【精选】房屋合同汇总8篇

　　在不断进步的社会中，合同的地位越来越不容忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编整理的房屋合同8篇，欢迎大家分享。

【精选】房屋合同汇总8篇

房屋合同篇1

　　甲方（发包方）

　　身份证号码：

　　乙方（承包方）

　　身份证号码：

　　双方协商，订立本协议，以共同恪守。如下：

　　一、工程项目：

　　1、三个房间（两卧室、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧室铺强化木地板；清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。

　　2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。

　　3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。

　　4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）

　　5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。

　　三、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。

　　四、施工期限：

　　二0XX年X月XX日至二0XX年X月X日，如不能按期完成，每天将处罚金五十元。

　　五、工程造价：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。

　　七、其它问题：

　　装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

　　八、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，具有相同效应。

　　甲方：乙方：

　　签字（盖章）签字（盖章）

　　年月日年月日

房屋合同篇2

　　案情：

　　被告申某与吕某(女)原为夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告经公证签订协议一份，约定共同出资购买位于花山区钢窗宿舍某房屋一套赠与原告，当时因原告年龄小，未能领办到身份证，即将产权登记在被告名下，但该房实际上一直由原告与被告吕某居住。后因被告不肯办理房屋过户，以致成诉。庭审中，被告辩称赠与房屋尚未过户，赠与合同并不成立。

　　裁判：

　　法院审理认为，被告签订的赠与协议系双方的真实意思表示，赠与房屋虽未过户，但事实上一直由原告与其中的被告吕某居住，应视为已经交付，赠与合同合法有效，被告应当办理该房过户手续。法院据此判决被告申某、吕某于判决生效之日起十五日内协助原告办理赠与房屋的产权过户手续。

　　评析：

　　本案是一起因赠与房屋未办理产权变更登记而引发的赠与合同纠纷。所谓赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。赠与合同是一种诺成性合同，当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果，即通常所说的“一诺即成”。当然，合同成立并不意味着合同生效，赠与合同的生效还需要满足法定要件。根据赠与对象的不同，赠与可以分为动产赠与与不动产赠与，动产赠与以赠与物交付为要件，而不动产赠与，因为法律对其产权转移有特别规定而与前者有所区别。如本案中涉及的房屋赠与，根据法律规定，房屋产权转移以登记过户为要件，相对应，对房产赠与合同，一般情况下也应以产权登记的办理为其生效要件。诉讼中，被告正是以此为由提出抗辩。

　　但事实上，房屋赠与未办理过户，并不意味着赠与合同必然未生效。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第128条规定：公民之间赠与关系的成立，以赠与物的交付为准。赠与房屋未办理过户手续，但赠与人根据书面赠与合同已将产权证书交与受赠人，受赠人根据赠与合同已占有、使用该房屋的.，可以认定赠与有效，但应令其补办过户手续。

　　有关本案的相关规定

　　《中华人民共和国继承法》第十六条的规定，公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人继承或赠给法定继承人以外的人。夫妻双方对夫妻共同财产享有共同的权利、承担共同的义务，双方享有平等的财产处分权。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第三十八条规定：“遗嘱人以遗嘱处分了属于国家、集体或他人所有的财产，遗嘱的这部分，应认定无效”。因此，配偶中一方将夫妻共有财产赠给子女和朋友，如未经另一方同意，该配偶擅自处分共有财产的遗嘱应认定部分无效，依照《中华人民共和国继承法》第二十六条的规定，对该遗嘱所涉及的共有财产，应分出一半归配偶所有，其余一半由遗嘱指定的继承人继承。

房屋合同篇3

　　合同编号：117796

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　在充分协商的基础上，本着公平公正的原则，甲方自愿将其从村民龙XX购买的建房地基以总额肆万元（40000.00元）的价款转卖给乙方，乙方用于房屋修建，具体内容如下：

