承包合同

时间:2022-10-05 14:36:16 承包合同 我要投稿

【实用】承包合同范文集锦8篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,越来越多事情需要用到合同,它可以保护民事法律关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的承包合同8篇,希望对大家有所帮助。

【实用】承包合同范文集锦8篇

承包合同 篇1

  甲方:________________

  乙方:________________

  甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场____楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。

  一、承包内容

  ____楼屋面采用____卷材防水(____层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材____mm厚(____层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。

  二、工程单价

  屋面为____元/m2;卫生间及地下室地面为____元/㎡;地下室外墙为____元/㎡(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

  三、工程期约

  _________年____月____日到_________年____月____日,总工期_____天。

  四、工程结算

  1、甲方按乙方的实际工程进度每月____日付完成工程量的____%工程款,待验收合格后付清余款。

  2、工程数量按实际施工面积结算。

  五、工程质量

  1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。

  2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。

  3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。

  六、施工安全

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的'指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。

  七、本合同一式两份

  甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  日期:_________年____月____日_________年____月____日

承包合同 篇2

  发包方:(简称甲方): 身份证号:

  承包方:(简称乙方): 身份证号:

  根据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法及管理条例等有关规定。双方本着互相协作、平等互利、公平自愿的原则,经协商达成共识,共同签订以下协议条款,双方共同遵守。

  一、工程名称、地点:

  工程名称:国宸中航御湖天城小区住宅工程 7#13#15#23#25#楼和裙楼门市。 工程地点:长春市高新经济开发北区盛北大街东至隆盛街、丙三十五路南至丙三十六路。

  二、工程发包内容及发包形式:

  1、内容有楼的全部钢筋、木工、混凝土、砌筑、脚手架(含安全防护设施)、抹灰(含刮顶棚和室外设施)。

  2、发包形式为-大清包。是按料和紧固件等全部。(包工-含放线工和有较高建筑技术水平的管理人员。包设备-含有检测合格证书的,测量仪器和匹配的塔吊等,相关的专业机械设备和工具。包安装材料-含全部模板、放线定位和暂设材料等。紧固件-含元钉、铁线和钢筋绑线等。)

  三、承发包单价:按楼的建筑面积 1+2+3+4+5= 元/平方米,。

  四、付款方式:

  工程主体完成元;工程主体封顶后,每栋支付工程进度款的 ﹪ 元;内、外墙抹灰包括零星项完成 到 层支付进度款的 ﹪ 元;卫生间瓷砖、大理石踏步、室内地面完成每层支付进度款的 ﹪ 元。竣工验收甲方拨 ﹪款后一次结清尾款。

  五、工期要求

  工期为 天,从20xx年4月1日到20xx年6月30日,乙方应确保工期。因人类不可抗拒的原因影响,工期可视情顺延。

  六、甲方权利和义务

  1、甲方的工程管理人员,是该工程的全权领导;全面负责该工程的安全生产、质量、进度、成本和材料供应等施工全过程。随时监督检查安全施工、科学施工、正确施工、文明施工和有关法规制度的学习和落实情况,既是总指挥又是带头人,希望工地全部人员无条件的尊重和服从

  2、甲供材料按时、足数运到最近的合适地方(防止二次倒运),如有及特殊情况,甲方及时通知乙方安排别的工作。

  3、甲方要对主要专业人员和班组长,进行技术摸底和审查,合格者方可进场。在施工过程中如发现,施工人员技术素质低,施工质量差,甲方有权按情节轻重进行罚款或终止合同勒令退场。

  4、甲方在开工前,组织各专业人员熟悉图纸。在每单项工程施工前,检查并参加专业技术和安全交底。在施工中巡查如有不顾安全,违反操作规程、不听劝阻者要罚款或辞退。

  5、甲方管理人员要实事求是的之下而上的,在形象进度拨款连签单上全部签名后,财务部门才给拨付工程款。

  六、乙方权利和义务:

