公司个人合作协议书

时间:2022-08-04 16:21:31 合作协议 我要投稿

公司个人合作协议书

  在现实社会中,我们用到协议的地方越来越多,签订协议能够较为有效的约束违约行为。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编精心整理的公司个人合作协议书,希望对大家有所帮助。

公司个人合作协议书

公司个人合作协议书1

  甲 方:

  乙 方:

  电 话:

  电 话:

  地 址:

  地 址:

  经平等、友好协商,甲乙双方就资质合作达成一致意见。乙方以甲方名义从事甲方经营许可证范围内的经营项目。为明确双方的权利与义务及合作期内的注意事项,特订立本合同,达成如下协议。

  一、合作范围

  乙方使用甲方资质承接“天泰摩尔城”项目建设工程。

  二、管理费用及收取

  乙方向甲方交纳乙方以甲方名义签订的“建设施工合同”工程价款的0.6‰作为项目管理服务费,该费用包括乙方使用甲方公司资质证件、印章、提供工程所需其他资料及甲方其他协助义务的费用;甲方不再收取乙方额外费用。

  双方商定,按工期节点分四次向甲方支付,每次支付总管理费的25%,第一次支付时间 年 月 日。第二次支付时间 年 月 号,第三次支付时间 年 月日。至合同竣工日期,工程收合格备案后,结清应付剩余管理费。

  三、项目经理部的组建

  1、乙方有权指定乙方任何人员为该项目的项目承包代理人。履行与建设单位签订的“建设工程施工合同”。

  2、项目部配备的管理人员由乙方自行安排,需具备以下条件:具备相应岗位证书的质检员、施工员、安全员、实验计量员、预算员、等专职岗位管理人员。甲方不得以任何理由干涉乙方对管理人员的选用和管理。

  3、其他人员,特殊工种人员必须持证上岗。

  四、甲方的基本权利和义务

  1、乙方利用甲方名义所开发票,乙方需缴纳开据发票的所有相关税金,所开发票应于最后一次工程款结清时,甲方交付给乙方。具体数额遵循税务部门的相关规定。

  2、甲方在本协议生效之后,甲方保证向乙方随时提供承接工程任务的甲方资质证件,包括甲方营业执照、建筑业企业资质证书、许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时提供以上证书原件。向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

  3、印章(包括公章、合同章、财务章等一切公司有效印章),乙方需要使用时,甲方应随时无条件出具相应的有效印章,配合乙方使用。

  4、甲方在本协议生效之后,仅向乙方提供相关经营业务所需要的手续证件和经营许可。

  五、乙方的基本权利和义务

  1、享受甲方所提供的施工所需资质和经营许可。

  2、充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务

  3、乙方作为独立核算实体,自主经营,自负盈亏。并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任

  4、一切正常利润归乙方所有,不受甲方干涉。

  5、乙方实施的工程项目,其合同,,税务,财务,银行,统计等事项由乙方自主办理。

  6、工程施工由乙方下属施工班组进行,费用由乙方负责。

  7、乙方以甲方的名义自行开设银行账号,享有对该账户的管理权。所有有关项目的资金周转由乙方自行负责,甲方不得以任何理由干涉。

  8、乙方必须严格按照设计要求、国家现场施工规范及质量评定标准和省市有关现场施工的规定精心施工。

  9、按照业主批准的施工方案、进度计划和要求组织施工,确保工程期顺利进行,工程工期以业主验收签证为准。工期拖延造成业主罚款的,由乙方全额承担。

  10、严格按照施工图纸,施工方案、现行的施工技术规范和工程建设强制性标准组织施工,做好施工记录及质量记录,确保工程质量。承担因自身原因造成质量不符合要求的返工修复、返工费用及由此给业主造成的一切损失。

  11、遵守施工现场的各项施工安全管理规范,严格按照施工操作程序作业,做好施工安全防护工作,承担自身原因造成的事故责任和因此产生的一切费用。

  12、负责办理并承担工程开工及施工过程中所需要的各种手续和费用。负责实施工程过程中购臵所需要的各种施工材料费用的支付、人员工资费用和与施工有关的其他费用,按国家规定及时缴纳各类税费,承担社会有关部门的检查、罚款等费用,承担建设单位,上级有关部门的工期、质量、安全、抵押、奖罚及保修的法律责任。

