实用的运输合同模板汇总九篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的运输合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

实用的运输合同模板汇总九篇

运输合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：

　　第一条：工程内容

　　运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

　　第二条：工程承包运输时间价款及付款方式

　　1、工程时间为一年，即年月日到年月日。

　　2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内，按每立方3元人民币计，(此为完税价)。

　　3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。

　　4、付款方式：日清月结。

　　第三条：燃油费用

　　甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。

　　第四条：甲方的权利与义务

　　1、甲方负责工程爆破。

　　2、甲方统一管理、调度和指挥。

　　3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。

　　4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

　　第五条：乙方的权利与义务

　　1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

　　2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。

　　3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。

　　第六条：其他责任

　　1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)

　　2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。

　　3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的'，乙方概不承担任何责任。

　　4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。

　　5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。

　　6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。

　　7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元整。

　　8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。

　　9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。

　　10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。

　　第七条：其他约定

　　1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

　　2、本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　3、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同篇2

　　甲方(托运方)：

　　乙方(承运方)：

　　为了严格执行国家药监部门相关规定，严格规范GPS管理，确保药品物流安全。经过对乙方运输资质的认定，甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方向客户运送药品事宜，双方达成以下一致意见，签署本合同以资共同遵守：

　　1、乙方按照甲方要求，自甲方仓库提取药品，在一定期限内送至甲方指定客户的所在地。每次承运药品的数量、目的地等内容，以发运前甲方填写的《托运明细》为准，甲方要求托运后，除自然灾害等不可抗拒因素外乙方不得以任何理由拒绝、拖延承运工作。

　　2、甲方填写《托运明细》交乙方之后，乙方应在甲方委托当日后一日内，按《托运明细》赴甲方仓库提货，除自然灾害等不可抗拒因素外，如因延时提货而为甲方带来经济损失的，甲方视情节严重程度向乙方提出相应经济索赔;如延时提货5日以上的，甲方有权随时解除本合同，终止乙方承运资格。并扣除保证金。

　　3、提货时，甲乙双方应尽共同检查药品外观的义务，确保甲方托运的药品外观包装完整，无破损、受潮等问题。如客户收货后提出药品外包装受损等问题，视为乙方运输途中产生的问题，由乙方最终承担损害赔偿责任。损害赔偿以所托运货品的货值为限，具体计算以甲方提供的药品价值票据为准。

　　4、提货后，乙方应严格按照药品外包装箱上图示方法进行存储、运输，确保药品安全送达。其中要求阴凉的药品应在整个存储、运输途中保持20摄氏度以下的温度、运输装卸过程中均不得将药品置于阳光下暴晒;要求冷藏存储的药品除了满足上述要求之外，还应使用有资质的冷藏设施的运输车辆，在整个存储、运输途中保持2-10摄氏度的温度。如因运输不当导致客户拒收药品，或药品损坏、丢失等情况，乙方应按照该批药品价值向甲方支付损害赔偿金;如因运输不当导致行政部门对甲方进行处罚，或甲方因此丧失各种经营资质、代理资格，甲方有权解除合同，取消乙方承运资格，并向乙方追偿所受到的损失。

　　5、提货后，乙方应及时将货物发往甲方指定地点，根据收货地区路途差异，乙方应在附件约定天数(此天数以工作日计，国定假日不计)内送达货物。

　　逾期送达货物的，乙方应及时与甲方沟通，说明情况，双方积极寻求解决方案，避免扩大损失。送达货物的日期以收货人签收日为准，除自然灾害或不可抗拒力量外，每延期超过一天扣除1/5的运输费用，以次类推。逾期5日以上仍无法送达的，甲方有权取消乙方全部或部分省份的承运资格。甲方将定期或不定期征询客户关于运输质量问题的'意见，并根据反馈意见(包括客户投诉)，甲方有权取消乙方全部或部分省份的承运资格。

　　6、药品送达客户后，乙方应取得有客户真实有效签章的《送货回单》，并在送达货物日起30日内将上述回单的第一联交回甲方。如回单未取得客户真实有效签章，或无法在30日内将回单交回甲方，则乙方应向甲方支付等同于该批药品发票含税金额的违约金，且由此产生的甲方与客户之间的争议对甲方所造成的全部损失由乙方向甲方承担。

　　7、甲方托运的货物仅限于附件所列地区，超出上述区域的，乙方可拒绝承运，未经甲方同意，不得以任何理由将货物发往其他地域。运输价格(包括提货市内运输费、保险费及其他各种费用)详见附件。