  1、乙方必须聘用专业技术实力较强的施工队伍,每个班组要有能看懂建筑施工图纸的工人参与施工全过程。机械设备要匹配、效率要高,小型专业工具要全。

  2、乙方必须严格按具有法律效力的施工图纸、设计变更、建筑施工规范、安全条例和承包合同进行一次作业合格的优质施工。

  3、乙方应严格控制工程质量,如质量不合格,乙方应立即返工至合格,返工造成的人工、材料费用由乙方承担。

  4、乙方必须严格遵守甲方的'各项制度,服从甲方管理人员的指挥和安排,做到安全生产,文明施工,优质施工。违反者按施工管理条例处罚。

  5、乙方如在质量、工期、安全生产、文明施工等方面未能达到甲方要求,甲方提出警告及整改通知,乙方未能及时矫正,甲方将给予处罚,造成后果严重勒令退场,并追究其造成的经济损失。

  七、质量要求:

  1、乙方进场前必须做样板间,作为甲方以后验收的现场版本,也是乙方大面积作业的质量标准。样板间经甲方验收同意后,乙方方可大面积作业,并采用逐层验收的方式来控制质量,已完成的作业层,未通过验收,不得进入下一层作业。

  2、按图纸要求及施工规范对抹灰分项进行验收,工程资料必须达到观感优良、主控合格。

  3、乙方抹灰工程未达到以下质量标准,必须返工。

  (1)、抹灰前基层必须清理干净。并浇水润湿。

  (2)抹灰层与基层间抹灰层必须黏贴牢固,分层抹灰应无脱层、空鼓、面层无爆灰、裂缝,一经发现全部返工。

  (3)抹灰表面应洁净,颜色均匀,无抹纹,分隔缝及灰线应清晰美观。

  (4)护角做1:2水泥砂浆,每边宽5mm,高1800mm,室内做水泥砂浆暗踢脚150mm高,护角孔洞抹灰表面整齐光滑。

  (5)有排水要求的部位按要求施工。

  (6)立面垂直度≤4mm。

  表面平整度≤4mm。

  窗台标高±5mm以内。

  阴阳角方面≤3mm。

  七、安全要求:

  1、乙方必须做好自己进场工人的安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,并执行甲方有关安全生产制度,若违反规定造成工伤事故由乙方自行负责。

  2、现场生活区保持整洁,卫生责任区各自负责。

  3、乙方必须做到工完场清,完工后楼地面恢复原状,否则甲方派人清理,费用由乙方负责。

  4、严禁在工地打架斗殴如有发生,打架双方各罚款5000元。

  九、其他:

  1、2、乙方施工现场应保证施工人数,以满足进度要求。

  3、乙方管理人员必须住在工地,以方便管理。

  4、本合同经双方签字后生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。工程款结清合同失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

承包合同 篇3

  甲方: XX

  乙方: XX

  为适应市场发展要求,实现双赢目的。甲乙双方经平等、自愿协商,就乙方承包甲方的化妆部一事达成如下协议,订立本合同,以资共同遵守。

  一、承包内容、期限及方式

  1、乙方承包甲方化妆部,满足甲方员工的化妆需求。

  1、承包期限为 2 年,自20xx年3月1日起,至20xx年2月28日止。

  3、乙方每月向甲方管理费用。金额为 : 贰仟元整 。

  二、收费标准

  1、月卡:300元/人/月,每日一次化妆及发型制作

  4、单次收费: 10元/发型;10元/化妆

  三、权利和义务。

  1、甲方权利和义务

  1)监督乙方经营情况,确保乙方合法经营;

  2)在承包期内,不得允许第三人参与承包经营;

  3)提供化妆间1间,化妆位10个;

  4)对乙方提出的合理请求事项给予支持,为乙方提供经营便利;

  5)每月至少为100位员工办理月卡服务;

  6)代收乙方月卡费用,在次月5日前一次性付清给乙方;

  2、乙方权利与义务

  1)合理使用甲方场地设备,享有承包经营收益,承担承包经营亏损;

  2)制定具体制度,施行合理措施,保证承包经营安全;

  3)合法从事承包经营,在承包期内,不得向第三人转包资经营;

  4)提供5~10名化妆师

  5)在每月20日提供不少于4个发型造型,由甲方指定其中一个为下月员工发型;

