》

　　2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

　　4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1. 工程款付款方式：

　　主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。

　　2. 乙方承包内容：

　　1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒

　　2）．所有水电施工过程的垃圾清运

　　3）．水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4）．开关面板和灯口安装

　　3．工程结算方式：

　　按建筑面积结算：15元/平米

　　第六条违约责任：

　　1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　第九条其它约定第：

　　1．双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2．经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　第十条附则

　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字（盖章）：

　　乙方签字（盖章）：

　　_______年____月____日

　　水电安装承包合同 2

　　工程名称：

　　甲方：

　　身份证号：

　　乙方：

　　身份证号：

　　为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：

　　一、承包形式：

　　单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)

　　二、承包价格：

　　按甲乙双方协商决定，水电安装总面积x平方米，pvc和JDG混合轻工价格x平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)

　　三、工程进度：

　　按甲乙双方及开发商要求，总工程期x天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)

　　四、安全：

　　甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。

　　五、付款方式：

　　施工期间甲方按x楼和x楼分别单一楼次付款。

　　施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款

　　1、预埋期间标二封顶拨总轻工款x%元。主体封顶拨总轻工款x%元，

　　2、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款x%元。

　　3、给排水完成给排水完成拨总轻工款x%元。

　　4、穿线完成拨总轻工款x%元。

　　5、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款x%元。

　　6、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除x%元维修保证金外，剩余款项一次付清。

　　7、进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失。

　　8、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿。

　　六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担。

　　七、违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付x元作为违约金。

　　此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年____月____日

　　水电安装承包合同 3

　　发包方:(全称):

　　承包方:(全称):

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、承包内容及方式

　　1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。

　　2、工作内容

　　(1)室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。

　　(2)室内分户水管：由业主自行负责安装。

　　(3)室内主排水管：主管后开口安装三通为止。

　　(4)给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。

　　3、承包方式：包工不包料。主材(管道、管件及附件等)全部由发包人负责提供，其他辅助材料(如铁丝、锯条等)及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。

　　二、承包价格及价款结算

　　1、承包价格：按房屋建筑面积6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。

　　2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。

　　三、工程质量及质量保修

　　1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—20xx为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。

　　2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。

　　4、承包人对交付发包人使用的'室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为承包人工程结算总额的5%(在办理完工程结算时扣留，待质保期满后，并确认质量有保证的情况下将保修金返还给了承包人)。

　　四、付款办法

　　1、每栋工程分量词支付工程款，既首付和决算后支付。首次付款为：该栋工程给、排水主管道施工结束，既按甲方、监理方确认承包人完成工程总价款的80%支付工程进度款，余款则待工程决算后付清。

　　2、该项目整个工程完工验收后，在30天内办清工程结算，发包方在壹个月付95%的工程结算价款(留5%作质保金)。

　　五、工期要求和责任

　　各栋工程室内管道安装的工期完工时间

　　(1)栋自交付给承包人进入室内管道安装之日起的完工时间为天。

　　(2)因发包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期内竣工的，承包人承担违约责任，并按每栋工程没逾期天

　　六、安全施工

　　1、承包人应遵守工程建设安全声厂有管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，在施工中必须采取严格安全防护施工措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力的原因造成事故的责任和因此发生费用，由承包人承担。

　　2、承包应对其施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责。由承包人为施工场地内的自有人员生命财产负责办理保险和支付保险费。

　　3、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　七、其他条款

　　承包人必须服从发包人、监理方及各项目部的指挥和管理，并与各项目部搞好密切配合，获得项目部的支持和协助。

　　八、合同生效及份数

　　1、合同生效：双方约定本合同自合同订立日经双方签章生效。

　　2、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商并签定补充合同生效，补充合同与本合同具有同等效力。

　　3、合同份数：本合同一式四份，其中：发包方执三份，承包方执一份。

　　发包方：(公章)承包方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　________年________月________日

