其他协议书

认购协议书

时间:2021-07-08 11:45:37 其他协议书 我要投稿

【精品】认购协议书三篇

  在当今社会生活中,协议书使用的情况越来越多,签订协议书是提高经济效益的手段。我敢肯定,大部分人都对拟定协议书很是头疼的,以下是小编精心整理的认购协议书3篇,欢迎阅读与收藏。

【精品】认购协议书三篇

认购协议书 篇1

  出卖人(甲方):河北冀禾种业有限公司 联系电话: 13803102206 买受人(乙方):__________________ 身份证号:_ ___________ 家庭住址:_____________________ 电 话: 甲乙双方本着平等、自愿的原则,就乙方认购甲方开发的冀禾商厦房屋事宜达成如下协议:

  一、 认购房屋情况

  商品房坐落:肥乡县广安路东段223号单元 层 室 物业类型: (住宅/商业)

  销售面积:_________平方米,其中分摊的公用建筑面积为__________平方米(此房面积为合同暂定面积,实际面积最终以政府核定的实测面积为准)

  二、 商品房价款

  商品房销售按建筑面积计算,每平方米价格为___ _____元,总价款为人民币__________元,计______(房款为合同暂定面积计算的房款,实际房款最终以政府核定的实测面积为准)

  三、 认购方式及定金:一次性( )按揭 ( )

  1、一次性付款

  乙方于年月日一次性付认购定金 元。并签定本协议,剩余认购款于十五内即 年 月 日前付清,房屋主体封顶交清全部房款。逾期不付者,将视为乙方自动放弃认购权利,甲方有权将此房另行出售且乙方认购定金不退。

  2、银行按揭

  ①乙方于 年 月 日一次性付认购定金 元。并签定本协议,剩余认购款 于十五内即 年 月 日前付清,房屋主体封顶办理银行按揭。逾期不付者,将视为乙方自动放弃认购权利,甲方有权将此房另行出售且乙方认购定金不退。

  ②乙方于 年 月 日一次性付认购定金 元。并签定本协议,剩余认购款 于十五内即 年 月 日前付清,房屋主体封顶办理银行按揭。逾期不付者,将视为乙方自动放弃认购权利,甲方有权将此房另行出售且乙方认购定金不退。

  四、 合同签署:

  乙方需在甲方电话通知之日起15日内,到甲方办公室办理《商品房买卖合同》及相关文件。如选择按揭贷款方式,需在签署《商品房买卖合同》当日办理贷款手续。逾期不办理者按实际成交额的1%支付违约金,逾期超过15日者,视为乙方自行放弃认购权利,甲方有权解除本协议,将此套房屋另行出售且已付房款不退。

  五、 双方权利义务:

  5.1在本协议第四条规定的乙方签署《商品房买卖合同》的期限内,甲方有义务保留乙方购买该商品房的权利,甲方不得将乙方定购的房产销售给第三方。

  5.2在签署《市商品房买卖合同》前,如遇不可抗力意外事件致使客户所认购房屋不能出售,甲方有权撤销本协议,届时甲方除将已收房款无利息退回乙方外,不再承担其他责任。

  5.3乙方若未按照本协议第三条及第四条所约定时间交款并办理相关手

  续,则甲方无须经乙方同意即视为乙方自动退房并放弃本认购协议的所有权利,甲方可单方终止本协议,并将该商品房另行销售,乙方所交定金不退。

  5.4若乙方在签定此协议并交付定金后要求退房,甲方不再返还乙方定金,并有权处置该房屋。若乙方在签署《市商品房买卖合同》前要求调房的,经甲方同意的调房,甲方向乙方收取调房费______元,且乙方应按调房后房屋的最新售价向甲方补齐房款金额。

  六、乙方所定房屋房号、面积以政府最终审批为准;本协议约定内容与政府最终审批不符的,甲方不承担违约责任。

  七、乙方确认本协议中约定的通讯地址等联系方式真实、有效、畅通,如联系方式变更,乙方应当在变更后十日内书面通知甲方。

  八、本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向当地 人民法院提起诉讼。

  九、本协议一式三份,自甲乙双方签字并且甲方盖章之日起生效,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等法律效力。在双方签订《商品房买卖合同》后,本协议效力自动终止。

