工程合作施工协议书（精选10篇）

　　在当下社会，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。什么样的协议才是有效的呢？以下是小编为大家收集的工程合作施工协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程合作施工协议书（精选10篇）

　　工程合作施工协议书 1

　　甲方 (简称甲方)：身份证号码：

　　乙方(简称乙方)：身份证号码：

　　甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关得配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

　　第一章项目概况及合作条件

　　1.1 本工程的项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　1.2 经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资 _____万元。

　　1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　1.3.1 甲方_____投资_____万元，占_____ %;

　　1.3.2 乙方_____以工程项目及技术投资，占_____ %;

　　1.4 业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　第二章工程管理责任及分工

　　2.1 该项目工程管理责任及分工如下

　　2.1.1 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;

　　2.1.3 该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2.3 材料采购及其他

　　2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

　　2.3.2 在该项目工程中所需聘用的'施工工组应由双方共同协商确定。

　　2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章利益分享和风险承担

　　3.1 利润、风险分配

　　3.1. 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。

　　3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　第四章其他

　　4.1 资金和管理

　　4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　4.1.2 该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　4.1.3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4.2 出纳与财务管理

　　4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　4.3 合同争议与免责

　　4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　4.4 本协议生效、终止及其他

　　4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　4.4.3 本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　4.4.4本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方： (签字)

　　乙方： (签字)

　　日期：20________年________月________日

　　工程合作施工协议书 2

　　发包单位：

　　施工单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

　　1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

　　1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

　　第二条合同工期

　　2.1开工日期：(以实际进场时间为准)____年6月5日。

　　2.2竣工日期：(即完工时间)____年7月5日。

　　2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

　　2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。

　　第三条工程造价及付款方式

　　3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行____辽宁省建设工程计价定额。

　　3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。

　　3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。

　　第四条双方的工作和义务

　　4.1甲方的工作义务

　　(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

　　(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

　　(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

　　(4)负责本工程的对外联系工作。

　　4.2乙方的工作义务

　　(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的`一切适宜。

　　(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

　　(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。

　　(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

　　(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

　　第五条关于工程验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意

　　第六条违约责任

　　6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。

　　6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。

　　6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

　　第七条争议或纠纷处理

　　7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。

　　8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

　　发包方：承包方：

　　年月日年月日

　　工程合作施工协议书 3

　　甲方：石井街计生办

　　乙方：石井人民医院

　　甲乙双方经过友好协商，在诚实、信任、相互合作的基础上，本着以人为本，一生关爱，共同促进计生事业，为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨，就甲、乙双方正式合作事宜，达成如下合作意向：

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷；

　　2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放；

　　3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务；

　　4、遵守本合作协议中的.各项条款，诚信服务，群众至上。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠；

　　2、乙方根据服务项目要求，负责落实服务到位；

　　3、乙方根据服务项目的原则，负责对服务的组织和实施；

　　4、乙方为计生优质服务提供专用诊室，开设绿色通道，张贴就诊指南；

　　5、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。

　　三、其它

　　1、双方定期交流，互通信息，共同做好此项合作业务的服务工作。

　　2、在合作过程中，如有违约，违约方负责。

　　3、协议中未及事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并遵照执行。

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　___年_____月_____日___年_____月_____日

　　工程合作施工协议书 4

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：湖州邦尔骨科医院

　　工程地点：

　　工程内容：约4800平方米水电工程

　　资金来源：自筹、并已到位

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：本装饰工程施工图纸范围内水电安装（含消防）等工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：20________年6月8日。

　　竣工日期：20________年9月6日。

　　按单体计算：合同工期总日历天数90天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格工程。

　　五、合同价款

　　按约定的承包方式、承包范围等，采用固定总价合同：

　　按照总合同同等比例下降，以中标价下调18%个点付款，质量要求、施工工艺按总承包合同（湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同）和招标文件等要求执行。

　　六、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方协定：经双方签字盖章后生效

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　工程合作施工协议书 5

　　甲方(全称)： _________

　　乙方(全称)：_________

　　本履约保证金协议由双方于年月日在订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条保证金

　　鉴于甲方与乙方签署了 _________ 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证金缴纳时间

　　乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的`，视为放弃中标。

　　第三条保证金额

　　乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 _________ 元(￥ _________元 )作为履约保证金交付给甲方。