　　水电安装承包合同 4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要，现将该工程中的安装工程委托给乙方承包，为使工程保质、保量、保安全的顺利完成，在平等、互利的基础上，经双方共同协商结果，特制定以下条款，作为工程验收、结算、付款的依据，希共同履行合同条款：

　　一、工程项目地点：舟山市沈家门墩头329国道南边

　　二、承包形式：

　　乙方以包工包料形式承包，即水、电工程施工所需要的工具、材料、设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等由甲方提供。

　　三、承包工作内容：

　　Ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙方自行负责。

　　四、质量要求：

　　要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用，并由乙方负责由此产生的一切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施工，认真按国家验收评定标准精心施工，不得违章作业。在施工中必须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽，再进入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。

　　五、安全文明生产：

　　乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，不得违章作业，对新工人必须进行“三级”安全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地，随时保持施工场地的干净和整洁，特别是要随时保证施工现场的干净和整洁，做到“工完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方在施工期间发生工伤事故，甲方只承担保险范围内的费用，其余一切费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象，一些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故，此责任均由乙方自行负责，甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。

　　六、工程进度：

　　乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划，合理安排作业，必要时需加班加点赶进度，如无故拖移工期，造成损失的，由乙方承担责任，并甲方有权可按违反合同进行处理，有权在此情况下随时调换施工队伍，并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。

　　七、结算方法：

　　乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算，甲方扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用，另外乙方再返回总价的4%给甲方，作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的`内业资料。

　　八、付款办法：

　　乙方每月上报给甲方实际完成的工程量，经甲方现场项目部核算后上报给建设单位，经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方，同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及20%的工资清单。工程竣工验收合格后，总价支付到85%，经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%，留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。

　　九、其他事项：

　　1、使用各种材料时，不得浪费，如甲方发现乙方有浪费现象时，视情节轻重程度进行罚款。

　　2、每个节点部位工作完成后，乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干净，归类、堆放到专用场地，做到层层干净。

　　3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预留管由乙方提供，并在砖墙砌筑时及时交与泥工。

　　4、除泥工组、架子组外，楼层平板混凝土浇捣验收前，打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗，木工组、钢筋组、水电组每组每次各收20.00元。

　　5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。

　　6、不能在架子堆放上大量材料，不能随意解脱安全网，如确实因生产需要必须解脱，工作完成后应立即回复原样，做到文明生产，如拒不执行的，项目部安排专人挂上，费用由乙方负责。

　　7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃，不准摩托及自行车辆进入工地，对违规人员，项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失被盗甲方不负责任，但甲方尽力做好防盗措施。

　　8、为创建文明标化工地，各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由项目部统一购买，乙方自行保管，所耗费用在当月工程款发放时扣除，以后欠缺部份由乙方自行解决。

　　9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的，甲方有权终止合同，并追究其经济赔偿责任。

　　10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房，作为乙方办公、值班、工具堆放之用。

　　此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。未尽事宜协商解决，帐款结清后合同自行作废。

　　甲方签名：_______

　　____年____月____日

　　乙方签名：_______

　　____年____月____日

　　水电安装承包合同 5

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二、承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的.套管的套管的预留、预埋。

　　三、施工工期

　　总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四、承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五、工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六、工程付款方式

　　工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日元计算。

　　变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七、结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八、双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的.思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　九、工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十一、争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

　　水电安装承包合同 6

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。

　　①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;

　　②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;

　　③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装(含室内家具上的开关、插座安装)等全部水电工程;

　　④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。

　　第二条工程期限

　　1、本工程合同总工期为，自________年________月________日开工;________年________月________日竣工。

　　2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

　　第三条工程人工费

　　乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米(已含室外工程量的'人工费)

　　第四条施工质量

　　乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

　　第五条材料的领用、保管、及退库

　　乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

　　第六条安全事项

　　乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

　　第七条付款方式

　　乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的95%工程款。余下的5%作为工程质保金，在一年后无施工质量问题，质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。