　　8、由于运输原因而造成收货单位拒收的货物，乙方应根据甲方要求将收货单位需要退回甲方的药品及时运送至甲方指定的地点，本项产生的费用由乙方承担。

　　9、乙方完成每次运输业务后应将运输费发票与送货回单(出库跟踪记录复核表，第一联)交予甲方，在甲方核对客户签章并确认有效后，甲方应在该业务发生当月后的第二个自然月内付款(例：1月1日-31日发生之业务于2月30日前付款)。

　　10、为确保运输质量，自本协议签订起10日内，乙方应向甲方支付______万元保证金，此保证金甲方应在双方终止合作后三个月内退还乙方。

　　甲方承诺，向乙方以电汇或支票形式支付运输发票的对应费用。甲方逾期付款，应按所逾期金额万分之三的标准乘以逾期天数向乙方支付违约金，逾期付款30日以上，乙方有权单方面解除本合同并要求甲方支付上述违约金。

　　11、本合同自 20xx 年06月01日至 20xx 年12月31日有效，到期后双方可以以书面方式续签本合同，本协议相关附件应并加盖双方骑缝章。

　　12、本合同一式两份，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成则交由甲方所在地人民法院管辖。

　　甲方：乙方：

　　经办人：经办人：

　　签订日期：年月日

运输合同篇3

　　合同编号：118689

　　甲方：联系方式：

　　乙方：联系方式：

　　双方本着平等、公平、自愿的原则，共同协商煤炭短途运输中有关事项达成如下条款：

　　一183;工程地点：____省____县____镇，工程期限为________年。

　　二183;运输距离2.5公里，每立方运价4元(以车厢容积计算)当天拉运当天结算(定在第二天12点以前结账);

　　三183;甲方提供给乙方车辆燃油，乙方以每升6.5元自付油款。(在当天结算时扣除)

　　四183;甲方协助乙方解决住房问题，按每间(住6人)每月300元收取乙方住宿费用;

　　五183;车辆进场后进入正常作业，乙方车辆不得随意撤出，有特殊情况，需提前一星期告知甲方，商定后方可撤出。

　　六183;在合同履行期间，乙方要十分注意安全，因乙方不慎或其他意外灾害造成乙方人身事故，甲方不承担任何责任，均由乙方自己负责承担。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并共同遵守执行，不得违约。合同签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

运输合同篇4

　　出租方(乙方)：

　　租用地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》，为明确甲乙双方的权利、责任及义务关系，本着平等、互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条、根据项目的工作要求，租用乙方运输设备：台(辆)

　　第二条、施工期限：

　　施工期：________年____月____日至________年____月____日。

　　第三条：运费及税金：

　　1、第壹公里2.00元3，每增运壹公里0.70元3。

　　2、税金由乙方缴纳并提供运输(缴纳税金油料除外)。

　　第四条：甲方的、责任及义务。

　　1、甲方配合项目部负责下达施工任务：

　　2、负责组织生产施工，监督乙方设备管理，及乙方的准备工作;

　　3、甲方对租用机械统一安排，乙方若不服从甲方人员安排，甲方有权辞退并做出相应的处罚。

　　4、乙方应积极协助项目部正常的`施工要求，甲方不得强迫乙方机驾人员违章操作。

　　5、甲方根据项目部施工需要，每月底决定下月是否继续租用乙方机械。

　　第五条：乙方的权力、责任及义务：

　　1、乙方负责机械的维修、保养，并自理费用。

　　2、乙方必须保证机械生产运行安全，如出现任何故障、事故、责任全部由乙方承担，乙方必须自行对车辆、机械进行保险，且报项目部存档。

　　3、乙方必须服从项目部管理人员的统一指挥、调度，否则甲方将有权作出相应的处理。

　　4、乙方进场、离场应经甲方同意后方可进场、离场，如擅自离场，造成施工损失，由乙方承担责任，甲方有权对乙方不予以结帐。

　　5、乙方施工机械在合同期间发生的一切民事责任及连带责任(如沙石料抛洒路面等，公路、运政、部门扣车扣证)及各类事故均与甲方无关，甲方不承担任何经济和法律责任。

　　第六条：结算办法

　　甲方根据项目部机械管理人员签认的三联单协助乙方每月结算80%，其余待年终乙方付完运费税金后结清。

　　第七条：争议的解决

　　有关本合同一切争议，甲乙双方应根据《合同法》及其有关条款进行友好协商解决，协商不成，可向所在地人民提出诉讼。

　　第八条：未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

　　第九条：此合同一式三份，工程项目部(西XXXX博州精阿公路改建工程)壹份，甲方壹份，乙方壹份，自签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

