合作协议

建筑工程合作简单的协议书

时间:2022-08-19 09:23:48 合作协议 我要投稿

建筑工程合作简单的协议书(通用6篇)

  在当下社会,男女老少都可能需要用到协议书,签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。什么样的协议书才是有效的呢?下面是小编为大家整理的建筑工程合作简单的协议书(通用6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

建筑工程合作简单的协议书(通用6篇)

  建筑工程合作简单的协议书1

  甲方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  乙方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  丙方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  丁方:

  身份证号:

  住址:

  电话:

  风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙、丙、丁XX__方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。

  第一条合伙宗旨:在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。

  第二条合伙经营项目和范围:包工包料的方式合伙承包__________工程,对外以_________公司的名义出现。

  第三条合伙期限合伙期限为____个月,自________年____月____日起,至________年____月____日止。风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  第四条出资额、方式各方均以现金方式出资,各出__________,计人民币__________元(__________元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

  第五条盈余分配与债务承担

  1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占__________。

  2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占__________。风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  第六条各方的的权利

  1.甲方权限是:

  (1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;

  (2)对合作事业进行管理;

  (3)对各项开支进行签字;

  (4)支付合伙债务;分配合伙盈利。

  2.乙方的权利:

  (1)全面工程施工进展的管理;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项

  3.丙、丁X的权利:

  (1)各种材料的进出购销;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项。风险提示:

  应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

  第七条禁止行为

  1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

  3.禁止再加入其它合伙。

  4.禁止合伙不利时退伙。

  5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失_____倍赔偿。

  第八条合伙的终止及终止后的事项

  1.合作因以下事由之一得终止:

  (1)合伙期届满;

  (2)各方同意终止合伙关系;

  (3)合作事业完成或不能完成;

  (4)合作事业违反法律被撤销;

  (5)法院根据有关当事人请求判决解散。

  2.合作终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;

  (2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;

  (3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

  第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。

  第十条本协议自与__________订立合同之日生效。

  第十一条本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十二条本合同正本一式_____份,合伙人各执_____份。

  甲方签字:

  签订日期:________年____月____日

  乙方签字:

  签订日期:________年____月____日

  丙方签字:签订日期:________年____月____日

  丁方签字:签订日期:________年____月____日

  建筑工程合作简单的协议书2

  甲方:

  身份证号:

  手机:

  乙方:

  法定代表人:

  住址:

  按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与xxx有限公司电缆产业园xxx厂房工程项目施工达成如下协议条款:

  第一条:总则

  1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对xxx有限公司电缆产业园xxx厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。

  1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方xxx签订的《xxx工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。

  1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

  第二条:工程项目的安排及费用

  2.1该工程项目位于xxx工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,混凝土框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由xxxxxx结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

  2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各xxx名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。

  2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:xxxxxx,账号:xxxxxxxxx)。

  2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资格审查及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资格审查递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。

  2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。

  2.6乙方向甲方支付工程有效标价xxx%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。

  2.7管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的xxx%。

  第三条:甲方职责

  3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《xxxxxx工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。

  3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。

  3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。

  3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

  3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。

  第四条:乙方职责

  4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。

  4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

  4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签订的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。

  4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。

  4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。

  4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。

  第五条:违约责任

  5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签订建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的xxx%作为补偿。

  5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款xxx%的违约金,并继续承担本合同义务。

  第六条:纠纷解决

  6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决。

  6.2协商不成,由xxx方所在地人民法院管辖。

  第七条:效力问题

  7.1本协议一式xxx份,具有同等效力,由甲乙双方各持xxx份。

  7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。

  7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。

  第八条:其他条款

  8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。

  8.2本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。

  8.3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。

  8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。

  甲方:(盖章)

  法人代表或授权人:

  地址:

  电话:

  xxx年xxx月xxx日

  乙方:(盖章)

  法人代表或授权人:

  地址:

  电话:

  xxx年xxx月xxx日

  建筑工程合作简单的协议书3

  合同编号:_____________________

  建设单位(甲方):_____________________

  主设计单位(乙方):___________________

  合作设计单位(丙方):_________________

  根据国家法律法法规及政策的有关规定,乙方承担的工程设计项目与丙方合作设计,为明确三方权益和责任,经协商,达成以下协议条款,三方共同遵守。

  一、工程概况:____________________

  1.工程名称:_____________________

  2.建设规模:_____________________

  3.建设地址:_____________________

  4.建设单位名称:_________________

  5.建设单位地址:_________________

  6.建设单位联系人:_______________

  二、乙方责任:

  1.与建设单位(甲方)鉴定工程设计合同;

  2.协助办理规划报建手续;

  3.编制设计文件,并对设计质量负责;

  4.施工图交底,参加工程竣工验收及施工配合;

  5.向丙方提供下列文件:

  (1)工程设计合同;

  (2)设计施工图及计算书;

  (3)工程地质报告;

  (4)规划报建批文及有关文件、资料。

  6.工程质量或工程事故若由于设计因素造成,则由乙方负全部责任。

  7._____________________。

  三、丙方责任:

  1.向乙方介绍当地(包括省、市)有关工程设计规定和地震烈度、气象等情况;

  2.根据具体情况,可参与建筑初步和结构方案的校审;

  3.负责施工现场的施工与技术服务,处理一般工程设计变更,较大的设计变更应与乙方联系,视图纸变更工作量,可适当收取费用;

  4.参加隐蔽工程验收和工程竣工验收;

  5.受乙方委托办理竣工验收手续;

  6.其它协议事项。

  四、合作设计收费及支付方法:

  1.工程设计收费按关于设计收费标准的规定计取,支付方法由建设方(甲方)按合作设计协议书直接支付给丙方,该笔费用将来甲方在支付乙方设计费时如数扣除。丙方收费额在___________万元以下时一次付款,在________万元以上时,合同签订后___________天内付_______%,交付土建施工图后天内付_______%。

  2.合作收费按下列比例执行:现场技术服务费和出图费占总设计费的_______%,即丙方应收_______万元,其中出图费按建筑面积计算_______元/平方米,共计________万元,现场技术服务费_______万元。

  3.合作设计的其它协议事项,按有关标准由乙、丙双方另行商定。

  五、设计时间要求

  1.合作设计各阶段时间要求:_____________________

  2.为确保工程质量,丙方必须有至少_______名甲级设计单位的高级职称技术人员到现场提供技术服务。

  六、违约责任:

  1.除甲方原因或不可抗拒的因素影响外,延长提交设计成果时间或现场服务不到位,乙、丙双方根据本协议分工范围承担各自责任,无法分清的乙、丙双方承担连带责任。

  2.如乙、丙方未能按本协议规定时间提交设计成果,每延误一天,由乙、丙方向甲方支付核审内容乙方应提交的设计文件及资料丙方校审完成时间方案设计设计委托书、各项规划指标及资料、方案设计图等初步设计设计委托书、各项规划指标及资料、初步设计图纸、地质报告施工图设计地质报告、施工图、计算书及有关资料本合同金额_________%的违约金。延误超过____天,乙、丙方应向甲方支付本合同金额_________%的赔偿金,甲方有权解除合同。

  七、纠纷解决方法:

  本协议在执行过程中发生纠纷,甲、乙、丙三方本着积极互让的态度协商解决,协商不成时,按以下第_______种方式解决。

  1.向_______仲裁委员会申请仲裁

  2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  八、本协议一式_______份,甲、乙、丙、规划主管部门、工商主管部门各执_______份,具同等法律效力。

  建设单位(甲方)名称:(盖章)_______________________________________

  法定代表人:(签字)____________

  联系人:(签字)__________________

  日期:____________________年___________________月__________________日

  主设计单位(乙方)名称:_______

  合作设计单位(丙方)名称:_________

  (盖章)_______________________

  (盖章)____________________________

  法定代表人:___________________

  法定代表人:_______________________

  签订合同代表(签字):_________

  签订合同代表(签字):_____________

  单位地址:_____________________

  单位地址:_________________________

  电话号码:_____________________

  电话号码:_________________________

  传真号码:_____________________

  传真号码:_________________________

  邮编:_________________________

  邮编:_____________________________

  日期:_______年______月______日

  日期:_________年_______月_______日

  建筑工程合作简单的协议书4

  甲方:___________________(以下简称甲方)