　　第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　甲方代表：乙方代表：

　　________年________月________日

　　水电安装承包合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：食堂、宿舍

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：

　　按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%

　　2、完成工程在万元;

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　七、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　八、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的.，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　九、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　十、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话号码：电话号码：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　_______年____月____日

　　水电安装承包合同 8

　　甲方：_______________

　　乙方:_______________

　　甲、乙双方经协商一致，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：_______________

　　第二条承包范围及内容

　　1、承包范围

　　(1)景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。

　　给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界;排水系统从景观排水点至市政第一个检查井;

　　(2)景观电气照明、动力配电

　　范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

　　单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。

　　(3)本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

　　2、承包内容商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸(包括设计变更和有关技术文件)中的水电安装全部施工内容。

　　第三条质量技术要求

　　1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通。

　　2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方原因造成第一次验收不合格，必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格，则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任处罚。

　　3、各管线安装应严格设置控制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。

　　4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。

　　第四条承包方式

　　包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责承担。

　　第五条合同工期

　　1、从_________________年03月16日至_________________年05月06日。总日历工作天数为：_______________天。03月15日人员设备进场，

　　2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：

　　(1)甲方未能履行本协议规定之责任。

　　(2)设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。

　　(3)在施工生产过程中，因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。

　　(4)人力不可抗拒因素。

　　第六条单价及合同总价款

　　1、合同综合单价

　　包含各种费用、风险,不含税;合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。

　　2、合同总价

　　本承包工程暂定合同总价为人民币(大写)肆拾贰万元整，￥：(小写) 42万元。

　　第七条乙方责任人

　　合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不承担责任，施工中如图纸有变，甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。

　　第八条甲方责任

　　1、在开工前，向班组提供必需的施工图纸。

　　2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。

　　3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并提供施工用水用电。

　　4、保证及时供应工程所需的.材料和垂直运输机械。

　　5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。

　　6、负责代办班组生产工人意外伤害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。

　　7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。

　　第九条乙方责任

　　1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定，加强安全教育，加强现场管理，认真落实措施，确保安全及文明施工。

　　2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。

　　3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应及时通知甲方。

　　4、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表，经甲方批准后严格实施。

　　5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

　　按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。

　　6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。

　　8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的，甲方应予以配合。

　　9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程甲方办理交工验收。

　　10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将给予乙方壹万元(10000.00元)的罚款,乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

　　11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方承担赔偿责任。

　　第十条安全要求

　　1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，采取必要的安全防护措施，认真执行安全技术交底，确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，杜绝违章生产、违章作业。

　　2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验，有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　3、严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元(500.00元)造成严重后果者由乙方自己负责;杜绝重大安全事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千分之三。

　　4、工伤事故及其他安全事故，由乙方承担责任，发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

　　5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外伤害保险，按本合同总金额%

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　日期：_______________

　　水电安装承包合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一致，签订本合同并共同遵守。

　　第一条委托事项

　　甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。

　　第二条乙方工作内容

　　1、包材料损耗（损耗按定额执行）。

　　2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含所有二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。）

　　3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接，弱电预埋。（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，所有的计量表材料安装。）