  13、乙方应遵守《劳动法》的`规定,应工程需要而聘用员工,由乙方与员工签订劳动合同,乙方负责聘用员工工作期间的工资、福利、保险、安全、工伤等方面的法律责任。

  14、各项目部的各种人员的培训按市住建局及县住建局的要求,人员及费用由项目部安排和承担。

  15、对工程质量、债权债务终身负责,承担因该工程所发生的债权债债务所引起诉讼费用及相关的债务费用。

  16、乙方必须严格按照国家规定的纳税标准交纳税金,如不按规定交纳全额税款者,所产生的一切费用全部由乙方承担。

  六、违约责任

  任何一方违反本合同的约定,违约方应向守约方支付合同总金额的20%做为违约金。并赔偿因违约行为给守约方造成的一切经济损失。

  七、争议解决

  本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。合同签订地:尉氏县。。

  八、其他

  本合同自双方签订之日起生效,在工程已完成、并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算及审计业主已签认、工程结算价款收付已完毕、债权债务清楚并全部清偿完毕后自行失效。本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲 方(签章):

  乙 方(签章):

  法定代表人 :

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  签订日期: 年 月 日

  签订日期: 年 月 日

公司个人合作协议书2

  甲方:

  乙方:

  为进一步开拓终端用户市场,推进工程合作经营,本着互惠互利共赢的原则,甲乙双方现依《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规等达成以下协议:

  一、合作模式

  乙方提供业务渠道、客户资源给甲方,经甲方审核同意开展乙方提供的业务后,乙方负责业务全程操作,甲方对业务操作进展根据项目合同进行监督。

  二、双方的权利与义务

  1、乙方的权利与义务;

  (1)、乙方主要负责接谈业务,向甲方提供年度计划、经营战略,并配合甲方财务部结算。

  (2)、乙方承接的业务,对所发展的客户和项目进行资信、管理、企业诚信、财务状况等方面信息进行调查,将项目情况给甲方,根据甲方的项目评估标准,由甲方评估组进行评估。工程项目信用评估表所列内容,主要包括规模品质、资金保障、盈利能力、资源物流、客户关系等五方面。

  (3)、乙方承接任何项目必须接受甲方公司严格的信用审查,审查通过后方可签订合同并严格执行合同。

  (4)、乙方负责与客户保持沟通协调,合同履行过程中,乙方随时跟踪掌握客户方的资信情况、履约能力,以及有无违约情况,一旦发现违约事项及时通知甲方,以便甲方尽快采取相应措施。乙方有义务维护甲方公司的品牌信用,保证项目无风险或低风险运行,并对合同违约负责。

  (5)、凡未经甲方盖章确认的购销合同、协议或借条、收条等类似凭证,甲方不予认可。由此产生的一切经济责任、法律责任均由乙方承担。

  (6)、乙方推荐给甲方的工程合同虽然经甲方审核同意后,但如银行对商票、保理等不能按银行同期利率贴现,甲方与乙方协调达成共识后继续供货。乙方必须将项目周转过程中发生的'单证(如出库单、入库单等)提供给甲方。

  2、甲方的权利与义务;

  (1)、甲方收到乙方推荐的项目评审表后,在一周内答复是否通过审核。项目审核通过后,项目以甲方(或甲方子/分公司)的名义与项目公司签订项目合同或协议。

  (2)、乙方用自身的关系和能力开发的客户,所有洽谈事项由乙方处理,乙方在处理业务中发生的所有费用由乙方自己承担。甲方在未得到乙方同意后不得以任何理由介入乙方的客户关系,除非乙方主动放弃客户的持有权。若有违约,单项工程支付乙方违约金壹佰万元整。