　　一、房屋及土地概况，该地块位于____区河西办事处新庄村云XX懂前至公路，后邻，左邻，右邻，地面面积平方米。

　　二、款项支付方式

　　本合同签订后，一次性付清

　　三、双方权责

　　1、本合同签订后，甲方负责将土地原有的全部手续和票据转交给乙方。甲方积极配合乙方做好土地相关手续的办理工作。

　　2、甲方负责协调地基开挖过程中的39;土地纠纷。

　　3、如因甲方原因出现权属纠纷的，甲方负责承担相应损失。

　　4、该块土地出卖过程中的相关费、税全部由乙方负责。

　　5、如遇国家征用，房屋及土地相关补偿全归乙方所有。

　　四、违约责任：

　　甲乙双方必须严格履行本合同，若擅自违约或者终止本合同，违约方除承担已产生的费用外，还要按对方已付资金数额支付违约赔偿金。

　　五、本合同一式叁份自签字之日起生效，双方各执一份。

　　甲方签字：乙方签字：

　　见证人：________年____月____日

房屋合同篇4

　　合同编号：115639

　　甲方：

　　乙方：

　　中间人：

　　经甲、乙双方协商，甲方（冯X）本着自愿的原则，将________年元月____日向安顺XX公司购买的房屋（蓝天花园12号楼第五层1—5—1套房）名额转让给乙方（杨XX）。双方协议如下：

　　一、甲、乙双方负责向鼎城XX公司协商转让事项，将甲方（冯X）姓名更改为乙方（杨XX），姓名更换为乙方后，该套房屋（蓝天花园12号楼第五层1—5—1），乙方（杨XX）是唯一所有者。

　　二、乙方一次性付清所有购房款人民币贰拾贰万伍仟肆佰元整（225400。00元），以前甲方所付首期款人民币捌万元整（80000。00元）由开发商从购房总价中扣还给甲方。

　　三、甲、乙双方协商转让价为2160元2，此单价不受房屋开发商的开盘价影响，房屋差价人民币贰万叁仟元整（23000。00元）由乙方一次性付给甲方。

　　四、乙方与房屋开发商签订购房合同后，此房屋的任何事项与甲方无关。

　　五、甲方和开发商的借款利息由甲方和开发商协商，乙方概不负责。

　　六、本协议一式三份，甲、乙、中间人三方各一份。

　　七、本协议签字之日起，在此前甲方与开发商签订的协议全部无效。

　　八、本协议从签字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

房屋合同篇5

　　甲方：××

　　乙方：

　　丙方：杭州××房地产服务有限公司

　　甲、乙、丙三方经协商一致，就乙方向甲方购买房屋一事，达成如下协议：

　　一、房屋概况

　　出卖房屋坐落于杭州市文三路号，建筑面积约平方米，该房屋未办理房产证、契证、土地证。甲方以该房屋为抵押，在中国工商银行杭州市之江支行办理了按揭贷款（详见房屋购买合同及贷款合同）

　　二、甲方现同意将该房屋卖给乙方，转让价格暂定为万元，在甲方做出房产证和契证后，在乙方总出价万元（包括转让价和所有其他费用）的范围内对转让价作适当调整。

　　三、甲、乙双方委托丙方代为办理房屋买卖。双方各向丙方支付买卖定金万元。

　　四、在甲方办好产权证和契证后，三方与工行之江支行签定监督支付协议书，乙方按该协议书的约定，将相应款项支付给银行。

　　五、甲方保证在年月日之前办好土地证。

　　六、在甲方办好土地证后，丙方代为办理房屋过户手续，乙方到工行之江之行办理房屋转按揭贷款手续。

　　七、在甲方办好契证和产权证后，（1）甲、乙双方办理房屋交接手续，自乙方与承租人签定新的租赁合同之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租赁合同押金元，并向乙方支付已收取的租金（2）甲方将押金元及已收取的租金7万元于新租赁合同签定之日交付给丙方，在双方结算后由丙方支付给乙方。

