委托书

授权委托书

时间:2021-12-20 11:01:45 委托书 我要投稿

【精品】授权委托书模板汇总8篇

  在委托人的委托书上的合法权益内,委托人不得以任何理由反悔委托事项。在我们遇到,我们在很多事务中使用委托书的情况与日俱增,怎么写委托书才能避免踩雷呢?以下是小编收集整理的授权委托书8篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【精品】授权委托书模板汇总8篇

授权委托书 篇1

  委托人姓名:

  受委托人姓名:_____________________性别:_____________________

  工作单位:_____________________

  住址:_____________________电话:_____________________

  现委托_____________________在我与_____________________一案中,作为我参加诉讼的委托代理人。委托权限如下:

  全权代理,即:代为调查,提供证据;代为出庭;自行和解;接受调解;代为承认、变更、放弃诉讼请求;提起反诉;提起上诉;代为签署有关文书。

  一般代理,即:代为调查,提供证据;代为出庭;代为签署有关文书。

  委托人:

  XXXX年XX月XX日

  注:1、本委托书公民当事人委托参加诉讼的委托代理人用。委托人应按有关法律规定,写明委托权限。

  

授权委托书 篇2

  本人工作繁忙,不能亲自办理的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.

  住 址:xxxx

  电 话:xxxx 电传:xxxx 邮政编码:xxxx

  柒、结算卡□主卡或□子卡(□开卡/□修改密码/□密码重置/□基本信息维护/□关联账户维护/□交易对手维护/□损坏换卡/□挂失换卡/□解除挂失/□销卡)。

  现委托 为我单位的委托代理人,以我单位的名义参加 的公开拍卖事务。受委托人在上述活动中签署的一切文件,我单位均予承认并承担责任。

  法定代表人(代表人)xxxx

  (公章)

  授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。

授权委托书 篇3

  今委托(身份证明编号:)代理我(单位)办理坐落于的房屋登记事项,具体为:

  □所有权初始登记□所有权转移登记□所有权变更登记□所有权注销登记□抵押登记□地役权登记

  □预告登记□更正登记□异议登记□补证、换证

  代理权限为提出房屋登记申请、办理相关房屋登记手续,接受询问,撤回登记申请,领取房屋权属证书或其他办理结果。

  我(单位)对代理人在代理权限内依规定办理的有关登记事宜均承担法律责任。

  委托人(签字):

  委托人联系地址(邮编)

  联系电话:

  受托人(签字):

  受托人联系地址(邮编)

  联系电话:

  受托日期:年月日

  注:委托人是自然人的应签字;委托人是法人或其他组织的,应加盖公章。

授权委托书 篇4

xxxx:

  我单位委托xx,性别: 男 ,身份证号: xxxxxxx到贵单位办理xxxx事宜, 对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我司均予以认可,并承担相应的法律责任.请贵单位给予协助,谢谢!

  委托人:

  20xx年xx月xx日

授权委托书 篇5

  我单位委托 (身份证号:),于 年 月 日至 年 月 日(有效期限不得超过1年)到贵公司办理加油卡充值业务。受委托的权限为:使用现金、个人汇款、特户支票或本人银行卡(卡号: )为我单位付款结算,代领加油卡,代办充值业务并签署相关凭证。因此产生的法律后果及责任均由我单位自行承担。

  委托单位公章:

  法定代表人(负责人):

  受委托本人签字:

  日期: 年 月 日

  身份证复印件粘帖处: 银行卡复印件粘帖处:

授权委托书 篇6

  本授权委托书声明: 现将 工程授予XXXX建设监理有限公司进行监理工作,并授予监理人以下权利:

  一、监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

  (1)选择工程分包人的认可权。

  (2)对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

  (3)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时,监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。

  (4)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

  (5)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

  (6)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

  (7)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。

  (8)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

  (9)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权。

  二、在委托的工程范围内(合同和补充协议),委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争执时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。

  特此委托!

  授权人(盖章):

  授权日期: 年 月 日

授权委托书 篇7

  委托方(甲方):

  受托方(乙方):

  甲方委托乙方工程项目为 双湖泊岸6、7、8楼外墙油漆涂料工程 ,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

  一、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。

  二、委托授权内容:

  1、材料要求:腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;

  XX (身份证号: )委托XX (身份证号: )在工作期间,代为领取xx每月全部应得工资及津贴费用。委托XX签字领取工资款,或者你公司将工资款直接转入其银行账户,均视为XX亲自领取,产生与XX亲自领取工资相同的法律后果. 特此委托

  2、施工流程:满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;

  3、所有外墙涂料工程造价为每平方米 元。

  本授权委托书声明:__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件,与__________签订了合同号为__________的《__________合同》,合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和 __________我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为__________元。按照合同约定,由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