  (3)、甲方为乙方提供项目运作所需垫付资金在乙方能提供充足业务且得到甲方同意情况下:现金、商票、银票、保理,甲方指定专人与乙方对接便于运作和核算。

  (4)、甲方根据项目合同条款把关项目运行风险,如有违返合同条款的事宜,及时以书面形势通知乙方,乙方承担全部责任。

  (5)、甲方原则上不干预乙方销售、结算及人事、薪酬考核等经营模式。

  (6)、甲方为乙方提供办公场地。

  三、利润分配

  1、分配原则:按净利润分配原则,净利润是指收入扣减直接材料、运杂费、按上述约定计算的资金占用、缴纳的税金、银行手续费等费用后的收入。用于分配的利润必须是资金全部收回的利润。

  2、分配进度及方式:工程全部结束后,按净利润双方各分50%。

  四、合同期限:

  本合同自 年 月 日起到 日止

  五、本合同之生效条件

  本协议经双方或双方的授权代表正式签署并加盖公章后生效。

  甲方代表:

  年 月 日

  乙方代表:

  年 月 日

公司个人合作协议书3

  甲方:____________

  身份证号:____________

  乙方:____________

  身份证号:____________

  丙方:____________

  身份证号:____________

  丁方:____________

  身份证号:____________

  现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)开办一家__________________,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经四方合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。

  一、出资的数额:

  甲方出资________元,占公司股份______%,出资的形式________,出资的时间__________。

  乙方出资________元,占公司股份______%,出资的形式________,出资的时间__________。

  丙方出资________元,占公司股份______%,出资的形式________,出资的时间__________。

  丁方出资________元,占公司股份______%,出资的形式________,出资的时间__________。

  二、股权份额及股利分配:

  四方约定甲方占有股份公司股份______%;乙方占有股份股份______%;丙方占有股份股份______%;丁方占有股份股份______%。甲、乙、丙、丁四方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,四方可以提取可分得的利润,按股份分配,其余部分留作公司资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经甲、乙、丙、丁四方同意,并由四方同时进行。

  三、在合作期内的事项约定

  1、合伙期限:

  合伙期限为________年,自_____年____月____日起。如公司正常经营,四方无意退股,则合同期限自动延续。

  2、入伙、退伙,出资的转让

  A入伙:

  ①需承认本合同;

  ②需经甲、乙、丙、丁四方同意;

  ③执行合同规定的权利义务。

  B退伙:

  ①公司正常经营不允许退伙;如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;按退伙人的投资股分80%退出。非经双方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的80%进行赔偿。

  ⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  3、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人

  4、合伙的终止及终止后的事项

  合伙因以下事由之一得终止:

  ①合伙期届满

  ②全体合伙人同意终止合伙关系;

  ③合伙事业完成或不能完成;

  ④合伙事业违反法律被撤销;

  ⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

  合伙终止后的`事项:

  ①即行推举清算人,或邀请或公证员参与清算;

  ②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

  5、纠纷的解决

  合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  四、在成立股东后,全权委托________作为公司运作的总负责人(法人),全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立处理公司事务。如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东研究同意后方可执行:

  1、单项费用支付超过________元;

  2、新产品的引进;

  3、重大的促销活动;

  4、公司章程约定的其他重大事项。

  五、在合作期内,四方的原始本股金,不得挪作他用,只能用在业务的往来和公司的经营上,公司所有资金专款专用,独立核算。

  六、公司今后如需增资,则甲、乙、丙、丁四方按照股份出资。

  七、本协议未尽事宜由甲、乙、丙、丁四方共同协商。本协议一式4份,四方各执一份,自双方签字确认后生效。

  甲方(签名):____________

  ___年____月____日

  乙方(签名):____________

  ___年____月____日

  丙方(签名):___________

  ____年____月____日

  丁方(签名):___________

  ____年____月____日

【公司个人合作协议书】相关文章:

个人与公司合作的协议书11-18

公司合作个人协议书09-27

公司与个人合作协议书07-22

个人与公司合作协议书11-09

【热门】公司与个人合作协议书02-20

公司与个人合作协议书【热】02-28

【荐】公司与个人合作协议书03-06

个人与公司合作的协议书15篇11-18

个人与公司合作的协议书(15篇)11-18