实用的单位委托书范文汇编七篇

　　被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益，被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔。在办理事务和工作生活中，我们越来越多的事务会去使用委托书，来参考自己需要的委托书吧！以下是小编整理的单位委托书7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

实用的单位委托书范文汇编七篇

单位委托书篇1

　　交通事故委托书，是当事人单方出具的、授予民事代理人代理权并明确其代理权限范围的法律文书。

　　交通事故授权委托书（个人使用）

　　本人xxx 事故车 xx牌厢式货车牌照号xxxxxx 一直没过户折价委托xxx 使用于20xx年4月x日出事故，现本人委托被告人xxx 出具相关证明委托书。，特此声明如下：

　　第一事故车一直由xxx驾驶使用本人未曾在事故当日驾驶，出险

　　第二本人只承担未过户之责任其他追索权利由法院和原告酌情根据事故实际造成人追索赔偿。

　　第三有未尽事宜可联系保险公司和事故责任人xxx全权处理。

　　委托人 xxx

　　年月日

　　注：

　　委托代理人须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的.具体范围：代为起诉，陈述事实，参加辩论和调解，代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书。

　　法人或其他组织授权委托书，是当事人依法委托他人作为诉讼代理人，向人民法院提交的写明委托事项和权限的文书。

单位委托书篇2

　　___：

　　本授权书声明：我___系___的法定代表人，现授权委托______的______为我公司代理人，办理______手续事宜，我均予以承认。

　　但是继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，作出放弃继承的表示。没有表示的，视为接受继承。

　　代理人无转委权。特此委托。

　　办理单身证明需要提供的.证件有当事人的户口簿或者户籍证明、居民身份证原件、二寸近期半身免冠彩照2张、离婚者应提供离婚证或法院调解(判决)书、丧偶者应提供公安机关部门出具的死亡证明或丧偶证、委托他人办理的还应提交由当事人签名的委托书和被委托人身份证。

　　单位(盖章)：

　　甲、乙、两方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和市相关地方性法规的规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。下面是整理的关于标准公司房屋租赁合同书范本20xx，欢迎阅读!

　　法定代表人(签字)：

　　日期：20xx年X月X日

　　本公司因业务繁忙，不能亲自办理XXXX的相关手续，特委托XXX作为我的合法代理单位，全权代表我公司办理相关事项，对委托单位在办理上述事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。

单位委托书篇3

　　委托方：(以下简称甲方)：

　　姓名：

　　装修地址：

　　联系方式：

　　邮箱：

　　施工单位：

　　被委托方：(以下简称乙方)：

　　名称：吉林省百家安装饰装璜监理有限公司

　　联系电话：

　　工程负责：

　　工程巡检：

　　授权委托费：大写：小写：监理类型：()面积：

　　监理纪风监督电话：

　　技术：

　　客服:

　　(请客户务必认真阅读，施工期间可网上留言)

　　使用说明

　　1﹑此合同文本只适用于吉林省行政区域内的家庭居室装修监理工程，

　　2﹑工程委托监理方(乙方)，应具备工商行政管理部门合法的营业执照，

　　3.监理工程工程承包方应执行工商行政部门及行业制的吉林统一家居装修合同

　　4﹑甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份。

　　(合同正文)第一部分：宗旨及目的

　　依据建设部和吉林省建设厅与行业协会有关“建筑装饰装修工程质量验收规范”，为规范治理整顿家居装饰装修行业，维护消费者的合法利益，只接受装修客户的委托;充分发挥专业家装监理的四控两管一协调的积极作用，本着“客观公正﹑信守合同﹑严格监理﹑竭诚服务”的企业宗旨;甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托对甲方家装工程进行监督管理的有关事宜，达成如下一致意见。

　　第二部分：甲方职责

　　A：自签订本委托书后开工前，应及时提供甲方与施工方签定的施工合同文本、预算书、设计图纸、及材料清单各一份交乙方监理人员;以备在施工过程中对施工企业按合同及图纸的约定进行有效的监督。如以上材料甲方提供不全面，发生质量问题由甲方承担。

　　B：因装修确需拆改原建筑结构的，应向乙方出示有关部门相应的审批手续和施工方的施工补救措施及具体施工计划;未能提供的责任由甲方承担。

　　C：甲方应积极配合乙方监理工作，明确通知施工方在本工程中甲方给予乙方的授权。D:对于乙方记录的监理日记与验收资料甲方必须签字确认。乙方告知三次，如甲方仍未签字内容，出现任何工程质量问题乙方不承担任何责任。甲方可以委托他人签字，但必须提供书面委托书方可生效。