  四、违约责任

  1)甲乙双方任一方违反本合同约定,未造成对方重大损失的`,应当承担违约金3000元,甲方可以从乙方费用中优先扣除;如果造成对方重大损失,则按照实际产生的经济损失要求对方赔偿。

  五、合同解除、续展

  1)本合同经甲乙双方协商同意,可以解除。

  2)本合同期满后,经甲乙双方协商,可以书面方式延长承包期限,也可以另行签订合同。

  六、争议解决

  在履行本合同产生争议,甲方双方应当先行协商,协商不成的,任一方可向当地人民法院提起诉讼。

  七、其他约定

  1)本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

  2)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

  年 月 日 年 月 日

承包合同 篇4

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据我国的相关法律规定,鉴于乙方承包经营本合同中的滩涂、水面的现实情况,甲乙双方经友好协商达成以下协议:

  1、甲方将8万平方米左右,四至为:北面、东面以为界,南面以以 为界。具体范围以测绘详图为准。

  2、乙方承包经营的用途:进行养殖、种植,以及旅游经营、开发建设等。

  3、承包期限为 年 月 日至 年 月 日。

  4、承包费的数额、支付方式:;承包合同签订后乙方一次性支付给甲方。

  5、双方的权利义务:

  (1) 在不改变滩涂、水面用途的情况下,乙方可以转包给他人,但应报甲方备案;如改变滩涂、水面用途,必须经甲方书面同意。

  (2) 双方不得擅自提前终止合同,否则应赔偿给对方造成的'损失,该损失包括可得利益的损失。

  (3) 如遇到国家征收、征用本合同项下的滩涂、水面,甲乙双方均应积极予以服从,补偿款项除法律规定应当支付给村集体的部分外,应归乙方所有。

  (4) 合同履行期间如发生不可抗拒的自然灾害造成损失,双方互不承担责任。

  6、承包经营期满,乙方如需继续承包,双方应另行签订承包合同;乙方承包期间建设的设备、设施可以自行拆除,甲方不予补偿。

  7、承包经营期满,乙方在同等条件下具有优先承包经营权。

  8、本合同履行期间,如发生争议,由争议双方协商解决。

  9、本合同未尽事宜,由双方约定后作为合同附件,与本合同具有同等的法律效力。

  10、本合同经双方签字盖章后生效。一式三份,甲乙双方各执一份,上级主管部门备案一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 ________年____月____日

承包合同 篇5

  一、 订立合同双方

  出租方: (以下称甲方)

  承租方: (以下称乙方)

  甲乙双方经友好协商,达成一致订立本合同,双方共同遵守。

  二、 出租库房坐落地址:

  三、 储存商品名称: (进口包装未拆箱7件)

  四、 租赁面积: XXXX平方米的库房(与相临区域有通道隔离)

  租赁期限:租期为此合同生效日至200X年X月XX日止。

  五、 租金及交付方式:

  1、 租金以XXXX平方米为准,每平方米每天0.XX元,每月租金按月实际天数计算。

  2、 租金按月收取,每月的25日前一次付清当月租金。

  六、 甲方权利和义务:

  1、 甲方负责提供安全生产、消防安全、治安防范的大环境(防火、防盗、防鼠、防雨、防洪、社会治安等)如遇火灾、偷盗、损坏等造成的损失,由甲方负责依据损失情况进行赔偿。甲方派看守人员,保留库房院落大门钥匙。

  2、 甲方负责对停车场的监护,并负责库房、地面、门窗等库房设施的维护、维修。

  3、 甲方负责提供所需水源、电源、照明设施等库房设施。

  4、 甲方负责按照乙方的要求对停车场进行定期的排风。

  5、 甲方所提供的停车场应符合如下条件:温度:常温库,相对湿度:40~75%.

