- 相关推荐
承包土地挖土方合同
发包方: 红阳建设集团有限公司 （以下简称甲方）
承包方： 上海跃坤建筑工程有限公司 （以下简称乙方）
根据国家和上海市建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量和安全，保障双方的合法权益经双方协商，特签订本协议。
一、工程项目名称：上海市保障性住房三林基地3号地块项目（二标） 二、工 程 地 点：浦东新区三林镇C2-1地块 三、工程承发包范围和内容：
①、此单价包括所有机械设备的进出场费，挖土地点的挖机、运输车辆、走道板的配备，卸土地点的挖机和推机、走道板的配备，暗浜的挖运等。回土期间装点的机械和运输车辆、走道板的配备、回土地点的挖机配备，负责土方外运的申报并承担所申报的费用及卸土地点土方堆置费用，工地门外的保洁由乙方负责并承担由于门外保洁不力所产生的罚款。
②、工程量确定：
a、基础土方开挖：在挖土前双方测定场地原始标高（作书面确认），挖土完成后根据现场实际深和大小测量计算方量。
b、基础土方回填：回填前确定回土完成面标高，并在回土前根据现场实际深和大小测量计算方量（作书面确认）。
③、基础回土含基础周边所有开挖范围内的场地平整、压实。
④、不在土方外运承包范围内的临时挖机台班以甲方有效签证为准计取，承包范围内的工作不得另行签证，所有签证必须经甲方三人以上签字有效，签证程序按甲方要求执行，每月发生的临时用机械费必须每月结算，在下月10前上报确认，隔月作废。
四、双方的职责范围
甲方：
1、严格审定乙方的资质
2、负责乙方进现场时的安全、质量教育及施工过程中的安全、质量监督检查，发生问题督促整改；
3、负责组织施工现场管理，治安管理和廉洁自律管理；
4、挖前做好基坑的放线和对乙方技术、安全交底工作；
5、挖土和回土期间安排相应的管理人员和工人做好挖土（回土）的指挥、标高的控制和扦土工作；
6、提供场地必要的照明、抽水设备以便乙方施工；
7、负责工地现场内的场地保洁工作；
8、保持道路畅通，安排好车辆的行车路线和推土场地。 乙方：
1、乙方必须按甲方的要求组织生产，严格按甲方的总施工进度计划施工；
2、严禁将分包项目转包或再分包，一经发生视为违约；
3、施工期间必须服从甲方的指挥并遵守甲方关于现场管理的各项有关规定和制度，抓好治安管理和廉政建设，服从主管部门领导，服从甲方的奖惩制度，并严格执行。对违反规定的（不需乙方签字确认）按甲方相应规定处罚；
4、配备足够的机械、运输设备以满足工程的需要；
5、负责土方外运的一切申报手续和对外协调联系工作，并承担相应费用；
6、负责大门外的保洁工作，并承担由于大门外道路污染产生的罚款；
7、挖土/回土工作中严格按甲方的要求和施工方案操作，承担由于土方超挖、挖坏工程桩、回土中碰坏建筑物等所产生后果的一切费用；
8、负责车辆在工地场内行驶的安全，承担由于车辆场内行驶造成事故的一切责任和损失。
五、付款结算方式
1、本工程项目分包暂估总价
2、工程款支付:所有单体基础挖运完后10天内付已完成工作量的；
3、所有单体工程基础回填完成后10天内付已完成工作量的
4、单体工程全部结构封顶后10天内付完成工作量的
5、余款在工程竣工后30天内付清；
6、在付款时乙方须提供正式发票。
六、工程开工、竣工日期：
本工程项目（暂）定于日起开工至日全面完工。
1、 在本条第1款规定的施工期内，由于非乙方原因（包括业主、甲方、第三方、不可抗力等）造成的工程延误，经甲方驻现场负责人 核实认可，并作书面通知，工期相应顺延。
2、由于乙方原因造成的工期延误，每拖延一天甲方按元作为罚金，累计计算，在结算款中扣除。
3、乙方施工期间不得影响甲方其他工种的进度，乙方在接到甲方通知后12小时内必须施工，若乙方不能按甲方要求及时到位并开展工作，甲方有权单方面解除合同，自行安排机械施工，乙方不得无理取闹。
七、质量与验收：
1、质量必须达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关要求和上海市颁发的有关规定，乙方必须自觉接受市、区及甲方监督机构的督促、检查；
2、经双方商定，上述承包范围的工程质量达到准；回填土的土质必须符合甲方的要求；
3、分包项目的质量等级以专业质监机构对该分部分项工程的最终核定等级为结论；
4、经专业质监机构验收后达不到规定等级的分包项目，— 罚金，工程项目质量超过规定等级的奖 —— ，达到规定等级的奖 —— 。
《承包土地挖土方合同》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
八、安全生产
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级主管部门的有关规定；