　　E：如施工中遇有增项，需甲方向公司审核部申请二次增项审核。如甲方未申请审核未通知公司审核部门，视为此项增项不在乙方监理范围内，出现问题乙方将不负任何责任。

　　第三部分：乙方职责

　　A：自本委托书签字之日起，乙方负责对甲方所选择施工企业的设计方案、施工图纸、预算书、工艺制作说明、及合同条款约定、进行审核。

　　B：乙方负责本工程的质量、进度、费用、工期控制的监督管理。

　　C：负责施工单位提供的材料进场验收(按合同约定进行核对)、隐蔽工程(木工衬底、墙面基层处理)、饰面板、面漆、墙地砖铺设、中期验收、竣工验收。

　　D：乙方负责按照监理程序监督施工单位所购材料：墙、地砖质量等级抽检、水电路改造实际数量及质量验收、竣工验收实际工作量测量及应付工程款核算、打压试验监督。E：负责对所查验项目出现的质量问题提出整改意见并经业主签字认可。

　　F：负责向甲方提供所需技术支持，对工艺制作给予通俗易懂的讲解说明。

　　第四部分：服务类型及收费标准

　　A：a全程监理(清工辅料)b全程监理(清工辅料+主材)

　　c全日制监理(旁站)d单项监理

　　B：a、b、c类清工辅料工期按甲方与施工方合同工期为准，如甲方选择的不是正规注册的装修公司，没有工期约定，委托监理合同中的工期约定将按装修面积约定为：100平米内40天，100-150平米内50天。如工程超期，经甲乙方协商，以书面形式签订监理补充合同，按每日50元收取监理费。

　　C：如甲方要求停工。服务时间顺延，但总累计顺延时间不得超过约定的监理时间。D：如有地热施工,一项享受单项优惠价300元/地热一项。(属监理费用增加项目)。E：b类服务类型对于主材安装验收的`约定：主材监理工期定为清工辅料竣工后30天内主材安装完毕，主材监理范围：安装过程监督及安装竣工验收。(橱柜、地板、门、灯具)

　　第五部分：双方注意事项

　　A：甲方发现乙方监理员不积极维护甲方利益，与装饰公司、施工队、设计师、材料商有特殊亲近关系的，应在发现后积极举报，以调整监理人员;如不举报或客服回访电话敷衍了事,造成的经济损失,甲方自付。

　　B：质量评定标准为：建设部《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—20xx，《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327—20xx和《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01--43--20xx;对高级家庭装饰每平米造价20xx元的可参照《DBJ/T01—27--20xx》执行。

　　C：甲方有如下行为者，合同自动终止：

　　(1)施工过程中，甲方向乙方监理人员赠送钱物，请吃请喝或给监理人员办私事;

　　(2)施工过程中，甲方委托乙方监理员个人代买材料及推荐施工单位或施工工人。D：工地开工后乙方监理员应向甲方讲解乙方的服务规范、监理程序、服务宗旨以及家居装饰工地应注意的各种问题，有责任向客户汇报工地施工状况。

　　E：本委托书经双方签字后生效，监理约定时间从工人进场施工开工之日计算。

　　F：保修期间如出现质量问题乙方应及时进行现场勘察，同时出具书面意见，配合业主与施工方自行协商解决。

　　G：如甲方装修施工找的不是正规施工队伍，我公司只负责施工阶段质量监督验收，有关费用、工期、保修及纠纷问题由甲方和施工方协商解决，不负责后期质保的协调。H：如甲方装修工程部分已完成，乙方介入监理前已完成工程不属于乙方工作范围内。I：工程到达竣工验收日期时，施工方未能按照约定完成装修工作或部分质量未达到约定标准的或已经完成，甲方与施工方的工程款结算延误竣工验收的，乙方只提供监理