　　第四条保证期间

　　自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。

　　保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形

　　成)，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。

　　第五条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第六条其他

　　本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。

　　甲方：(公章)

　　乙方：(公章)

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　法定代表人法定代表人

　　或授权代理人(签字)：

　　经办人：_________

　　电话：____________

　　传真：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　工程合作施工协议书 6

　　甲方：_________建筑公司

　　地址：_________市_________区_________路_________号

　　电话：________________________

　　乙方：_________设计工程师

　　地址：_________市_________区_________路_________号

　　电话：________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方自愿、平等协商，就_________工程的委托施工事宜达成如下协议：

　　第一条施工范围和内容

　　1.1本工程的施工范围包括：_________（以下简称“本工程”）

　　1.2本工程的主要内容和要求以甲方提供的设计图纸、工程规格书及勘察报告等为准，乙方必须严格按照要求施工。

　　第二条工程报价和结算

　　2.1乙方对本工程的报价为：_________元（人民币大写：_________元整）。

　　2.2工程结算以实际工程量和甲方提供的.结算单为准。乙方须在结算前进行工程量检查和确认，并出具结算清单。

　　2.3工程结算期限为工程竣工验收合格之日起30日。

　　第三条工程施工期限和进度

　　3.1工程施工期限为：_________天。

　　3.2工程施工进度以甲方提供的工期计划表为准，乙方必须按照计划要求进行施工。

　　3.3如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担责任并赔偿甲方因此受到的损失。

　　第四条质量保证和技术支持

　　4.1乙方必须严格按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合要求。

　　4.2工程竣工后，如发现施工缺陷或质量问题，乙方须在3个工作日内及时进行处理，直至问题解决为止。

　　4.3施工过程中如遇到技术问题，乙方须及时向甲方提出解决方案，并得到甲方认可方可进行施工。

　　第五条安全保证

　　5.1乙方必须严格遵守国家相关安全规定和标准，保证施工安全。

　　5.2工程施工过程中如发生任何安全事故，乙方应立即报告甲方，采取紧急措施并配合相关部门做好事故处理和调查。

　　第六条保密协议

　　6.1本合同签订后，甲方与乙方均应保守包括但不限于工程施工计划、设计图纸等在内的相关商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或透露任何信息。

　　6.2本合同签订后，甲方在未经乙方书面同意的情况下，不得将工程转委托给其他单位或个人；乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得委托其他单位或个人参与本工程施工。

　　第七条违约责任

　　7.1如乙方未按照合同约定进行工程施工或未按时达成工程竣工验收，则视为乙方违约，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

　　7.2如甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供施工所需物资、资金等，则视为甲方违约，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应违约责任。

　　第八条合同的生效和终止

　　8.1本合同生效条件：

　　（1）经甲乙双方协商一致，签订本合同并按照合同约定支付工程合同价款或支付定金；

　　（2）各项手续齐备，合同交付完毕。

　　8.2合同终止条件：

　　（1）甲乙双方协商一致解除合同；

　　（2）法律法规另有规定。

　　第九条其他事项

　　9.1本合同的任何修改、补充或作废必须书面协商，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　9.2本合同未约定事宜按照国家法律法规及有关规定执行。

　　9.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

　　甲方：_________建筑公司

　　签字：_________________

　　日期：_________________

　　乙方：_________设计工程师

　　签字：_________________

　　日期：_________________

　　工程合作施工协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚信的原则。甲乙双方就水电安装工程施工事项友好协商，双方一致达成共识订立如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程承包范围及形式

　　由乙方承包室内给水及排水系统安装（包括消火栓系统、雨水、空调冷凝水系统），强电系统安装，弱电系统工程安装，暖通系统工程安装。以单包工、包机械的形式完成甲方与建设单位提供、设计施工图、图纸会审纪要及设计变更中的全部工作内容。

　　二、工期要求：

　　依据甲方与建设单位签订合同的约定以及有关通知执行，（具体配合土建工期为准则）。但乙方应随土建进度合理的安排，进行穿插施工，不得以各种原因拖延工期，否则甲方有权另聘水电班组进行施工。赶工期所超出的费用均由乙方负责，如延误一天扣款500元-201元/栋。