2、甲乙双方必须在开工前制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按安全技术措施施工；
3、施工期间，甲方指派全生产，乙方指派 桂元金 负责分包项目的安全生产；
4、乙方所有人员必须持证上岗，特殊工程作业人员必须经培训合格后可上岗；
5、甲乙双方必须对上岗工人进行三级安全教育；
6、安全生产内容详见建筑安装施工安全生产协议。
九、现场标准化管理
1、甲乙双方施工现场应达到标准化管理的要求，共同争创“文明工地”；
2、乙方宿舍必须根据甲方要求安排，不得自立食堂，不得乱拉电线、乱设插座，不得破坏自己及相邻单位设施，严禁随地大小便，违反本条处以500元罚金；
3、乙方在开工前必须向甲方提供班组以上管理人员名单，自觉服从甲方人员的管理；
4、因乙方原因造成“现场标准化管理”不能达标，视情节轻重，处以50至200元的罚金。
十、治安管理
1、乙方必须严格执行上海市人民政府关于《外来流动人员管理条例》及时申报办理暂住人口登记手续，严禁使用“三无”盲流人员，施工区域不准带家属居住。甲方保卫部门负责督促、检查；
2、乙方必须建立健全严格的规章制度，报送甲方项目部存档，每月一次向甲方汇报管理工作和对“条例”的执行情况，甲方管理人员定期或不定期的检查评估；
3、乙方必须自觉遵守国家法律、法规，不准打架、斗殴赌博、聚众闹-事，严禁偷盗、流氓活动和违法乱纪行为的发生，对违纪者采取批评教育、罚款直至退场，对触犯刑律者依法追究刑事责任。
4、严防工地偷盗事件发生，不论是挖机或运输单位所发生偷
盗事件，责任有乙方负责并承担赔偿和处罚。
十一、附则
1、 本协议经甲乙方签字盖章后即生效，承包项目验收完毕，价款结清后自行失效；
2、 本协议生效后，甲乙双方必须严格履行协议的全部条款，任何一方有违约行为，按《合同法》及有关规定和本协议的有关条款协商处理；协商不成，约定向工程所在地人民法院起诉；
3、 分包人应遵守总包人有关文明施工、节能、环保的规定，如违反规定造成的不良后果和经济责任均由分包人承担；
甲方： 乙方：
工程项目负责人： 负责人：
联系人： 联系人：
电话： 电话：
协议签订日期：
承包土地挖土方合同 [篇2]
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规
定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就钻孔场地平整开挖工程承包事项达成如下条款。
第一条 工程名称和概况：＋＋＋＋＋＋＋场地土方平整工程
建设地点：＋＋＋＋＋
第二条 乙方工程承包范围：
第三条 1、土方开挖平整至与打井区域内的道路标高一致，土方平
整施工采取分区施工，待打井完成后进行土方平整。
2、施工完毕后的场地清理。
3、本工程禁止转包或非法分包。
第四条 本合同所承包工程的工期
工期：本工程分批完成，根据甲方书面指令中确定的工期执行， 开工日期：根据甲方书面通知，以10个工作日完成全部承包的工程。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。
第五条 工程质量标准
1、乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部（甲方）的技
术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方平整过程中的道路维护、卫生由乙方自行负责搞好。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。
第六条 工程总承包价
1、工程总承包价：土地平整开挖总土方量以业主所测量土方量为准，单价为￥ 13 元/立方米。
2、甲方有权根据本工程设计、现场实际情况来决定实际土方开挖平整的土方量，乙方不得提出任何异议。
3、乙方在施工过程中所发生的工具使用费、配合费、水电费、柴油费、场地（泥浆）清理费均由乙方承担，同时承担乙方所有进场施工人员的综合保险费。临时办公、居住用房等费用由乙方自行解决。
《承包土地挖土方合同》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
4、总报价已考虑土方开挖平整工程中可能遇到的所有相关费用。
5、乙方服从甲方、技术工程师、监理现场管理，材料及垃圾按相关单位要求放置。
第七条 甲方应负责完成下列工作
1、提供土方开挖平整工程施工工作面；协调处理施工区域内的管线布置情况及解决方案。
2、负责与相关施工单位及业主的协调。
第八条 乙方应负责完成下列工作