运输合同篇5

　　甲方(托运方)：

　　乙方(承运方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及货物运输的有关规定，甲、乙双方以平等互利，协商一致为原则，签订本合同，以供双方共同遵守。

　　一、货物名称：数量：台

　　二、运输起始点为：至

　　三、承运价格：

　　四、结算方式：乙方在接车时，甲方先支付总运费给乙方; 本合同中，所有运费支付均为现金形式。

　　五、运输方式;全程大板车陆运。

　　六乙方承运甲方商品车，保证商品车在运输过程中的安全。

　　七如发生意外事故，乙方应立即向保险公司报告，并提供相关证明材料，甲方需要提供必要的.协助。

　　八本合同一式二份，甲乙双方各持一份。此合同双方签字盖章后生效。

　　九本合同为一次性合同，本次运输任务完成以后自然终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同篇6

　　投运方：以下简称：甲方

　　承运方：以下简称：乙方

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，本着平等、自愿、公平原则，集合本项目实际具体情况，明确双方的责任和义务，经双方协商一致制定开采运输土方协议。现就开采运输土方协议如下：

　　一、工程概况：

　　1．工程名称：福建省大田县太华镇矿点土方运输。

　　2．工程数量：按实际计算为准。

　　3．装车地点：业主指定搬运土方点。

　　4．卸车地点：距离业主指定装车点1000米范围内。

　　5．开采运输价格：

　　每山体方运价为11元/立方米，挖运石方和矿石（包括爆破）每山体方单价为27元/立方米（按实地测量数据作为工程计算依据，双方派人参加）。

　　6．合同工期：自20xx年月日至完工。

　　7．进场时间：20xx年月日前。

　　二、工程运输计算方式：

　　本协议签订生效后，本工程车辆所使用的油费及爆破品材料费均由甲方垫付，并且每月10日前，甲方预付给乙方前月1日至31日的土石方运输款除油费及爆破费外的.40%{即每月预付款=（土石方运输款-油费-爆破费）x 40%}。

　　，每6月结清土石方运输款，每年年底结清当年工程余款。甲方必须以现金汇款方式转入乙方指定账户。

　　四、甲乙双方责任：

　　1．甲方责任：

　　（1）如因有关政府部门或地方势力的恶意阻挠，由甲方负责协调，乙方概不负责。

　　（2）施工过程中，若运输距离变更，视实际情况互相商定，重新签订补充合同书。

　　（3）装车点于卸车点之间路面设置的避车点，由甲方负责协调处理，乙方负责填平做路。

　　2．乙方责任：

　　（1）服从甲方工程技术员及现场管理人员的指挥。爆破运输石方时碰到矿石应分拾

　　（2）乙方保证车辆技术状况良好，出现机械故障应该立即排除，严禁车辆“带病”作业。施工过程中，乙方要加强人员车辆管理，注意安全，如发生交通事故造成人员伤亡及车辆维修费用由乙方自行负责，甲方不承担任何责任及费用或连带责任以及法律责任。

　　（3）乙方应合理安排，精心设计，依据岩石性质装爆破材料，如出项飞石伤人、伤物其费用由乙方全部承担。

　　（4）乙方参与爆破人员、车辆运输、及现场施工相关人员必须持有相关的资质证方能上岗。

　　（5）乙方保证完成任务。未经甲方同意，乙方不得擅自撤离工地或有意停工或转给其它单位运输作业。

　　（6）在施工过程中不论发生何种安全责任事故全部由乙方负责，乙方应严格执行国家安全法规和露天矿山安全生产操作规程，严禁违章作业，确保安全生产。如乙方错误操作原因引起滑坡塌荒、车辆机械故障，造成人员的工伤、安全意外事故，其责任全部由乙方承担，与甲方无关。

　　五．违规责任：

　　1、甲方不能单方面付款给司机或其他人，必须由乙方委派专人和甲方结算工程款，否则由此造成任何后果由甲方负责。

　　2、如工程未完工，乙方车辆和设备擅自全部撤离工地或有意停工或转让他人运输作业的，视为乙方违规，由此产生的一切经济损失全部由乙方承担，甲方有权终止合同。

　　3、如工程未完工，甲方单方面终止合同，视为甲方违约，由此造成的一切经济损失全部由甲方承担。

　　4．甲乙双方不得采用虚假记录，虚假计量或其他方式在土方数量上弄虚作假。否则，违约方除虚假部分的运输量不得作为运输计算依据外，还应承担按该虚假运输量所计运费的10倍计算违约金支付给对方。