  甲方(签章)河北冀禾种业有限公司 乙方(签章):

  经办人: 代理人:

  电 话: 电 话:

  年 月 日

认购协议书 篇2

  甲方(卖方): 身份证号:

  电话: 住址:

  乙方(买方): 身份证号:

  电话: 住址:

  甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就位于 房屋权属转让事宜,签定本协议,协议内容如下:

  一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下:

  1、甲方于 年 月 日与 房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》),该认购书约定:甲方以人民币 元整(其中已付开发商 元整,并商定于签订《商品房买卖合同》后,甲方贷款 元整,合计 元整)的总价款购买位于 的房屋(房屋建筑面积 平方米,及 平方米车库一个)一套(以下称该房屋):

  房屋相关信息见《内部认购书》。

  上述合同为甲方与 签订的`内部认购书,甲方由于 开发商未取得预售许可证,故未签订《商品房买卖合同》,未在衡水市房管局登记备案,未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。

  2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。

  二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方向甲方支付房款人民币 187000.00 元整,大写:人民币 ;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款 元整,合计 元整,买卖该房屋。

  三、甲、乙双方间的实际付款方式如下:

  1、 乙方于签约当天,即 年 月 日以 方式,支付甲方房款人民币 元整;

  2、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。

  四、甲方的义务为:

  1、甲方负责获得开发商同意,进行房屋的权属转让;

  2、甲方应在签约当天 ,即 年 月 日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;

  3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方,开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;

  4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;

  5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书,乙方向甲方付清房款 元整后,甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废,该房产的权属与甲方再无任何关系。

  五、乙方的义务:

  1、乙方按时支付应向甲方支付的房款 元整。

  2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷,与甲方无关,由乙方与开发商协商解决。

  六、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份,每份具有相同的法律效力。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  时间: 时间:

认购协议书 篇3

  甲方:杭州×××房地产开发有限公司

  住所地:杭州市×××路××号

  法定代表人:于××

  乙方:×××有限公司

  住所地:香港新界×××路

  法定代表人:蒋××

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,就乙方认购甲方开发的“杭州×××××酒店”项目中的部分物业事宜,经双方友好协商,达成如下一致协议,望共同遵守。

  第一条:甲方通过出让方式取得位于杭州市×××路609号地块土地使用权(土地使用证号: ),土地使用年限自200 年 月 日起至20 年 月 日止,规划用途为 。

  甲方经相关行政部门批准,在上述地块建设酒店,暂定名为杭州×××××酒店。

  第二条:乙方自愿向甲方购买上述酒店中的部分商铺,具体为:

  1.第一、二层的西北独立尖角沿街商铺(具体见附图1)

  2.第一、二层的西南独立尖角沿街商铺(具体见附 图2)

  3.酒店服务式公寓第三层(但不含酒店宴会厅及附属物业)(具体见附图3)。

  第三条:商铺面积的约定:

  1.第一层西北向的商铺建筑面积暂定为 平方米;

  2.第一层西南向的商铺建筑面积暂定为 平方米;

  3.第二层西北向的商铺建筑面积暂定为 平方米;

  4.第二层西南向的商铺建筑面积暂定为 平方米;

  5.第三层商铺建筑面积暂定为 平方米;

  以上暂定建筑面积总计为 平方米,甲、乙双方一致同意在正式签订《商品房预售合同》时以预测面积为准。乙方承诺在购买的以上商铺中,将一层部分用于品牌女装或女性用品,二层为特色餐饮中的无污染、无油烟快餐厅及比萨饼类型餐饮配套,第三层商铺部分为特色鲍翅餐厅。

  第四条:甲、乙双方同意,乙方支付的总价以本条确定的单价为唯一依据:

  1.第一层西北向的商铺单价为 元/平方米;