  6、 在乙方提取货物时,甲方必须认真核实,确认无误后经乙方签字确认放行。

  七、 乙方的权利和义务:

  1、 乙方按照本合同约定的用途使用停车场。

  2、 提前终止本合同,需提前30天通知甲方。

  3、 乙方负责设备的.运输和码放,提取货物时,需提前一周与甲方联系。

  4、 乙方按时支付停车场租金。

  5、 协议合同期满后,乙方如想继续承租,在同等条件下必须先租赁给甲方。

  八、 由于不可抗力等因素,导致直接影响货物的储存安全,甲方应及时将事故情况通知乙方,并在2天内提供事故详情,依据对乙方设备影响的程度,双方协商合理解决。

  九、其他事项:

  1、 本合同一式两份签字盖章生效。

  2、 未尽事宜双方协商解决,如协商不成,提交(XX城市)仲裁委员会仲裁解决。

  3、 本协议从甲、乙双方鉴订之日起生效。如协商期限未满,双方无终止协议的意向,则本协议自动延期。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  年 月 日 年 月 日

承包合同 篇6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》,参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点:

  二、承包方式及施工内容

  1、承包方式: 包清工

  (1)乙方自理的材料包括:圆盘锯、电钻、刨床、电焊机、铁钉、铁丝、手据、锤子 、三级配电箱以后出箱电缆、灯架、灯管、手持电动工具、

  (2)甲方所提供材料及用具:塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、职工的安全帽、对拉螺杆(含配套的螺杆、螺帽、山形卡)、钢管、模板、各种扣件、生胶带

  2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工,其它事宜另议):模板配模、模板安装(含承重架搭设、粘贴生胶带)、模板体系加固、由乙方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理工作及必要的文明本标化施工义务、每次浇完砼安排一到二名技工配合施工员放线、部分场外运输(运距200m内)、场内运输及卸车、场内二次搬运和落手清工作、模板的拔钉和保养并在指定地点堆放整齐、后浇带和变形缝清理、轴线位移和炸模处理工作(炸模凿除、漏浆清理)、工程结束后清理周围材料按要求指定的地点整齐堆放到位、浇混凝土时安排不少于2名专人负责值班。

  三、工期要求

  按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。

  (1)承包方按照公司项目部的的可行性计划,组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。

  (2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工,接受项目部对进度的.检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按项目总工提出的措施改进,经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款,并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下:

  a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业,发生款项从乙方工程款中扣除。

  b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍),产生的款项从乙方工程款中扣除。

  (3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同,并处以已完成木工工程量总价20%的罚款。

  (4)乙方进场的自理材料数量须满足工程进度要求,因乙方所进场材料不能满足施工进度造成工期延误,每延误一天对乙方罚款1000元人民币,工期延误一周后(含一周),甲方有权终止合同,并处以已完成木工工程量总价15%的罚款。

  (5)因以下原因造成工期延误,经发包方确认,工期相应顺延:

  a、设计变更和工程量增加超过5%以上;

  b、一周内非承包人原因,因天气、停电造成停工累计超过8小时;

  c、不可抗力造成的工期延误;

  四、质量标准

  工程质量标准: 达到当地行业标准的优良工程

  (1)承包方必须严格按照施工图纸精心施工,施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容,若因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)

  (2)施工过程承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸,施工中不得出现重大技术错误,若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。

  (3)承包方在施工过程中应按国家相关规范操作,承重架的搭设宜参考项目部的模板施工方案进行搭设,确保模板支撑体系的绝对安全。若因乙方无视模板施工方案的安全计算数据,随意放大安全计算数据导致模板支撑体系坍塌,甲方有权将乙方清退出场,并把乙方所完成工作量的剩余款项全额扣除,造成伤亡事故的依法分清责任并承担相应的责任。

  五、安全要求

  1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》

  2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;

  3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育,并建立工人的花名册,将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交项目部安全管理员处。

  4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。

  5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽,在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如:不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);

  6、承包方应按公司项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息,项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐,严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元,对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫,保持清洁。墙上不得乱涂乱画,发现一次罚款整个宿舍每人一次10元,承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后,认真清扫宿舍移交项目部。

  六、合同价款

  木工工程承包价为人民币: 元/㎡(大写:)元/㎡(木工工程量以各单位工程的建筑施工图,参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)

  七、付款方式

  根据双方约定付款方式为:①每名职工每月发放生活费元(进场满30天后发放),乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册,经项目部核实后直接发放到每位职工手上。②乙方完成所有承包范围内的施工任务后,甲方向乙方支付至乙方所完成产值的%(含已发放的职工生活费),余款在工程竣工后六个月时付清。③中间退场职工(含现场上班不满30天的临时工)的工资由乙方自理。