　　4，所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。（不包括消防。）

　　第三条施工工期

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

　　本合同约定本工程总工期为天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

　　2、如遇下列情况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。

　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；

　　（2）工程量变化和设计变更；

　　（3）非乙方原因超过4个小时以上（包括但不限于）停水、停电等情况；

　　（4）工程款未按时支付；

　　（5）不可抗力（如地震台风火灾等）。

　　3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　第四条工程总造价

　　给水工程，电工程。

　　按每㎡建筑面积元作为结算依据；

　　总价：

　　工程总量㎡，合计工程总造价为人民币大写元，小写元。

　　第五条付款办法

　　依工程建造不同时期为付款的时间节点，分批支付，具体为：

　　1、出正负零，付总造价的元；

　　2、正负零以上每完成两层，付总造价的元；

　　3、主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的元；

　　4、积水排水做完，付总造价的元；

　　5、穿线安装完毕，付总造价的元；

　　6、完工验收，支付总造价的元；

　　7、剩余3%，元，为维修质保金，保修期满结清。

　　第六条双方责权

　　（一）甲方：

　　1、提供水源、电源及场内施工道路，提供施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。

　　2、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。

　　3、组织各层段的隐蔽工程验收，及时提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。

　　4、按合同规定按时支付工程款。

　　5、及时组织有关材料进场。

　　6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常使用，甲方必须立即组织竣工验收，确保收工，如期交付业主使用。如果甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收，并支付乙方工程余款，进入工程的保修期内。

　　7、甲方必须按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并承担每日工程款总额的'5%的违约金。

　　8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，甲方除承担支付余款义务，并当承担每日工程款总额的5%的违约金。

　　（二）乙方：

　　1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。

　　2、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学习及工程例会。

　　3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身故意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方故意破坏，乙方可协助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。

　　4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面向甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。

　　5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方故意违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。

　　6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。

　　7、乙方包本工程修改人工元以内，超过的按签证调整，

　　8、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。

　　第七条管理办法

　　1、工人必须戴好安全帽进场施工。

　　2、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。

　　3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。

　　4、不得擅自请甲方人员娱乐、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。

　　第八条质量责任

　　1、乙方必须熟识图纸，必须严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必须考试上岗。

　　2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。

　　第九条安全责任

　　1、甲方必须为班组施工人员购买意外险。

　　2、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必须负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。

　　第十条合同生效及其他

　　1、保修期：保修壹年，日期由该楼综合验收之日起计算。

　　2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电安装承包合同 10

　　甲方(发包方)：________

　　乙方(承包方)：________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：

　　第一条基本概况

　　1、分项工程名称：________。

　　2、工程地点：________

　　3、工程承包方式：

　　包工包料

　　4、工期：

　　根据土建施工，必须合理安排进度，如果延误工期，每天处以300-500元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。

　　5、承包范围：____________

　　6、合同价款：____________

　　第二条承包责任

　　1、乙方必须严格按照设计要求规范施工。

　　2、乙方提前向甲方提供材料采购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必须取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必须取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可使用。

　　3、施工中严格执行安全施工操作规范，做好进场施工人员的安全教育、安全防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何安全事故由乙方承担所有责任。

　　4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　5、保证施工现场的整洁，做到工完料净场地清。

　　6、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品。

　　7、乙方代表必须随叫随到。否则后果自负。

　　8、甲方负责给乙方提供一间房子。

　　第三条工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延

　　(1)因自然条件产生的人力不可抗拒的'因素。

　　(2)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

　　第四条工程验收和保修

　　1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应积极组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必须限期整改。

　　2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年。

　　3、供热系统为2个采暖期。

　　第五条工程款支付方式

　　按工程进度付款，工程预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付(扣除5%的保修金)。

　　第六条违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

　　3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责维修，并承担维修费用，工期不予顺延。

　　5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。

　　第七条附则

　　1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

　　甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________

　　法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：__________

　　__________年____月____日　__________年____月____日

　　水电安装承包合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：

　　食堂、宿舍

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：

　　按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计人民币___元。

　　2、完成工程在____万元;

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　七、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　八、工程质量验收：

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的`壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　九、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　十、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话号码：电话号码：

　　开户银行：开户银行：

　　_______年____月____日

　　水电安装承包合同 12

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　经甲乙双方协商，确定本工程的给排水、电气安装工程由乙方承包、根椐本项目部有关规定，结合本工程具体情况签订本合同。

