回迁房买卖合同

时间:2022-11-28 15:08:35 买卖合同 我要投稿

回迁房买卖合同汇总九篇

  随着法律观念的日渐普及,合同的地位越来越不容忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编精心整理的回迁房买卖合同9篇,欢迎大家分享。

回迁房买卖合同汇总九篇

回迁房买卖合同 篇1

  甲方(出卖人):

  身份证号码:

  乙方(买受人):

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》《城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。

  第1条因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。

  第2条由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。

  第3条根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。

  第4条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;其余的待楼房交付后十日内支付完毕。

  第5条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于(地点)。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。

  第6条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的'相关手续,甲方有义务协助提供。

  第7条如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。

  第8条乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。

  第9条本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付人民币(大写)(¥元)的违约金。

  第10条本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。

  第11条在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第种方式解决:

  1、由仲裁委员会仲裁。

  2、向人民法院起诉。

  第12条本协议一式两份,双方各执一份为凭。

  第13条本协议自双方签字之日起生效。

  签署时间:年月日

  甲方(盖章):

  联系人:

  联系方式:

  地址:

  乙方(盖章):

  联系人:

  联系方式:

  地址:

回迁房买卖合同 篇2

  出卖人(甲方)

  买受人(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。

  1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。

  2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。

  3、根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的`楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。

  4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后____日内支付完毕。

  5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。

  6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。

  7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。

  8、乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。

  9、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付 元的39;违约金。

  10、本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方 元的违约金。

  10、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。

  1

  1、本协议一式两份,双方各执一份为凭。

  1

  2、本协议自双方签字之日起生效。

  甲方

  乙方________年____月____日

回迁房买卖合同 篇3

  甲方(卖方):_____________身份证号:_____________________________

  乙方(买方):_____________身份证号:_____________________________

  经甲乙双方平等自愿协商一致,就房屋买卖事宜达成本协议内容如下:

  一、甲方在xx年xx月xx日购买了xx村村民xx的回迁楼

  房一套(该房产未抽号分房),甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。甲方在本协议签订时将甲方与原卖方xx签订的卖房协议等原件交付给乙方。

  二、卖方的'房产是xx村xx拆迁协议分得房产中的三楼以下房产,建筑面积约100平方米。

  三、双方确定上述房产出售价款共计人民币(大写)贰拾万元整。乙方在合同签订、收到甲方与原卖方xx签订的卖房协议等原件时,一次性将购房款支付给甲方。

  四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续,双方均不得反悔,如反悔赔偿对方的全部损失。

  五、本协议自甲乙双方签字之日生效。协议一式两份,双方各持一份。

  甲方:

  乙方:

  (签字按手印)

  (签字按手印)

  xx年xx月xx日

回迁房买卖合同 篇4

  甲方(转让方):_________________ 合同编号:___________________

  身份证号码:_____________________ 签订地址:___________________

  乙方(受让方):_________________ 签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  甲乙双方本着平等自由原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就回迁房买卖事宜,在互惠互利的基础上达成以下条款,并承诺共同遵守。

  第一条 房屋地址

  甲方将位于____市____路____号____栋____单元____房转让给乙方。乙方对甲方所转让的房产情况作了详细的了解,愿意购买该房产。

  第二条 房屋来源

  该房产是____村原城中村房屋拆迁改建中甲方于____年____月____日抽签获补偿而得,依____市得现行规定,尚未办理产权登记手续。

  第三条 房屋面积

  该房产建筑面积暂定为____平方米,最后确定面积以房地产行政部门的确权面积为准。

  第四条 转让价格

  甲乙双方约定该房产转让单价为每平方米人民币_____元整(大写:___),总价为人民币_____元整(大写:___)。

  第五条 支付方式

  乙方于签订本合同当日支付定金人民币_____元整(大写:___),在律师出具见证书后____个工作日内支付给甲方购房首期款(含定金)人民币_____元整(大写:___);该房产余款人民币_____元整(大写:___),待甲方办出房产证并过户给乙方后,在甲方向乙方交付房产证前一次性转帐给甲方。如乙方未按上述约定支付购房款,乙方有权解除合同,并没收定金。

