其他协议书

土方工程协议书

时间:2021-08-30 16:06:09 其他协议书 我要投稿

土方工程协议书

  随着社会不断地进步,大家逐渐认识到协议书的重要性,签订签订协议书是最有效的法律依据之一。那么协议书的格式,你掌握了吗下面是小编收集整理的土方工程协议书,欢迎阅读与收藏。

土方工程协议书

土方工程协议书1

  发包人 (以下简称甲方)

  承包人 (以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂)。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。

  八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人(甲方):

  承包班组长(乙方):联系电话:

  联系电话:

  年 月 日 年 月 日

  ------

  甲方:姜堰市俞垛镇房庄村委会

  乙方:

  为策应国家农业综合开发项目的相关需要,甲方经招标,现将房东大圩内国家农业开发项目的土方运积、平整承包给乙方负责施工,经双方协商一致,达成如下协议:

  1、乙方运积、平整土方按实际塘方计算施工。运挖平土价格为 元/ m3,标段内甩方价格为 元/ m3。(含施工段面内的杂物清理)

  2、乙方在合同签订后20个晴日内需将土方运、平整到位。桥头土方待桥竣工后按村委会要求进行加土。

  3、乙方所缴10000元工程保证金,待工程完工、村委会验收合格后退回。

  4、付款方式:工程进行一半时甲方付给乙方工程款总额的25%,年底付25%,余款XX年底结清。

  5、乙方在工程实施过程中,必须按甲方指定区域取土,一切安全责任由乙方负责,与甲方无关。

  6、未尽事宜,由双方协商解决。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,见证方俞垛经管站一份,三方签字盖章后生效。

  甲 方: 乙 方:

  见证方:

  XX年3月19日

土方工程协议书2

  甲方:

  乙方:

  根据,《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》,《建筑工程安全管理条列》,结合本工程具体事项,本着双方互利互惠公平、公正的原则,经甲乙双方共同友好协商,达成如下协议,以资信守。

  一、工程地点:迎宾路以西,西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。

  二、承包范围及内容:场区土方挖运。

  三、承包方式:挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

  四、工程承包价格及计算方式

  按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

  五、质量要求:按照国家验收规范施工,验收达到合格。

  六、工程款支付方式:土方挖运完成支付3万元人民币,余款20xx年7月末支付。

  七、施工工期

  八、甲方责任

  负责测量土方标高

  九、乙方责任

  1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续,所发生的一切费用均由承包方负责,与甲方无关。

  2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故,由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。

  3、承包人严格按照施工现场管理规定,关于安全、环保交底的内容执行,遵守相关法律法规,违者将按照相关条列进行处罚,由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担,并对发包人承担赔偿责任。

  4、乙方必须配合甲方管理人员的工作,按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。

  5、乙方应配合甲方做好文明施工。

  6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故,均由乙方负责,与甲方无关。

  7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延误,甲方有权终止合同,对已发生的挖土工程量不予结算,因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。

  十、争议的解决

  存在争议时双方协商解决,协商不妥时采用法律诉讼解决

  十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

土方工程协议书3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  乙方承包甲方香榭丽公馆建设项目土方工程挖运施工。依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则,双方就土方挖运承包事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:香榭丽舍公馆项目土方工程

  2、工程地点:兰州市城关区上徐家湾256-258#号

  3、工程内容:现场内临时道路、施工道路土石方堆填、碾压、路面平整、基础土方开挖施工等,以及办理政府规定关于土方工程所需办理的所有相关手续。

  二、合同工期

  工程总工期为 年 月 日至 年 月 日

  三、合同总价

  1、合同单价:含乙方办理政府规定的关于土方工程所需的相关手续费,乙方一次性包干为 元/方(该价格为一次性包干价格,无论现场开挖任何土质及砂石,均按此价格执行,甲乙双方不再产生任何经济签证及调整任何价格)。

  2、工程量计量方法:

  按甲乙双方现场复核测量各点标高测量具体土方工程量,待工程完工后确定最终工程量。

  3、合同总价

  合同总价待工程完工后,按甲乙双方实际审定的工程量乘以本合同约定的一次性包干价为最终总价款。

  四、付款方式

  1、经双方协商采用按合同总价的.70%实物资产抵账和30%货币资金支付的结算方式。

  2、乙方完成土方工程量的70%后,双方另行签订《房屋顶账协议》。

  3、甲方顶账后剩余土方工程款,待乙方土方施工完成后60日内,甲方完成土方工程结算,经双方确认最终合同总价后由甲方酌情逐月支付予乙方。

  4、如乙方所顶账房屋总价款超过双方确认的土方工程款,乙方需在接到甲方通知后十五日内向甲方补缴所顶账房屋差额部分房款或由甲方从乙方剩余土方工程款中一次性予以扣除。

  五、甲、乙双方的责任及义务

  1、乙方必须严格按照甲方的要求进行开挖及清运,服从甲方的管理,并按要求向施工单位无偿提供相关的技术资料。

  2、乙方进入现场后,在乙方施工期间甲方将现场移交乙方进行管理,由于乙方现场管理期间所产生的偷盗及其他治安事件所造成的一切经济及法律责任均由乙方承担,与甲方无任何关系,如因乙方现场管理不善,导致甲方产生的经济损失均由乙方承担,甲方不需经乙方认可,可自行一次性从乙方的土方开挖工程款中予以扣除。

  2、乙方在施工期间,应遵循国家的法律、法规,安全生产,并办理土方外运的相关手续,费用由乙方自理。由于乙方未办理相关手续或在土方开挖清运过程中,导致政府及相关部门罚款的,所产生的一切费用均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  3、乙方在土方开挖过程中,造成施工人员的人身安全及其他第三人安全事故,所造成的一切经济及法律责任均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。

  4、土方开挖、清运过程中,由乙方负责现场内及现场外临边道路清洁及环境保护等工作,所产生的费用由乙方自行承担,如因土方清运造成环保、城管等部门的处罚,由乙方自行承担一切罚款,甲方不承担任何责任。

  5、乙方在施工过程中应小心施工,遇有市政及其他设施应做好保护措施,

  6、甲方向乙方付款或办理抵房手续时,乙方须按甲方要求提供相应的建筑工程发票。否则,甲方不予付款。

  7、乙方在开挖过程中,如需甲方提供电源、水源,乙方应自行负责联通,且承担由此所产生的各项水、电费用。

  8、乙方在开挖工程中,如需挖除现场树木,必须经甲方同意后方可挖除,未经甲方同意,擅自挖除,由此所产生的一切经济损失均由乙方承担,甲方不需经乙方认可,可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。

  9、如因乙方未按本合同约定承担相应的费用,导致甲方的经济损失,甲方不需经乙方认可,可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。

  八、本协议未尽事宜双方协商后签订补充协议。与本合同具有同等法律效力。

  九、本合同一式陆份,甲方执四份、乙方执两份。双方签字盖章后即可生效,工程完毕,工程款结清后自然失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

土方工程协议书4

  甲方:

  乙方:

  为确保贵州民族学院教学综合楼工程顺利进展,明确甲乙双方的职责本着平等友好,互利、互惠诚实信用的原则,经双方协商特订立如下协议条款,望双方共同遵守执行。

  一 、进场须知:

  进入施工现场严格按照国家法律,法规及上级部门有关规范、规定执行、服从公司及项目部管理人员统一安排、调配。

  二 、交通工具:挖机、运输汽车、推土机等机械均由乙方负责承担,确保道路清洁卫生,淤泥及时清理干净。

  三 工程进度:

  积极配合施工单位所安排的进度计划,如未按甲方要求及时配合,延迟一天罚款处理。

  四 安全生产:

  安全生产、人人有责,施工作业时挖机必须由专人负责开机,并现场配备人员指挥确保安全生产,杜绝事故发生,严格按有关规定作业,如乙方违规作业发生安全事故一切责任费用均由乙方承担。

  五 付款方式:

  土方量按实际挖运方量计算12元/m完工后付70%(在下个月发放工资时支付)余款待六个月后付款。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

土方工程协议书5

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲方将xxx土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。 工程名称:xxx

  工程地点:xxx

  工程内容:土方开挖,余土外运。

  一、 工程承包范围:

  E区下沉广场土石方工程,包土方开挖及土方外运。

  二、 协议价款及付款方式:

  1、单价:土方价25元每立方米(不含税)、其中包括(机械开挖、运输)。

  2、总造价:按实际开挖总方量乘每立方单价。

  3、付款方式:

  乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后,五个工作日内按结算后总金额的80%支付给承包人,余款一个月内付清。

  三、甲方的责任和义务。

  1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜,并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施(电缆、光缆、水管、煤气管等)。

  2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。

  3、如施工过程中发现地下管线等未探明事宜,均由甲方负责解决。

  4、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。

  5、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量,并支付工程款。

  6、如在约定时间内进行验收,因天气或不可抗力的因素造成返工,均由甲方承担费用。

  7、地下水的降排由甲方负责安装水泵,乙方应协助抽水。

  四、乙方的责任和义务:

  1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖,如违反要求造成超挖,甲方有权拒绝超挖部分验收。

  2、乙方有权利要求甲方处理影响施工(除承包方机械本身以外)不安全的因素。

  3、在工程结束后及时通知甲方进行验收。

  4、验收时,如发现乙方责任而造成的质量问题,需返工时,乙方在规定期限内完成,如乙方造成质量问题,则由乙方无偿返工。

  5、余土弃置场地均由乙方自行解决,甲方不承担任何责任及费用。

  6、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和承担费用,乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的一切费用,甲方不承担任何责任和费用。

  7、乙方向甲人承诺按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。

  五、施工安全:

  1、乙方应教育操作人员,严格要求遵守操作规程,做好安全生产工作,并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。

  2、在施工期间,乙方注意安全,如万一发生大小工伤事故造成的损

  六、其它约定:

  1、施工方在施工时,请严格按照甲方要求的内容进行施工,有关事项需经甲方签字认可说明,经确认后发生差错,由施工方承担所有责任。

  2、合同签订后,如有单方面违约,全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求,应双方共同协商一致后,别行签约补充合同。

  3、如有违约,违约方按工程造价总金额的5%付给另一方。

  七、争议解决:

  本合同执行中,如发生争议,双方应尽力进行友好协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖的仲裁机构,进行仲裁或向法院提出申诉。

  八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。

  九、本合同一式二份,双方签字后生效,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

土方工程协议书6

  发包人:____________(以下简称甲方)

  承包人:____________(以下简称乙方)

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:开挖、运输土方________元/m3(石砂)。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

  八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人(甲方):____________承包班组长(乙方):____________

  联系电话:____________联系电话:____________

  ________年____月____日

  甲方:____________

  乙方:____________

  为策应国家农业综合开发项目的相关需要,甲方经招标,现将房东大圩内国家农业开发项目的土方运积、平整承包给乙方负责施工,经双方协商一致,达成如下协议:

  1、乙方运积、平整土方按实际塘方计算施工。运挖平土价格为________元/m3,标段内甩方价格为________元/m3。(含施工段面内的杂物清理)

  2、乙方在合同签订后20个晴日内需将土方运、平整到位。桥头土方待桥竣工后按村委会要求进行加土。

  3、乙方所缴________元工程保证金,待工程完工、村委会验收合格后退回。

  4、付款方式:工程进行一半时甲方付给乙方工程款总额的25%,年底付25%,余款________年底结清。

  5、乙方在工程实施过程中,必须按甲方指定区域取土,一切安全责任由乙方负责,与甲方无关。

  6、未尽事宜,由双方协商解决。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,见证方垛经管站一份,三方签字盖章后生效。

  甲方:____________

  乙方:____________

  见证方:____________

  ________年____月____日

【土方工程协议书】相关文章:

土方工程运输居间合同11-17

土方工程运输合同简易模板02-09

土方工程运输合同10篇02-09

土方工程承包合同14篇02-23

2017注册岩土工程师土方工程复习讲义08-11

详细版土方工程承包合同书范本02-14

2017注册岩土工程师土方工程施工复习讲义08-23

比赛安全协议书范文_协议书02-11

房产赠送协议书范文_协议书02-11

夫妻协议书范文(离婚协议书)07-05