　　三、工程质量要求：

　　工程质量为优良，乙方应严格按照：《建筑电气工程质量验收规范》（gb50303-201），《建筑给排水工程施工质量验收规范》（gb50242-201），及施工图纸，设计变更通知书进行施工。

　　四、甲方责任：

　　1、组织施工技术及安全交底，对工程质量、进度进行监督与控制。

　　2、提供施工图纸一份，以及各种会审图和施工设计变更通知书。

　　3、协调业主、监理以及设计人员现场配合工作。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方按甲方的进度、质量要求组织人员进场施工，服从甲方现场委派人员配合管理和现场各工序验收、交接工作。

　　2、负责搞好班组人员的内部事务关系。配合项目部将进场施工人员做好三级教育，花名册及相关证明材料报送给甲方备案，在施工中不准聚众用各种形式赌博、打架、不得使用电器，否则每次扣款200元。

　　3、所有用料、领用由班组开单，施工员签字，经材料负责人审核后开领料单，实领材料及时返回到开单处作领料登记。所领材料按图纸以公司预算部结算量加定额内损耗率为准，超过范围、多领材料由乙方负责在结算时工程款中扣回。

　　4、甲方所采购的材料、设备等运至现场时，乙方应及时组织人员卸车，不计取费用（大型设备除外），收集材料合格证及检测报告；乙方应协助甲方对所采购的材料质量进行把关，发现甲方采购材料质量和设备型号规格不符合设计、规范及有关规定的，应及时与甲方联系。

　　5、乙方应根据工程施工进度，认真做好施工材料的计划工作，并及时报送采购，具体报送材料的时间为：一般本地区（市区）能采购的材料应提前五天，需要定货和大宗材料的应提前一个月；由于乙方未能根据施工进度计划工程使用材料而延误工期的由甲方视具体情况给予500～1000元/次的经济处罚。

　　6、乙方在施工过程中，在保证质量及规范要求前提下，积极配合甲方节约材料，如发现浪费材料，乱扔材料均按原价的10倍赔偿，不得在工地上大小便，否则每次扣款100元。

　　7、乙方负责指导施工人员遵纪守法、安全生产，如果因乙方原因造成安全事故一切费用均由乙方负责。

　　8、在给排水施工过程中，管道离墙应统一，管道坡度、垂直度、支、吊架、管卡间距未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元。

　　9、管道系统未按要求做水压实验、灌水实验、通水实验、通球实验，每立管扣款300元。

　　10、地漏安装应统一标高，不宜过高或过低，影响观感及使用，不按要求安装的每个扣款50元。

　　11、在楼坪混凝土浇灌过程中，应安排人员执勤及看模。如经现场管理人员发现未到场执勤及看模每次扣款300元。

　　12、电气器具及线路绝缘电阻未测试合格就进行安装电器及通电试验的每系统扣款800元。

　　13、未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的每处扣款500元。

　　14、插座线路未按强制性标准要求的相序连接的每个扣款100元。

　　15、接地装置焊接中，搭接长度、施焊面不符合规范要求的每处扣款200元。

　　16、暗埋灯头未弹线定位的，暗配管接口未成品保护的各部位扣款500元。

　　17、同一场所、开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的每个扣款150元。

　　18、风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞，法兰脱落等现象，发现每处扣款100元。

　　19、风管支、吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆，如发现每处扣款100元。 20、风管水平度、支、吊架、间距未在规范允许偏差范围内，凡超一处扣款200元

　　21、强弱电导管安装墙体时，切割管槽和敲打应在内墙粉底前完成，甲方提供材料由乙方自行补洞并满足土建粉刷要求；给排水管洞应在地面找平前补完；如延误土建墙体粉刷一天扣款500元-201元/栋。土建墙体粉刷施工完毕后，仍需切割或敲打所产生的管槽，由乙方自行委托专业泥水工修补并满足土建质量要求。如达不到土建质量要求每处扣款150元。