　　一、工程项目

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 建筑面积：

　　二、承包工程范围

　　本工程所属的给排水、电气、空调、通风安装工程。

　　三、合同价款及承包方式

　　3.1 合同价款：按甲方与建设单位签订的合同相条款计算，按建设单位审定工程造价下浮后为合同承包价款。

　　3.2 按合同承包价款包工包料、包质量、包安全、包施工机具(甲方负责配合施工垂直运输机械外，其余机具均由乙方负责)。

　　四、甲方责任

　　4.1 负责提供乙方聘用的工人临时宿舍及施工、生活用水用电(注：水电费按甲方有关规定计算)。

　　4.2 负责提供施工图纸及设计变更文件，解答施工图纸疑难问题。

　　4.3 负责组织稳蔽工程验收工作及工程竣工技术资料整理和归档工作。

　　4.4 负责协调各工种、各班组生产工作。

　　五、乙方责任

　　5.1 负责按图施工，做好各项工序自检记录和隐蔽工程验收资料及竣工相关技术资料的收集整理工作。

　　5.2 负责编制月(季)施工进度报表和竣工结算工作。

　　5.3 负责管理本班组人员文明安全施工及宿舍卫生工作，自觉执行遵守政府部门有关法规及本项目部各项规章制度。

　　5.4 负责本班组工人的一切劳保、安全用品。

　　5.5 负责理顺与聘用工人的关系，依法支付工人工资，保证在施工期间不发生工人在施工现场闹事，否则承担全部责任，若因此导致甲方被处罚，乙方同意承担相应后果。

　　5.6 乙方未经甲方同意，不得将工程转包给第三方、如发现乙方转包，甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。

　　六、工期进度

　　6.1 乙方应按甲方土建施工进度配合预留孔洞及预埋管道工作，保证不拖延土建进度。

　　6.2，如因乙方原因造成拖延工期，按相关规定承担责任。

　　七、工程质量

　　7.1 工程质量应达到国家建筑安装工程质量检验评定合格标准。

　　7.2 各项材料及设备进场应按规定取样送检，不合格材料不用于本工程。

　　7.3在施工过程中，要做好各项自检测试，每道工序完成后要组织监理及相关人员验收，发现不合格及时修整，如因质量达不到标准须返工者，造成甲方材料损失和其它工种窝工费用由乙方负责

　　八、合同价款调整

　　合同价款为可调价款，有下列情况之一者可作调整：

　　(1) 由于甲方原因造成已完成的工程返工，按现场签证款项计算。

　　(2) 甲方向乙方借工，按签证每工日计 50.00 元计算。

　　(3)如因乙方原因无力履行合同或因工程质量达不到规定被甲方终止合同者，完成工程量按合同价款90%计算，并扣除各项罚款，剩余款额在甲方单方终止合同三天内付清，乙方人员及工具、材料杂物在余额支付前必须退场，否则，每逾期一天支付违约金壹仟元。

　　九、工程进度款及竣工结算。

　　9.1 工程进度款：工程开工，乙方自带材料、生活费，垫资至±0.00以上四层结构完成后按完成合同价款的 %支付，以后按每季度完成工程价款的 %支付(注：合同价款祥3.1款)。

　　9.2 工程竣工验收后，办理竣工结算，按建设单位审定工程造价下浮%结算，扣除工程保修金，余款三个月内付清。

　　十、工程质量保修

　　10.1 按甲方与建设单位签订的工程质量保修书保修内容相关条款保修。

　　10.2 质量保修期满后，剩余保修金30天内付清。

　　十一、文明安全施工

　　11.1 乙方应执行国家及广东省广州市劳动部门和建设主管部门颁布的.文明安全施工有关规定，采取严格的安全防范措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力或乙方聘用人员疏忽造成的财产损失和工伤事故的责任。

　　11.2 由于甲方安全设施原因属甲方责任发生的安全事故，乙方人员伤残医疗费由甲方承担。

　　11.3 不可抗力原因或甲乙双方均有责任造成财产损失和伤亡事故，各方的财产损失由各自负责，人员伤残医疗费按以下分别承担，乙方负责工伤人员误工费及单宗医疗费部分乙方承担50%，其余由甲方承担。