　　六、其他事项：

　　1．本协议在执行过程中如发现争议时，双方本着公平、合理的原则及时进行协商处理，如协商无后果则由当地仲裁机构仲裁。

　　2．本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　七、本协议合同一式二份，各持一份，具有同等法律效力。本协议合同书自愿双方签订之日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方应严格遵守执行。

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　签约时间：年月日签约时间：年月日

运输合同篇7

　　甲方：

　　姓名，性别月身份证号

　　乙方：

　　姓名，性别，出身年月日，住址身份证号

　　甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就

　　贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目，经双方商讨达成以下条件及

　　承诺并签订本协议：

　　一、甲方义务与责任

　　1、本着对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目的人脉及项目

　　充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对贵阳市彭家湾二期工

　　程土石方平基项目的合同签订给予配合把关。

　　2、确保项目的真实性，并协调中隧道南方建设股份有限公司贵

　　州分公司与乙方签订项目的施工合同。

　　二、乙方义务与责任

　　1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

　　2、本着甲方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程发包

　　了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资

　　料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。

　　三、报酬支付

　　1、在甲方帮助乙方取得这一项贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费 %

　　2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

　　四、违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务（施工队伍）。

　　2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

　　3、若乙方拒绝配合甲方的`工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

　　（二）乙方违约责任

　　1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的

　　第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

　　2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。

　　五、保密

　　在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。

　　本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。

　　如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。

　　乙方：身份证号：

　　xx年月日甲方：见证人：

运输合同篇8

　　托运人 (甲方) ：

　　承运人(乙方)：

　　甲、乙双方经充分协商，就有关化学危险品运输事宜达成协议如下：

　　一、运输货物名称：汽油(柴油)

　　二、运输方式：槽罐车汽运。

　　三、货物计量及入罐、出罐验收方式：以装车入罐数量为准，入罐后由双方取样封存，运输中的合理耗损标准为公斤，超出公斤的部分由乙方承担。

　　四、货物安全保障：

　　1、甲方在合同签订的同时必须向乙方提供所运输化学危险品的准确名称、运输物为易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险品的.，必须在合同中注明，并向乙方说明采取必要的保管措施和急救措施的技术资料，甲方履行了告知义务后，由于乙方过失或对事故处理不当，造成货物损失或环境损害的，由乙方承担后果责任，与甲方无关。

　　2、货物在途中的保险责任由乙方承担。货物在运输途中乙方应保障货物的质量，由于乙方原因造成货物质量出现问题的由乙方按出厂价承担全部责任。

　　3、除外责任：由于恶劣天气等人力不可抗拒的自然原因所引起的违约，双方互不承担责任;双方由于天灾(如台风、大风、大雾、地震等)、火灾、战争以及动乱、国家法律、法规、条例、规定限制，导致无法或延迟履行合同，双方均不负任何责任，但应及时告知对方。

　　五、运费结算：

　　卸车后无异议，打卡结账，不开发票。

　　六、本合同自签订(盖章)之日起生效，一式二份，双方各执一份，传真件具有同等法律效力。

　　七、双方在履行合同过程中如发生争执，应协商解决，协商不成，可通过起诉方所在地人民法院裁决。

　　甲方：

　　乙方:

　　电话：

　　传真：

　　联系人：

运输合同篇9

　　原告：XXX发展有限公司

　　法定代表人：张XX，该公司董事长

　　被告：XX市XX运输有限责任公司，住所地XX省XX市XX区XX路459号。

　　法定代表人：时XX，该公司经理。

　　被告：燕XX，男，19XX年11月13日出生，汉族，住XX市XX县XX镇。

　　诉讼请求：

　　一、判令二被告赔偿原告货物损失88866.70元。

　　二、判令二被告向原告返还运输费用5000元。

　　三、由二被告承担本案的诉讼费。

　　事实和理由：

　　20xx年9月12日，原、被告双方签订运输协议，约定原告委托被告将456台空调运送至绍兴XX空调销售有限公司XX市XX开发区保税仓库。运输车辆是皖XXX号/皖XXX挂车。原告支付被告运费5000元。运输途中，被告车辆行驶至大广高速由南往北方向XXKM处（XX市境内）发生交通事故，造成货物损失88866.70元。上述损失被告未能向原告赔偿，故诉至法院，请求法院依法支持原告诉讼请求。

　　此致

　　XX区人民法院

　　具状人：XX有限公司

　　20xx年11月29日

【运输合同】相关文章：