　　八、甲方保证新的房屋租赁合同的租金为万元，否则，甲方将返还乙方转让款万元。

　　九、税费

　　1．该房屋交易的税费由甲乙双方各自承担。本协议签订后，甲方预付代理方税费元，乙方预付代理方税费元，交易完成后按实际结算。

　　2．交易完成后，甲方交付代理方元服务费。乙方交付代理方元服务费。

　　十、甲乙双方及代理方责任：

　　1．甲方确保房源可靠、手续合法；并提供交易所需的相关证明资料和原房屋承租人放弃该房屋的优先购买权的书面声明。

　　2．乙方应按协议履行责任，并提供交易所需的相关证明资料。

　　3．代理方确保在年月日前交付乙方《房屋所有权证》，。土地证在领取房屋所有权证、契证个工作日后交付乙方。

　　十一、违约责任：

　　1．乙方违约，已交付的定金不予退还。该定金在扣除代理费元后归甲方所有。如甲方违约，甲方应赔偿乙方元，赔偿代理方代理费元。乙方已交付的定金元由代理方负责退还乙方。

　　2．在签订《杭州市房屋转让合同》后出现的违约责任由违约方承担。

　　十二、本协议一式三份，甲乙双方和代理方各执一份。

　　甲方：乙方：丙方：

　　联系电话：联系电话：联系电话：

　　签订日期：年月日

房屋合同篇6

　　合同编号：锡蚁预合同（_________）第_________号

　　甲方（委托方）：_________

　　联系地址：_________ 电话：_________

　　乙方（受托方）：_________

　　联系地址：_________ 电话：_________

　　无锡市属白蚁危害地区。依据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令第130号）和《无锡市城市房屋白蚁防治管理规定》（无锡市人民政府令第59号）等相关规定，为保证甲、乙各方共同履行职责，认真做好房屋白蚁预防工作，切实加强房屋白蚁危害安全管理，保护房屋免遭白蚁侵害，确保房屋住用安全及消费者权益，特签订本合同。

　　第一条委托白蚁预防房屋工程项目基本情况

　　┌─────────┬───────────────────────────┐

　　│房屋工程名称 │ │

　　├─────────┼───────────────────────────┤

　　│工程坐落 │ │

　　├─────────┼─────┬───┬─────┬───┬───────┤

　　│建筑总面积 │ │层次 │ │幢数 │ │

　　├─────────┼─────┴───┴─────┴───┴───────┤

　　│计划开竣工日期 │ 自年月至年月 │

　　├─────────┼───────────────────────────┤

　　│项目批准单位及文号│ │

　　├─────────┼───────────┬──────┬────────┤

　　│建筑结构 │ │计划投资金额│ │

　　├─────────┼───────────┴──────┴────────┤

　　│房屋主要用途 │ │

　　├─────────┼───────────────────────────┤

　　│其他 │ │

　　└─────────┴───────────────────────────┘

　　第二条预防施工基本要求、范围及质量标准

　　1、预防施工基本要求及范围：采用喷洒药物处理的预防施工方法对新建房屋建筑的地基、地坪垫层、木构件和部分墙体等部位进行预防处理，以达到防止白蚁危害房屋主体的目的，确保房屋使用安全。

　　2、包治期限：上述房屋主体自白蚁预防施工工程完工之日起十五年内不发生白蚁危害（合同另有约定的除外）。

　　第三条甲方（委托方）负责的主要事项

　　1、提供相关图纸和施工说明书等反映房屋情况的资料，主要包括：

　　（1）项目批准文件；

　　（2）施工总平面图；

　　（3）建筑平面图、立面图、剖面图；

　　（4）基础平面图、剖面图、详图；

　　（5）其它：_________

　　2、为确保衔接施工，房屋破土前一周，通知乙方，以便乙方做好计划准备。下列分部（项）工程实际施工日期前三天，应通知乙方：基础至±0基槽回填土前；地下室底板垫层和（或）底层室内地坪垫层夯实浇筑砼前；其它：_________

　　3、为乙方提供水、电等必要的施工条件，督促并协调施工单位做好施工过程中的配合协调工作

　　4、督促土建等施工单位作好建筑场地废旧木料、建筑木模板等的清除工作，防止产生新的白蚁侵染源。

　　5、督促土建等施工单位和房屋使用人保护经过白蚁预防药物处理的药剂层。

　　6、包治期限内及时向乙方提供蚁害发生情况，配合乙方作好预防工程的回访复查。

　　第四条乙方（受托方）负责的主要事项

　　1、按《无锡市房屋白蚁预防施工操作技术规程》进行白蚁预防施工。根据土建施工进度组织做好白蚁预防施工衔接，不得影响土建施工进度。

　　2、经过白蚁预防施工的房屋（不包括后期装饰装修等不属于本合同防治施工范围内的构件、人为携入白蚁造成的危害以及甲方或房屋使用人原因使预防效果受到的影响），保证在十五年内（合同另有约定的除外）不发生白蚁危害。包治期内若发生白蚁危害应给予无偿灭治。