1、在开工前完成施工图、甲方施工组织设计会审，甲方以此为
检查监督执行施工计划的依据；
2、乙方应当为本工程所有施工人员购买综合保险，并根据甲方要求提供现场施工人员身份证明和工资单。如发生劳资纠纷，造成甲方名誉及财产损失的，一切责任和一切损失由乙方承担。
3、充分了解场地的一切情况，对地下管线有全面了解并采取措施以确保不损坏任何已完成的其它专业的管线；
4、在施工前，应当向甲方提交安全管理计划书，做好本工程安全防护措施承担所需保护措施的费用。
5、自行组织持有效特种作业操作证的挖机操作人员及一切必需的施工用机具、耗品及临时措施；
6、负责工程施工，确保工程机械车在施工期间的完好性保质保量按期完成工程；
7、必须服从甲方、监理的施工管理；并保持与甲方、监理的良好沟通。
第九条 安全文明施工
1、乙方应遵从关于工地、工程建设安全的任何法律、条例以及甲方的通知，严格按照安全标准组织施工，特殊工种必须持证上岗。
2、乙方应当指派1名专职现场安全管理员，负责现场安全管理工作，服从甲方的安全管理。甲方委托乙方与施工人员签订安全三级教育书。
3、与其他单位配合施工时，乙方必须主动做好安全施工的配套协调工作。
4、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的
稳妥性及安全性负责，保持工地及工程整齐有序，以免造成安全事故。
5、甲方有权对乙方违反施工规范的施工人员按照附件一进行处罚。
6、乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和夜间施工等的规定。否则，造成的一切损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
7、本工程实行零工伤，禁止发生任何安全事故。若乙方如在施工过程中造成自身或他人的任何财产损失或人身伤害以及其它单位已完成管线的损坏，均由乙方负完全责任，因此发生的费用由乙方自理，并承担由此给甲方造成的一切损失及违约责任。
第十条 乙方指派 项目负责人，在承包范围内协调与同一
施工场地的其它单位之间的交叉配合，确保按照经批准的施工组织设计进行施工，各项技术材料及报表整理；负责签证、解决施工过程中所发生的问题。
第十一条 工程款的结算和支付
土方开挖平整工程完工经甲方、技术工程师、监理验收合格后1个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。
第十二条 合同的解除
1、乙方如果遇有以下情形之一的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时即发生效力。乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其自身原因致使合同约定的工期根本无法实现，经甲方确认实际工程进度滞后计划进度
2、合同解除后，就已经完成的工程量参照合同进行结算。
3、合同解除后，乙方应当在收到甲方的解除合同通知后3天内退出现场，若乙方没有按时退场的，甲方按照每天＋＋＋元人民币的金额向乙方索赔，并有权采取强制手段清除现场，因此所发生的费用在工程结算中扣除。
4、合同解除后，乙方仍应承担已经完工部分的质量责任和保修责任，以及合同履行过程中的违约责任。
第十三条 违约责任
1、若乙方工程机械车本身损坏或维修部及时导致工期延误及无法施工的。应及时更换工程机械车，对造成损失的相关费用进行全额赔偿。
2、由于乙方自身原因导致逾期竣工的，每延期一天，应向甲方支付违约金人民币＋＋＋元整，造成甲方直接、间接损失的，应当全额赔偿。
第十四条 其它事项及补充条款
1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
2、对甲方的设计方案及施工工艺须保密，不得对外泄露。否则，导致造成的经济损失由泄露方负担。
第十四条 合同生效
1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。本合同
一式二份，甲方一份，乙方一份；
2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方签字：
电话：
乙方签字： 年 日 电话： 月
【承包土地挖土方合同】相关文章：
土方挖运承包合同09-03
土方工程挖运承包合同03-25
土方工程挖运承包合同模板07-14
土地整理挖机承包合同（精选13篇）06-16
承包土方运输合同01-16
土方承包合同08-18
土方承包合同01-01
土方承包合同02-11
土方施工承包合同09-18
土方回填承包合同10-10