  4、工程款结算:工程完工后甲方及时组织验收,验收合格后由新七集团相关部门出具工程量,经三方(新七集团、甲方、乙方)确认后按每平方米 元结算。

  5、安全文明:施工现场如发生安全文明事故所产生的.费用在 元以内由乙方负责。

  三、 双方的责任和义务

  (一)、甲方的责任和义务

  (1)甲方负责考核工程进度,并按进度拨付工程款。

  项目经理担任 工程项目的现场安全生产管理工作,全权处理工程施工全过程的安全生产管理,配合昆山市建筑安全监督站项目监督员的监督工作,并负责工程施工管理过程中现场事务联系、协调工作。

  (2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。

  (二)、乙方的责任和义务

  甲方在设计过程中,应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作,提供有关技术资料及设计规定所使用的部件,因甲方原因影响乙方工作进度时,乙方项目完成时间顺延。

  (1)乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工,并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务。

  (2)乙方负责按照有关技术规范进行施工,并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。

  (3)除不可抗拒自然灾害以外,乙方责任工程质量,确保顺利通过验收。

  (4)乙方必须严守信誉,确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工,甲方有权终止合同。

  (5)工程竣工及时向甲方申请收验。

  本授权委托书声明:我 (姓名) 系 (投标单位名称)的法人代表,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加 工程项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

  (6)乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。

  (7)因工程需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。

  (8)甲方需满足乙方的施工要求,因甲方原因未达到乙方施工要求所产生的费用全部由甲方承担。

  (9)委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止,此委托书中被委托人不得再次委托。

  四、付款方式

  甲方支付乙方该项目的全部费用为 元。施工期间甲方需要支付乙方日常生活费,完工后工人退场需支付人工费的80%,20xx年春节(即20xx年1月18日)前支付工程款总额的95%,工程验收合格后一年内结清所有工程款。

  本授权委托书声明:__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件,与__________签订了合同号为__________的《__________合同》,合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和 __________我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为__________元。按照合同约定,由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。

  五、本协议一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法人代表(签字):_________ 法人代表代表(签字):________

  根据住房城乡建设部《关于印发<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>的通知》(建质〔20xx〕124号)等规定,_____________单位___________(法人代表姓名)代表本单位授权________________(被授权人姓名)为本单位_________________(工程项目名称)的项目负责人,该项目负责人在该工程建设过程中代表本单位全权履行相应的工程勘察职责,并在工程设计使用年限内对因勘察方面导致的工程质量事故或质量问题承担相应责任。

  _________年____月____日 _________年____月____日

授权委托书 篇8

  申请再审人(一审原告、二审上诉人):姓名xx,性别x,x年x月x日出生,民族,职业,住址xx省xx市xx路xx号。联系电话。邮寄地址:xx省xx市xx路xx号。

  委托代理人:xx,xx律师事务所律师。

  被申请人(一审被告、二审被上诉人):xx有限公司。邮寄地址:xx省xx市xx路xx号。联系电话。

  法定代表人:xxx,经理。

  原审被告:姓名xx,性别x,x年x月x日出生,民族,职业,住址xx省xx市xx路xx号。联系电话。邮寄地址:xx省xx市xx路xx号。

  申请再审人xx与被申请人xx因xx纠纷一案,不服xx中级人民法院于x年x月x日作出的(xx)xx终字第xx号民事判决(裁定),申请再审人现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条之规定,向山东省高级人民法院申请再审。

  一、再审请求

  1.请求撤销xx中级人民法院(xx)xx终字第xx号民事判决第x项;2……;3……。

  二、申请事由

  依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第x项:(具体法律条文内容);第二款:(具体法律条文内容)……特申请再审。

  三、具体事实和理由

  1.申请事由一:符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九

  条第一款第x项,具体理由如下:

  ……

  2.申请事由二:符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第x项,具体理由如下:

  ……

  综上所述…… 此致

  山东省高级人民法院

  申请人:(亲笔签字并加盖手印)

  (企业、公司等组织加盖公章)

  xx年xx月xx日

【【精品】授权委托书模板汇总8篇】相关文章:

【精品】授权委托书模板集锦7篇02-03

【精品】授权委托书模板汇编10篇01-23

【精品】授权委托书模板汇编五篇12-08

【精品】授权委托书模板汇编8篇11-06

【精品】授权委托书模板汇编6篇11-03

授权委托书模板汇总10篇01-30

【精品】授权委托书范文汇总9篇01-27

【精品】公司授权委托书模板汇编9篇12-18

【精品】个人授权委托书模板合集9篇11-08