  乙方:________________(以下简称乙方)

  为推行项目法施工,强化项目管理,增强企业集团优势。通过招投(议邀)标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将与乙方设立___________工程部,为了___________工业城三旧改造项目,顺利承包及___________、___________等地乙方协议标工程的挂靠,双方达成如下协议。

  第一条工程名称及工程地点

  1、工程名称:________________________________开发有限公司

  2、工程地点:_________________

  3、合同造价:________________大约___________亿元人民币〈建筑面积___________平方米。〉

  第二条承包指标

  1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。

  2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。

  3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方1%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。

  4、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在0.5‰以内。

  5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。

  第三条费用交纳办法:

  甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的1%(其中暂扣税金(按国家税率定___________%、履约保证金(按业主要求定___________%)(该保证金在工程竣工结算完成,无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务,工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。)、

  第四条双方的.责任

  一、甲方的责任

  1、负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。

  2、审核乙方编制的施工方案和预结算。

  3、组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。

  4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。

  5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。

  6、甲方指派相关人员负责项目的安全、___________工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况,工资由乙方承担,工资从开工起计算,竣工后终止每月___________元∕月

  7、报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担(属工程施工时的差旅费+出场费不超过___________元∕次)

  二、乙方的责任

  1、负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。

  2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。

  3、负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。

  4、乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发现,罚款___________元∕次,并保留诉诸法律的权利。

  5、服从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。

  第五条奖罚

  1、工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担,另加罚总造价的万分之一。

  2、无重大安全事故发生,如发生重大安全事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。

  3、质量无重大事故,合格率100%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。

  4、在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担,并追究主要负责人的行政和经济责任。

  第六条其他

  1、本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。

  2、本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。

  3、本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。

  甲方:________________乙方:________________

  代表:________________代表:________________

  ___________年___________月___________日

  建筑工程合作简单的协议书5

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的原则,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

  一、工程名称:

  二、承包方式:

  三、承包范围:

  1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。

  2、原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

  3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。

  四、承包价格:

  以上范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元费。

  五、付款方法:

  协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费,承包人出具相应的税票。

  六、本协议一式两份,甲乙双方各自一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  建筑工程合作简单的协议书6

  甲方:

  联系方式:

  地址:

  乙方:

  身份证号:

  住址:

  联系方式:

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则,达成以下协议条款:

  第一条:合作内容

  甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系,通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。

  第二条:甲方责任与权利

  1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。

  2、甲方投入资金______万元,占股______%。

  3、甲方派出______名财务人员参与项目工程的管理。

  4、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取,计入项目建设成本。

  第三条:乙方责任与权利

  1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。

  2、乙方投入资金______万元,占股______%。

  3、工程实际承建过程中涉及到的前期费用支出全部由乙方支出,待双方投入资金到账后偿还乙方所垫付资金。

  4、因承接工程需要挂靠其他公司的,寻找挂靠公司的工作由乙方完成,费用由乙方承担。

  第三条:利益分配

  1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股份进行分成,其中甲方占股权分成______%,乙方占股权分成______%。

  2、在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年______月对上一年度红利进行分成)。

  第四条:保密条款

  1、本协议作为机密文件,甲、乙双方在此协议生效期内或协议终止后,双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人,也不得泄漏对方的商业秘密。

  2、双方承诺对对方客户信息、技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。

  3、涉密人员范围:双方领导、项目组成员及有关人员。

  第五条:争议的解决

  甲乙双方在履行合同中如发生纠纷,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,提交给______方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

  第六条:协议的生效与补充

  1、本协议一式______份,双方各执______份,经双方盖章后长期生效,具有同等法律效力。

  2、未尽事宜,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  3、本协议签订地点为______市。

  甲方(签章):

  ______年______月______日

  乙方(签字):

  ______年______月______日

【建筑工程合作简单的协议书】相关文章:

建筑工程合作简单版协议书12-29

合作简单的协议书10-15

建筑工程合作协议书03-21

建筑工程合作施工协议书12-28

建筑工程合作协议书06-22

简单合作分红协议书02-01

项目合作简单的协议书10-15

业务合作简单的协议书10-15

股东合作简单的协议书10-15