  2.第一层西南向的商铺单价为 元/平方米;

  3.第二层西北向的商铺单价为 元/平方米;

  4.第二层西南向的商铺单价为 元/平方米;

  5.第三层商铺单价为 元/平方米;

  根据上述第三条暂定建筑面积计算,乙方应支付的总价暂定为 元。

  第五条:定金及其价款的支付。

  1.乙方应在本合同签订之日起三个工作日内向甲方支付 万元人民币定金;

  2.乙方应在 年 月 日之前向甲方支付 万元人民币房价款。

  3.乙方在双方签订预售合同后七个工作日内向甲方支付至一、二层商铺总价的50%及第三层除按揭款以外的所有价款。

  4.一、二层商铺总价50%的按揭由甲方协助乙方办理,甲方提供的按揭银行为中国银行。第三层商铺余款的按揭由乙方自行寻找银行办理按揭或由甲方提供的按揭银行办理按揭,由甲方提供银行办理按揭的比例为第三层总价款的50%。

  第六条:甲、乙双方一致同意在甲方取得商品房预售许可证后十个工作日内签订商品房预售合同。双方在洽谈及签订预售合同时,就本合同未约定的内容(包括但并不限于合同价款及支付的期限、方式,商铺交付使用条件及日期,装饰、设备标准,供水、电、热、气,通讯、道路、绿化等配套设施和公共设备的交付承诺,公共配套建筑的产权归属,面积差异处理方式,办理产权登记的有关事宜,违约责任等)进行全面的磋商,双方均不得以不合理的要求拒绝签订预售合同。

  第七条:鉴于乙方所认购的商铺是应乙方的要求对原有建筑物进行修改,现该修改后商铺已得到设计单位及甲、乙双方的书面确认(见附件),并符合乙方独家使用条件,故由乙方承担由于设计修改而引起的建造成本增加。(具体数额以实际发生额为准)。

  第八条:由于本合同项下标的物具有乙方独家使用的特性,乙方不得以预售合同中的其它条款达不成协议为由,放弃购买本合同项下标的物,拒绝与甲方签定预售合同。否则,乙方除承担工程造价增加部分的费用外,还应向甲方支付 万元的赔偿金,并不得向甲方主张收回定金,已支付的定金作为乙方的违约金。

  第九条:本合同签订后至预售合同签订前双方就有关本合同项下标的物达成的合同均作为预售合同中的内容,对此,双方均不得违反。甲、乙双方签订的预售合同作为双方签订的商品房买卖合同的依据。

  第十条:与乙方认购的商铺有关卫生间、厨房的排污、排水烟系统、空调管线、间隔墙体和外墙面装饰等事项由双方另行协商,并达成补充合同。

  第十一条:鉴于第二层二处商铺的特殊位置,与之相邻的外露台部分(附图4)将无偿提供给乙方使用五年,但乙方得缴纳相应的物业管理费及维护费。乙方承诺,不得干扰其它业主和经营户的经营;甲方如遇临时需要而使用的,乙方应无条件撤除相应家具、用具,并将场地及时交付甲方使用。乙方承诺按甲方统一开业时间准时开业,除非甲方许可,乙方推迟开业每天按 元向甲方支付违约金。

  第十二条:在履行本合同过程中如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,双方同意提交杭州仲裁委员通过仲裁解决。

  第十三条:本合同一式贰份,双方各执壹份,并在双方签字、盖章后生效。

  甲方:(盖章) 乙方(盖章)

  签字: 签字:

  年 月 日

  附图:(略)

  附件:(略)

【【精品】认购协议书三篇】相关文章:

认购协议书范文汇总八篇03-28

认购协议书范文汇编八篇03-27

最新商品房认购协议书制作02-11

认购权转让合同01-15

股权认购意向书11-09

基金的募集与认购11-09

最新关于认购意向书11-10

基金从业考试知识点:ETF份额的认购08-16

基金从业考试考点:ETF和LOF份额的认购11-10

【精品】转让协议书汇编六篇03-27