  八、双方发生纠纷时,解决纠纷的措施

  1、首先由双方协商解决。

  2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。

  九、合同生效

  本合同书一式三份,甲、乙双方各执一份,公司项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决,本合同书自签订之日起生效。

  合同签订时间: 年 月 日

  合同订立地点: 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印 后生效。

  发包人(签字、押右手拇指手印): 承包人(签字、押右手拇指手印):

  住所(以身份证为准): 住所(以身份证为准): 有效身份证号码: 有效身份证号码: 电 话: 电 话:

承包合同 篇7

  发包方:_______________(以下简称甲方)

  承包方:_______________(以下简称乙方)

  现经双方协商达成以下合同条款。

  一、工程概况:

  1.工程名称:____________________

  2.工程地址:____________________

  3.工程结构:____________________

  4.建筑面积、层数:______________

  二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。

  2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。

  2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚_______元。

  2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。

  2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。

  2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。

  2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。

  三、承包形式:劳务施工承包。

  1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。

  2.乙方在本工程必须配备专业管理人员;总负责一人;技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员,并负责放线、抄平等业务,甲方负责检验。

  四、承包价格:

  1.按建筑面积______元/平方米。

  2.建筑面积计算方法见8.1.2条。

  五、质量标准:按照国家建筑工程验收规范验收,主体结构质量必须达到合格标准。

  六、工期:自____年____月____日至____年____月____日主体封顶。总日历工期______天。乙方按总合同工期编制形象进度计划,报甲方审批。严格按审批后的形象进度计划执行,每超过一天罚______元。

  七、施工安全:

  7.1甲方负责施工现场安全的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育,宣传正确使用“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查,对违反安全制度的作业人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。

  7.2乙方负责职工的安全管理,进行安全培训,做好班前安全技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加规范,系好安全带,作业前首先检查脚手板是否安全,是否牢固,用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。若被发现以上各项达不到要求的,每项每次罚款______元,并要求乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。

  7.3乙方人员在施工操作中,不按安全规范施工,违章作业所造成的一切安全、质量事故,乙方负责解决并承担一切费用及后续责任,引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行。

  7.4若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。

  八、结算、付款:

  8.1结算:___________________

  8.1.1综合单价:_____元/平方米

  8.1.2工程变更,只要不发生建筑面积的增减,无论结构构件的难易与数量变化与否,单价和结算面积不变;若变更引起乙方返工,甲方应增加相应的费用。

  8.1.3乙方必须保证足额支付民工工资,因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。

  8.2付款:

  8.2.1三层主体封顶付已完成工程量(经监理审批后的工程量)的______%,中途可借零花钱(费用在下次支付劳务费时扣回),主体封顶付已完成工程量的______%,砌体工程完工付至已完成工程量的______%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的.______%。

  8.2.2余款在主体结构验收合格后______个月内付清。

  8.2.3付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。

  九、其他约定:

  9.1甲方责任、权利:

  9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作;联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。

  9.1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划,确保生产均衡和连续性。

  9.1.3负责给乙方提供施工技术资料,图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份

  9.1.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。

  9.1.5负责施工中的总质量、安全技术交底,对乙方的施工进行监督、检查和验收。

  9.1.6负责建立健全施工现场安全、管理制度,对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育

  9.1.7负责向乙方提供办公室、库房各一间。

  9.2乙方责任、权利:

  9.2.1乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查,负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证,进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。

  9.2.2向甲方缴纳违约质保金______万元,主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。

  9.2.3负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报;材料使用前五日提供用材计划。

  9.2.4负责对所属作业人员进行安全教育培训,严格按现行安全施工规范作业;负责安全设施的检查报验,严禁使用不合格安全材料。

  9.2.5严禁转包工程。

  9.2.6每道工序完工后,乙方首先自检,合格后报甲方验收,必须达到合格工程标准,若甲方发现一处不合格,罚乙方______元。

  9.2.7乙方要爱惜财物,做到工完场清,若发现随意损坏、乱丢材料的,一个扣件罚款______元、一个卡具罚款______元,不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款______元。