　　11.4 凡发生重大安全事故，造成人员残亡，除执行11.3条款外，乙方负责残亡者家属的接待安置费，甲方负责接待相关部门费用，残亡者补偿费按保险公司或双方有关规定理赔。

　　十二、合同生效与终止

　　12.1 本合同自甲乙双方负责人签字后生效，竣工结算付款后，各条款自动终止。

　　12.2合同订立后，无论是否与法律相抵触，双方均愿意承担各条款的约定的责任。

　　12.3 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　水电安装承包合同 13

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量，保证工程进度，提高经济效益，明确双方责任，经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程地点：承包范围：水电安装工程及弱电部分，清理自己产生的建筑垃圾，安装好后被偷盗的电线和损坏的.给排水管工时费自行负责。（给水管安装到水表前，排水管，雨水管安装到阴井和排水沟，电器部分安装到电表前，接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装，弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等，水电施工图范围。）

　　二、承包概况：

　　包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不给予提供。

　　三、质量要求：

　　承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业，每一道分项工序完成后，承包方自检后报发包方，发包方及监理组织一次性合格验收，验收不合格，出现返工，影响下一道工序，造成经济损失由承包方负责。保修金5%，保修期限为终验合格后两年内。

　　四、工期要求：

　　承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容，如中途有意停工不做，而影响下一道工种施工，发包方有权终止合同另找他人做，但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。

　　五、承包单价：

　　按建筑面积：19902 M2按建筑面积19.00元/M2，地下室建筑面积6102 M2按建筑面积每平方米6.00元/M2，以上合计总价：414750元整。

　　六、付款方式：

　　工程进度款，按实际完成工程量支付50%，达到初验标准再支付20%，终验后再支付20%，住户钥匙交清后支付5%，验收完成后两年内返还保修金。

　　七、施工现场材料管理：

　　作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。

　　八、安全责任：

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任，发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。

　　九、承包方责任：

　　1、必须约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理100倍价值处罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款2000元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款2000元。

　　2、承包方必须服从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

　　3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

　　十、奖惩制度：

　　1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工，发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。

　　2、若在正常情况不按施工进度进行，每延误一天处罚1000.00元。

　　3、实际工期按发包人要求执行，承包人遵照执行。

　　十一、相关事宜：

　　1、如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

　　2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理，处理施工过程中发生的问题等。

　　3、本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。

　　发包方：承包方：

　　电话：电话：

　　签订日期：

　　水电安装承包合同 14

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲方现把____________________室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。

　　一、工程委托形式：

　　包工不包料。

　　二、工程价款和结算的约定：

　　1、工程价款：按建筑面积______元每平方米计算。

　　2、工程款付款方式：布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。

　　三、乙方承包内容：

　　(1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)

　　(2)插座、开关、灯具的安装

　　(3)小五金、厨卫洁具的`安装

　　(4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋。

　　四、对乙方要求：

　　(1)乙方需自备施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹等。

　　(2)密切配合楼房主体工程工人的工作，不得互相推诿。

　　(3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。

　　(4)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，水电工程保修三年。

　　本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字：_____________乙方签字：______________

　　_______年____月____日_______年____月____日

　　水电安装承包合同 15

　　总承包方：（以下简称甲方）

　　分包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：杭州余杭区__中学改扩建项目工程

　　2、工程地点：杭州余杭区__镇__路

　　3、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　1、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的`施工工期与总包同步竣工，开工日期以__年3月1日为准。

　　2、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　3、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　1、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　2、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　3、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

　　4、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　1、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　2、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。

　　第六条双方职责

　　1、总包方职责

　　1）向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2）确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3）按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4）在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　2、分包方职责

　　1）组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2）本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3）分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方。

　　4）随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。

　　违约责任：

　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【水电安装承包合同】相关文章：