　　3、白蚁预防施工工程结束后，向甲方提交经市白蚁防治管理机构确认的《房屋白蚁预防验收合格证明》，交甲方存档，作为房屋产权登记的依据之一。

　　第五条安全

　　1、白蚁预防施工期间，甲方应协调土建等施工单位协助做好白蚁预防施工安全工作，防止发生安全事故。

　　2、白蚁预防施工期间，乙方若认为施工现场存在不安全隐患，而又无法避免时，可向甲方提出暂停和调整原定施工方案及步骤的具体建议。但新建议应保证预防施工质量。

　　第六条付款方式

　　甲方按省物价、财政主管部门核定的标准向乙方支付白蚁预防工程施工费，合计金额（大写）_________元，于合同签定时一次付清。

　　第七条其他约定事项

　　1、甲方若未按本合同约定结清白蚁预防工程施工费或申报的建筑总面积与实际不符，乙方将不承担本合同第四条第2、3款规定的内容。

　　2、_________

　　第八条 双方发生争议时由无锡市仲裁委员会仲裁解决。

　　第九条 本合同一式柒份，其中甲方执叁份，乙方执叁份（其中一份报备案机构备案）。

　　第十条 本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方（委托方）（签章）：_________ 乙方（受托方）（签章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　委托人（签字）：_________ 委托人（签字）：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　签订日期：_________年___月___日签订日期：_________年___月___日

　　附件

　　房屋白蚁灭治登记表

　　登记日期_________年_________月_________日

　　┌──────────┬─────────┬─────┬────────────┐

　　│住户姓名 │ │地址 │ │

　　├──────────┼─────────┼─────┼────────────┤

　　│厂休日 │ │工作单位 │ │

　　├──────────┼─────────┼─────┼────────────┤

　　│联系人 │ │电话 │ │

　　├──────────┼─────────┴─────┴────────────┤

　　│房屋性质 │ □私房 □单位房屋 │

　　├──────────┼────────────────────────────┤

　　│是否进行过白蚁灭治 │ □ 有 □无 │

　　│ │ 时间：年月日 │

　　├──────────┼────────────────────────────┤

　　│备注 │ │

　　└──────────┴────────────────────────────┘

房屋合同篇7

　　卖方(以下简称甲方)：____________

　　买方(以下简称乙方)：____________

　　甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市________区(县)________地块的国有土地使用权，土地使用面积为 ________平方米，国有土地使用证件为________。甲方在上述地块上建设的________，现已具备规定的预售条件，经北京市房屋土地管理局批准，准予上市预售，经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第____号。

　　乙方自愿购买甲方的________房屋，房屋用途为普通住宅。乙方预购房屋的定金为人民币________元。双方经协商，就该房屋的预售预购事项订立本合同。

　　第一条 ________房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为________平方米(包括：套内建筑面积________平方米，分摊的共有共用建筑面积________平方米)，共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。

　　甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方，土地使用面积(含分摊的共有共用面积)为______平方米，该土地使用面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。

　　第二条甲方双方同意，结算房价款时，房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的±____%(含)时，按照本合同第三条所述房屋单价据实结算;房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时，自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内，甲乙双方同意按下述第 ________种(大写)方式处理：

　　1.乙方有权解除本合同，合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按____利率计算。

　　2.按照本合同第三条所述房屋单价据实结算。

　　第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币___元，价款合计为人民币(大写)__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整(小写)__元。付款方式见本合同附件三。乙方同意按双方订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为________，银行帐号为________。

　　第四条乙方如未按本合同附件三付款方式规定的时间付款，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之____ (大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

　　第五条甲方向乙方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的，须按照《北京市住宅工程实行初装修竣工质量核定规定(试行)》的要求，提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款述条件后，甲方交付房屋的日期为____年____月____日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方在合同解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外，还应全部退还乙方已付的房价款及利息，利息按____ 利率计算。