  9.2.8本合同是以合格工程标准签订的,若单位工程质量达不到合格标准,是乙方原因造成,甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮______%扣取乙方的违约金,若完成达到合同标准,甲方可适当给予奖励。

  9.2.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工,不能出现打架、偷盗等不文明行为,若发生一次罚乙方______元。

  9.2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到______%。允许偏差项目合格率必须达到______%。若验收达不到______%,乙方必须及时返工达到要求,返工的所有费用由乙方承担。

  十、补充条款:

  10.1未尽事宜由双方协商解决,协商不成的提请当地法院裁决。

  10.2本合同签字后即为生效,若一方违约,则支付给对方五万元违约金。

  十一、合同份数:本合同一式四份,正本二份(甲、乙双方各执一份)、副本四份(甲、乙双方各执一份),正副本具有相同法律效力,经双方签字(盖章)后生效,全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。

  甲方代表签字:___________乙方代表签字:___________

  盖章:___________________盖章:___________________

  _______年______月______日_______年______月______日

承包合同 篇8

  甲方:______________________

  乙方:______________________

  甲乙双方就乙方承包经营甲方所有的旗牌室事宜达成如下协议:

  一、甲方现将旗牌室(面积为___________平方米)承包给乙方经营,乙方不得擅自改变现有格局,并不得擅自改变其功能(如乙方出于经营需要,需要改变格局或增加其它设施的,需经甲方同意,费用由乙方自负)。甲方配置在旗牌室内的财产详见清单。

  二、承包时间暂定一年,从__________年________月________日起至__________年________月_________日止。承包期满,视双方合作情况,由甲乙双方协商是否再继续承包。

  三、乙方需一次性交纳承包押金___________万元,于合同签订后一次性支付,承包期满扣除乙方应支付的有关费用后归还。乙方交纳甲方承包款金额共计___________元(年),每月为___________元整。 第一期在开业前一周内一次性支付___________元,以后按

  月支付各项费用,每月在15前与财务结算。乙方逾期支付,应向甲方承担每日万分之五的违约金。

  四、承包期内旗牌室使用的水、电费用,由乙方按照水、电表实际度数,独立结算,由甲方按月按实收取。

  五、有管理部门应收取的各种费用,由乙方承担,甲方代乙方缴纳。

  六、甲方提供乙方内线电话1只,话费按乙方实际使用次数按月结算。

  七、甲方如遇特殊接待活动等,需要使用旗牌室,须提前1至2天通知乙方,乙方应当优先给予甲方使用并半价收费。对甲方的关系客户,乙方应当给予优惠价格,具体标准另行协商。

  八、旗牌室内的财产,乙方应妥善保管使用,如有损坏,则视损坏程度,由乙方给予修复或照价赔偿。

  九、乙方不得以甲名义单独对外开展非本业务范畴的经营活动,如需甲方盖章对外进行本业务的`活动,事先须经得甲方同意认可。

  十、乙方须遵守当地公安派出所治安要求,合法经营,如违反有关规定,自行承担一切法律责任。若因乙方的违法行为导致甲方遭受有关的经济处罚,处罚结果最终由乙方承受。

  十一、乙方有下列行为,甲方有权提前解除合同:

  1.乙方违法经营;

  2.乙方擅自改变旗牌室格局或擅自改变旗牌室功能;

  3.乙方超过二个月未支付承包金。

  十二、本协议经双方签章后生效,均不得违约。任何一方提前解除合同须提前一个月通知对方,并承担相应的违约责任。本协议一式两份,双方各执一份,盖章生效。

  甲方:______________________

  乙方:______________________

  ___________年______月_____日

【承包合同】相关文章:

承包合同承包合同02-22

实用承包合同承包合同10-26

承包合同单位承包合同10-26

装卸承包合同-承包合同02-10

鱼塘承包合同-承包合同01-15

厂矿承包合同-承包合同02-24

车子承包合同-承包合同03-01

林地承包合同-承包合同02-15

车间承包合同-承包合同03-02

土方回填承包合同-承包合同01-27