　　记录作为工程证据。需要法律证据或法律帮助的应另行办理质量勘查委托或律师委托。J：施工方提供隐蔽工程图纸后，甲方再按施工合同约定向施工方交付尾款。

　　K：如甲方与施工方在工程过程中发生争议使合同无法正常执行，合同须解除时，乙方负责合同终结前工程质量与工程量的验收，并针对合同解除相关事宜向甲方提出合理化建议。

　　第六部分：违约责任

　　A：因某一方原因造成协议无法履行时该方应及时通知另一方，协商如不能达成一致时，监理费按监理员实际发生日计付。

　　B：施工中出现因技术工艺而产生的质量事故，属乙方责任按照不合格项目赔付，最大赔付额为不合格项目总价值的比例折合已收取现场实物监理费的200%。

　　C：因不可抗拒因素而影响正常委托执行时本委托协议自动终结。(战争、山洪、地震、任何一方失去民事行为能力等)。

　　第七部分：附则

　　A：自本委托签订时起，甲方自动成为乙方的监督员，开工一周内甲方负责将工长的联系电话通知监理公司，保证工程的顺利进行。

　　B：本委托书一式两份，双方各持一份。

　　C：本合同履行完毕后自动终止。

　　D：此合同最终解释权归百家安监理公司所有。

　　第八部分：其它约定事项

　　乙方单位：

　　法定代表人：

　　甲方签字：

　　委托代理人签字：

　　XX年XX月X日

单位委托书篇4

车辆管理所：

　　兹委托，办理（车辆号码或车辆识别代号）为的机动车的业务，在上述业务事项内，受托人有权代理委托人向贵所提供相关文件资料，签署有关文件资料以完成相关手续，本委托人对受托人的上述行为均予以承担相应的法律责任。

　　本委托书自签署之日起天有效。

　　委托人：受托人：

　　个人身份证：

　　个人身份证

　　（签名或盖章）(签名或盖章)经办人签名：

　　签署日期：年月日

　　注：1、受托人已核实委托人的'情况，并保证本委托书的真实性。

　　2、本委托书由受托人提交，受托人保证仅在受托范围内办理业务。

　　3、受托人、委托人的身份证或组织机构代码证等复印件作为本委托书的附件附后。

　　4、申请补领机动车登记证书不得代办。

　　5、委托书的填写应准确完整，不得涂改，否则无效。

　　6、委（受）托人为个人的签名，为单位的盖公章。

　　7、委（受）托人对本页内容已明确。

单位委托书篇5

　　委托人：

　　法定代表人或授权代理人：

　　住所：

　　电话：

　　受托人：

　　法定代表人或授权代理人：

　　住所：

　　电话：

　　鉴于委托人与受托人于年月日签署了编号为的《合同》。为了《合同》的便利执行，以为委托人，以为受托人，由委托人特向受托人出具本《全权授权委托书》，授权受托人代表委托人全权处置《合同》项下的' 。具体授权如下：

　　一、受托人即全权代理委托人处置《合同》项下的，包括但不限于出售、出租等。

　　二、委托人承担受托人处置

　　三、授权委托期限：年月日至年月日。

　　四、受托人有权转委托。

　　五、受托人在代理权限内签署一切相关文件委托人均予以承认。

　　委托人（公章）：受托人（公章）：法定代表人法定代表人

　　或授权代理人：或授权代理人：住所：住所：

　　电话：电话：

　　签字日期：

单位委托书篇6

　　本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司授权委托代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目有关事宜，其法律后果由我方承担。

　　代理人无转委托权，特此委托。

　　代理人：性别：年龄：

　　身份证号码：

　　投标人：（盖章）

　　法定代表人：（签字或盖章）

　　授权委托日期：年月日

单位委托书篇7

　　甲方：___________地址：______________

　　邮政编码：_____________电话：_______________

　　法定代表人：____________职务：_______________

　　乙方：________________地址：_______________

　　邮政编码：_________电话：______________

　　法定代表人：___________职务：_______________

　　甲方因________________一案，委托方代理诉讼，经双方协议，订立本合同。

　　一、乙方接受甲方的委托，指派________、__________律师为甲方与________纠纷案的第___审代理人。

　　二、甲方委托乙方代理权限：诉讼代理人代为承认、放弃或者变更诉讼请求、进行和解，提起反诉或者上诉，必须有被代理人的特别授权。

　　三、甲方必须真实地向乙方叙述案情，提供证据。

　　四、乙方必须按时出庭，依法维护甲方的.合法权益。

　　五、甲方按国家有关规定向乙方缴纳案件代理费人民币______元。

　　六、本合同有效期内乙方无故中止的，代理费全部退还甲方;甲方无故中止的，代理费不予退还。

　　七、本合同的变更或修改，须经双方协商一致。

　　八、本合同有效期限，自签订之日起至本案审理终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)，

　　甲　　方：________________

　　乙　　方：________________

　　____年___月___日

【单位委托书】相关文章：

单位委托书06-26

单位委托书06-08

单位委托书

单位委托书 篇1

单位委托书 篇2

单位委托书 篇3

单位委托书 篇4

单位委托书 篇5

单位委托书 篇6