　　22、给排水管洞修补完后应及时做蔽水试验并通知施工员验收，如发现一处未做扣款

　　300元。

　　23、在施工过程中必须严格按施工图施工，不得擅自更改自主施工，不听施工员及现场人员指挥安排的每次扣款1000元。

　　24、在交房保修期间水电质量问题要及时的在一天内维修完毕，若超过时间甲方有权自行维修，费用双倍收取。

　　六、工程结算及付款方法：

　　1、按建筑面积结算。质量达到优良要求的每平方元、地下室部分每平方质量达不到优良要求的每平方扣除元

　　2、本单价已包括施工中的所有机械及操作人员，也包括切割片、电焊条、锯片、铁钉等部分辅材。电线管弹簧每栋提供φ16：8条、20：φ5条。

　　3、付款方法

　　(1)付款方式按分期执行，地下室顶板完成后付其所完成工程量，工程封顶后每月付完成量的，工程预验收前付至总工资的.,综合验收后付至总工资的，交房后付至总工资的，余下的等所有房屋全部交接完成后付清。

　　(2)付款方法，领款人必须由施工员认可和签字后方可领取所申请的款项。如在施工过程中未按施工员要求和指挥施工和整改的，施工员有权拒签所申请的款项，并此致按要求整改到位后再签所申请的款项。其他任何人都无权领取一切款目，乙方领到款目后应及时支付给工人工资，若发现任何拖延或拒付工人工资引起纠纷，由此产生的一切责任及经济损失均由乙方负担。若工程在施工途中因乙方原因造成乙方退场的，按完成工作量的40%计算。

　　(3)未尽事宜面议，以上合同款双方认真执行，甲、乙双方签字生效，工程竣工交房验收，款项付清后自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　乙方代表：

　　甲方代表：

　　时间：

　　工程合作施工协议书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的'原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　工程合作施工协议书 9

　　甲方（发包方）：____代表人：____

　　乙方（责任方）：____责任人：____风险提示：____发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程内容：____

　　2、承包方式：____

　　3、承包范围：____

　　4、合同总价：____

　　5、付款方式：____

　　二、双方责任

　　1、甲方责任：____

　　（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。

　　（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。

　　2、乙方责任：____

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

　　（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

　　（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。

　　（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的.各项规章制度及有关条例。

　　（6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　（7）工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。

　　三、工程质量及验收标准风险提示：

　　工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

　　四、工期风险提示：

　　关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：____

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　1、计划开工期限________年____月____日，计划完工期限________年____月____日，总历时____日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期____日，按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。风险提示：____明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　五、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　六、争议解决双方

　　因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权

　　八、附则

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效。

　　2、本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：____住址：____代表人：______

　　_____年____月____日

　　乙方：____住址：____责任人：_____

　　____年____月____日

　　工程合作施工协议书 10

　　甲方：

　　乙方（施工责任方）：

　　甲方与乙方就承建事宜达成以下协议：甲方委托乙方采取大包干方式进行工程施工，包括工程材料、机械设备、安全生产和安全设施等。为了明确工程内容和双方责任，特定如下条款并共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　根据工程施工图纸，设计各站点和区间的交通设施以及信号灯单项工程项目。具体工作内容包括：站点和区间交通设施的设计、信号灯的规划等。

　　二、方式

　　甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导：

　　1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2、乙方责任：

　　1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　2）强化本施工队伍的`安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5）乙方必须确保施工队伍人数充足，并具备专业技术，保证工作效率高。如果由于人员不足导致工期延误或工程质量问题，乙方需承担相应责任。

　　6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　10）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担。

　　六、工期：

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 ‰或元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　2）工程质保金：工程质保金为工程总造价的5%，每月或每项工程完工后，逐步从质保金中扣除。该质保金将在工程完成并通过竣工验收两年后，根据实际情况退还给乙方。如果由于质量原因需要返修，则由乙方负责，所有返修费用由乙方承担。在工程保修期间，甲方有权通知乙方进行维修，并要求在10天内派人处理。如果乙方无法及时处理，则甲方可委托其他单位或人员进行维修，其费用将从乙方的质保金中扣除，如果不足则由乙方支付差额。

　　八、其它：

　　1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

　　2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为。

　　九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。该合同自双方签署之日起生效，至乙方完成上述施工项目并通过工程验收交接并结算完毕后，除保修条款外即告终止。

　　甲方：乙方（施工责任方）：

　　代表：代表：

　　经办人：施工责任人：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

【工程合作施工协议书】相关文章：

工程施工合作协议书04-17

工程合作施工协议书7篇04-22