  第六条 面积差异

  甲乙双方约定,该房产经____市房地产行政部门确权后,合同约定面积与确权面积有差异得,以确权面积为准,差异在____平方米正负____%以内的`,双方互不追究;如差异超过上述比例,双方确认以每平方米人民币_____元整(大写:___)的标准进行多退少补。

  第七条 手续办理

  甲方的该房产属于回迁房,目前尚未办理房产证,依照____市相关政策,该房产一旦可以办理房产证,甲方必须在____个工作日内办理房产证,并在取得房产证之日起的____个工作日内与乙方办理过户更名手续,将该房产过户给乙方。

  第八条 交付

  甲方收到乙方购房首期款后,将该房产使用权移交给乙方,乙方有权对该房产进行装修、居住、出租等使用。该房产在交付给乙方使用期间或产权移交给乙方后,如需甲方出面办理相关手续,甲方许无条件配合乙方,但所需费用由乙方支付,办理本合同约定房产由甲方过户给乙方的税费按规定各自承担应付的部分。

  第九条 保证

  甲方保证上述房产没有任何产权纠纷和债务纠纷或其他限制纠纷等,若买卖前已存在的任何纠纷或权利障碍,一概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此造成乙方的经济损失,由甲方负责赔偿,但由于第三方的原因导致的除外。本合同签订后,甲方不得有对上述房产另行转让、抵押等损害乙方权益的行为,否则甲方应退还所收定金和购房款,并另外赔偿乙方数额为总房款____倍的违约金。

  第十条 违约责任

  1.甲方未按双方约定在可以办理房产过户手续____个工作日内为乙方办理房产过户手续,或未配合乙方办理产权过户手续等,视为甲方违约,乙方有权解除合同,甲方应在乙方解除合同之日起退还乙方所交购房款及装修费,装修费按评估价赔偿,甲方同时需赔偿乙方违约金为总房款的____倍。

  2.乙方中途不买或在甲方取得产权证明并通知乙方可以办理过户手续,乙方未能在____个工作日内与甲方办理过户手续,或未按约定交清余款,作乙方违约处理,甲方有权解除合同,收回交易房产,乙方应在违约之日起____个月内将房产交回甲方,甲方将不退还乙方已付购房款及装修花费的费用,乙方不得损坏室内已有装修。

  第十一条 补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。

  第十二条 不可抗力

  1.在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。

  2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十三条 法律适用与纠纷解决方式

  1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

  3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:

  (1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向____人民法院提起诉讼。

  第十四条 生效条件

  1.本合同自双方或其授权代理人在本合同上签字之日起生效。

  2.本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。

  甲方(签字):____________________ 乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

  单位地址:________________________ 单位地址:________________________

  邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

  联系电话:________________________ 联系电话:________________________

  传真:____________________________ 传真:____________________________

  电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

  开户银行:________________________ 开户银行:________________________

  账号:____________________________ 账号:____________________________

回迁房买卖合同 篇5

  出卖人(甲方)

  买受人(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。

  1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。

  2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。

  3、根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。

  4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。

  5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。

  6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。

  7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的`需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。

  8、乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。

  9、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付元的违约金。

  10、本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。

  11、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。

  12、本协议一式两份,双方各执一份为凭。

  13、本协议自双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

回迁房买卖合同 篇6

  卖房方(简称甲方):

  买房方(简称乙方):

  经过甲乙双方协商,就甲方向乙方出卖甲方所有在建回迁房产一事,达成以下条款:

  一、甲方同意将位于XXXX区域约XXX平方米回迁楼房以XXX万元人民币的价格出售给乙方。

  二、甲方保证该回迁房屋是符合现有国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规;甲方必须保证拥有该回迁房屋的独立产权;无任何产权争议及纠纷,并有权将该房屋上市交易。甲方保证该回迁房屋手续真实有效,回迁房屋地址在XXX区域,甲方保证该回迁房屋有效顺序为第XXX号。否则,由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿,具体赔偿数额按合同第四项。

  三、乙方愿意在本合同第一条款和第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述回迁房的`完全产权之事签订本合同,并认可在这种情况下签订才具有法律的效力。

  四、乙方将购买房屋款项一次性交清后,甲方将房屋所有手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起,双方信守合约,如有违约,违约方支付双倍房价的违约金既人民币XXX万元作为违约赔偿。

  五、乙方负责办理过户各种手续,并承担过户费用。

  六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时,如需要甲方提供有效证件和及时到场时,甲方无条件负责配合。不得以任何理由推脱,如不配合,属违约行为。

  七、房屋拆迁中的拆迁补偿过度费归乙方所有,如需领取甲方予以配合协助。

  七、协议一式二份,甲乙双方各执一份。此协议自签订之日起立即生效。并永久有效。

  甲方产权人:

  乙方签字:

  甲方共同所有人:

  年月日

回迁房买卖合同 篇7

  卖方: (以下简称甲方)

  买方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商,自愿达成以下协议,以资共同信守执行。

  一、甲方承诺并自愿将坐落于 省 市 区 小区 栋 室, 建筑面积为 ㎡(平方米),使用面积 ㎡(平方米)自有回迁楼房,出售给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔,否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。

  二、上述房屋包括附属设施,经双方约定房屋单价(人民币): 元/平方米;总价: 。

  三、双方约定,乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至年 月 日,乙方付给甲方首付款(含定金)大写: (小写: ),甲方同时将房屋交付乙方,以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在 年 月 日前向甲方支付(第二次)房款 万元,剩余房款 万元在房产证办理完毕 日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行,甲方声明以下作为本次交易银行账户: 户名: 开户行: 账号:

  四、甲方保证其出卖给乙方的房屋,(原始)产权为其本人,有处分的权利,房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

  五、双方对房屋质量无异议,房屋交付后,因房屋质量引起的纠纷,双方不相互承担赔偿责任。

  六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房,甲方并未办理产权登记手续,对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺:甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记,甲方办理完全产权登记后,应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷,由甲方承担全部责任,并退换乙方支付的全部房款,同时支付相当于房屋总价款的20%的违约金。

  七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名,如乙方不能与开发商(拆迁办)直接办理更名手续,以甲方名义办理产权证书,则办理费用由甲方承担,过户费用由乙方承担,且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续,甲方知晓可办理房产证事 宜后,应及时通知乙方,或接到乙方通知后,提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞,否则视甲方为违约,向乙方支付相当于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方承担赔偿责任。

  八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户,届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户,甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20%的赔偿金。如若遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。

  九、合同签订生效后,房屋升值与甲方无关,乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。

  十、本协议签订前或签订后,该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用,概由甲方承担。

  十一、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得反悔,不得再对该房屋主张任何权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的'全部房款,同时,应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息,并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。

  十二、本协议签订后,双方应该共同遵守。如违约,违约方除赔偿对方相应经济损失外,还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。

  十三、在房产证办理时若实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米,所产生的面积差,甲方应按照5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。

  十四、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易,并且同意本协议所有条款,甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。

  十五、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成,任 一方均可起诉至房屋所在地人民法院。

  十六、本协议自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同签订之日起生效。

  十七、本协议一式三份,双方各执一份为凭,交一份于房屋所在地社居委备案留存。

  甲方(签字) 乙方(签字): 身份证号: 身份证号 通信地址: 通信地址: 电话: 电话:

  日期: 日期: (法定继承人意见/签字): 第三方(律师)(签字): 身份证号: 身份证号 通信地址: 通信地址: 电话: 电话:

  日期: 日期:

回迁房买卖合同 篇8

  卖方(简称甲方,房屋共有人均要签字):

  身份证号码:

  买方(简称乙方):

  身份证号码:

  根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以共同信守执行。

  第一条、甲方将自己在(房屋具体地址)拥有的回迁房出卖给乙方,房产证面积暂定为90平方米左右,每平方米按照4000元计算。

  第二条、上述房产的交易总价为:人民币36万元整。如果实际房产证面积有误差,实际按照4000元/平方米多退少补。

  第三条、付款时间与办法:

  乙方自合同签订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在年月日之前将该房产移交给乙方居住使用,乙方拿到房屋后立即支付16万元。如果年月日之前没有移交该房屋给乙方居住使用,甲方按照每月1500元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后,乙方立即支付剩余房款10万元。

  第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主张权利,造成乙方损失的,均由甲方承担责任。

  第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方承担总房款30%的违约金。

  第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均承担。超过4万元的.,超过部分由甲方承担。

  第七条、如果当地政策许可,办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的,甲方应协助乙方办理,尽可能协助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方故意不协助的,导致增加过户手续费及税费的,一概由甲方承担。

  第八条、本协议签订后,甲、乙双方应该共同遵守,都不得无故反悔。如果甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下,甲方需要按照同地段同面积商品房最高价格计算实际损失赔偿乙方。需要进行房产价值评估的,评估费用由甲方承担。

  第九条、乙方在本房屋买卖合同成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,都有权利将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。

  第十条、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。乙方因甲方违约,需聘请律师起诉的,律师费应由甲方承担。

  第十一条、本协议一式叁份,本协议自双方签字之日起生效。

  甲方(房屋共有人均要签字):乙方:

  年月日 年月日

  见证人:苏义飞律师

回迁房买卖合同 篇9

  卖方(简称甲方):_______________ 身份证号码:_____________________

  买方(简称乙方):_______________ 身份证号码:_____________________

  根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以共同信守执行。

  第一条、甲方将自己在 (房屋地址)拥有的回迁房出卖给乙方,建筑面积为_ _平方米左右。

  第二条、上述房产的交易总价为:人民币 元整。如果实际建筑面积和房产证面积有误差,不影响房屋总价。

  第三条、付款时间与办法: 乙方在 年 月 日之前首付甲方_ 房款,余款 元整在 年 月 日之前支付。乙方自 年 月 日之前首付甲方_ 房款日取得该房屋实际支配权,甲方不得以任何理由阻碍乙方行使该房屋支配权。

  第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主张权利,造成乙方损失的,均由甲方承担责任。

  第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起 内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的`手续及资料。如因甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方额外承担 贰万 元的赔偿责任。

  第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户手续费由_ 乙 _方承担。

  第七条、如果当地政策许可,办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的,甲方应协助乙方办理,尽可能协助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方故意不协助的,导致增加过户手续费及税费的,一概由甲方承担。

  第八条、本协议签订后,甲、乙双方应该共同遵守,都不得无故反悔。如果甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下,甲方除退还房款外,还应按照该房屋实际增值部分,作为乙方损失予以赔偿,需要进行房产价值评估的,评估费用由甲方承担。

  第九条、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。乙方因甲方违约,需聘请律师起诉的,律师费应由甲方承担。

  第十条、本协议一式两份,双方各执一份为凭,本协议自双方签字之日起生效。

  甲方(房屋共有人均要签字): 乙方:

  年 月 日

【回迁房买卖合同】相关文章:

回迁房买卖合同10-17

回迁房买卖合同06-17

回迁房买卖合同06-27

回迁房买卖合同【经典】08-27

回迁房房买卖合同11-14

回迁房买卖合同协议08-03

回迁房屋买卖合同05-06

回迁房买卖合同经典版09-08

农村回迁房买卖合同03-23

农村回迁房的买卖合同10-12